UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
|
|
- Zofia Wierzbicka
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 23/102, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowaną przez Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 72 lok. 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS , NIP , REGON , zw. dalej DEWELOPEREM, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Szymona Wróblewskiego albo Członka Zarządu Jana Wróblewskiego Pani / Pan / Firma [adres] PESEL: nr dowodu osobistego: NIP: REGON: tel.: tel. kom.: zw. dalej KUPUJĄCYM o następującej treści: 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPER oświadcza, że: Strona Zainwestuj i zarabiaj podwójnie!
2 1. W księdze wieczystej KW numer KO1L/ /3 urządzonej w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kołobrzegu wpisane jest na jego rzecz prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę geodezyjną o numerze 14/2 obręb 6 w Kołobrzegu, o łącznej powierzchni m kw., położoną w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego Wybudował na powyższej działce obiekt sanatoryjno-hotelowy z basenem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami rehabilitacyjno-rekreacyjnymi (zw. dalej budynkiem) stosownie do pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Kołobrzeskiego w dniu 25 października 2006 roku decyzją znak B / Decyzja, o której mowa powyżej, jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, nie toczy się jakiekolwiek postępowanie w sprawie jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności. 4. Nie są Jemu znane żadne plany wywłaszczeniowe przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części na cele publiczne na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 5. W stosunku do powyższej nieruchomości nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu i nie jest ona przedmiotem dzierżawy. 6. Nie posiada w stosunku do Skarbu Państwa i Gminy zobowiązań podatkowych ustalonych i doręczonych w drodze decyzji oraz innych zaległości podatkowych, co do których przysługuje hipoteka przymusowa. 7. W stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie jest stroną postępowania układowego ani nie został postawiony w stan likwidacji. 8. Nie ma zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 9. W dniu zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu apartamentowego i przenoszącej jego własność nieruchomość lokalowa nie będzie obciążona hipotekami i innymi prawami na rzecz osób trzecich lub przedstawi dokumenty umożliwiające wykreślenie tychże praw z księgi wieczystej, za wyjątkiem służebności na rzecz innych współwłaścicieli, podziału do wyłącznego posiadania i korzystania (quoad usum) oraz za wyjątkiem wszelkich praw na rzecz gestorów sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i gazowej oraz dostawców usług telekomunikacyjnych. KUPUJĄCY akceptuje, że prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez DEWELOPERA, a dotyczących doprowadzenia instalacji i korzystania z urządzeń uzbrojenia terenu, w tym służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, obejmujących także Strona 2
3 zobowiązania wobec Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o. na dostawy ciepła oraz wobec Koncernu Energetycznego ENERGA na dostawy energii elektrycznej, zostaną przejęte przez wspólnotę mieszkaniową. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Budynek obejmuje między innymi lokal apartamentowy nr 629 o powierzchni użytkowej 49,68 m 2 położony na szóstym piętrze wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, odpowiadającym stosunkowi powierzchni lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich wyodrębnionych lokali, znajdujących się w tym budynku oraz udziałem we współwłasności działki, który to udział zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. DEWELOPER zobowiązuje się wobec KUPUJĄCEGO do wyodrębnienia lokalu bliżej określonego w 2 ust. 1 oraz sprzedaży jego własności wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, odpowiadającym stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich wyodrębnionych lokali, znajdujących się w tym budynku oraz udziałem we współwłasności działki, który to udział zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. KUPUJĄCY zobowiązuje się kupić prawo własności powyższego lokalu. 4. Powierzchnią użytkową, w znaczeniu niniejszej umowy, będzie powierzchnia obliczona zgodnie z Polską Normą PN-70/B STANDARD OBIEKTU i LOKALU 1. Opisu standardu wykończenia lokalu apartamentowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 2. Plan lokalu apartamentowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 3. Wyposażenie lokalu apartamentowego zostało określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 4. KUPUJĄCY oświadcza, że otrzymał dokumenty wymienione w pkt 1-3 powyżej i zapoznał się z ich treścią oraz akceptuje je bez zastrzeżeń i uwag. Strona 3
4 4 CENA 1. Strony ustalają cenę netto za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu apartamentowego na kwotę... zł (słownie:... złotych). Łączna cena netto za lokal wynosi... zł (słownie: złotych). 2. Strony ustalają cenę netto za usługę aranżacji wnętrza apartamentu na kwotę ,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych). Spis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. W ustalonej w ten sposób cenie sprzedaży lokalu wskazanej w 4 ust. 1 niniejszej umowy mieści się cena udziału ułamkowego nieruchomości wspólnej, który związany będzie z tym lokalem na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 4. Cena lokalu obejmuje cenę przynależnego tarasu / balkonu / loggii. 5. Cena określona w 4 ust. 1-3 niniejszej umowy nie zawiera podatku VAT. Cena będzie powiększona o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 6. Cena określona w 4 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje standardowe wykończenie lokalu określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 7. KUPUJĄCY w dniu 20 roku dokonał na zasadach określonych w warunkach udziału w Akcji rabatrazem wpłaty wadium w kwocie zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. 8. Bezpośrednio po zawarciu niniejszej umowy tj. najpóźniej w terminie do dnia (7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej) KUPUJĄCY dokona wpłaty w formie przelewu na konto bankowe DEWELOPERA tytułem zadatku w rozumieniu art. 394 k.c. 20% ceny brutto apartamentu i aranżacji wnętrza. 9. Pozostała cena będzie wnoszona w ratach zaliczkowych wg poniższego harmonogramu płatności: Harmonogram płatności - terminy zapłaty Kwota płatna na poczet ceny lokalu i aranżacji wnętrza 10. Na poczet zadatku zalicza się Kupującemu wniesione przez niego wadium, o którym mowa w ustępie 7 powyżej, zaś kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet ceny z chwilą podpisania umowy przyrzeczonej. Strona 4
5 . Wszystkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy DEWELOPERA w PKO BP S.A. Nr Za dzień zapłaty uważa dzień uznania należnej kwoty na rachunku bankowym DEWELOPERA. 13. Wpłat kwot określonych w harmonogramie płatności KUPUJĄCY dokonywać będzie na podstawie umowy, zaś zaliczkowe faktury VAT wystawiane będą przez DEWELOPERA po dokonanej wpłacie tych zaliczek. 14. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z zaliczek DEWELOPEROWI przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych bez konieczności wcześniejszego wzywania do zapłaty zaległych należności. W takim przypadku DEWELOPER jest uprawniony do wydania przedmiotu umowy z opóźnieniem odpowiadającym opóźnieniu w ich zapłacie. O taki sam termin może ulec przesunięciu zawarcie umowy przyrzeczonej. 15. KUPUJACY oświadcza, że zapewni środki finansowe gwarantujące terminową realizację wszystkich płatności wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się dopełnić samodzielnie i w terminie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem kredytów lub pożyczek, które mają być uruchomione na potrzeby finansowania świadczeń umownych. 16. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży lokalu objętego niniejszą umową cena brutto (z doliczonym podatkiem VAT) sprzedaży lokalu zostanie odpowiednio zmieniona, a KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić DEWELOPEROWI wynikającą z tego tytułu różnicę w cenie sprzedaży. 5 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, że odbiór lokalu apartamentowego w jego wersji standardowej nastąpi w dniu 20 roku. 2. Odbiór lokalu apartamentowego może nastąpić w terminie wcześniejszym pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem prac dodatkowych i zamiennych, powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 3. Termin określony w 5 ust. 1 niniejszej umowy może ulec przesunięciu z przyczyn niezawinionych przez DEWELOPERA, w szczególności z przyczyn warunków atmosferycznych, siły wyższej czy też opóźnień w dostawie usług na rzecz DEWELOPERA (w szczególności woda, gaz, elektryczność), uniemożliwiających lub Strona 5
6 utrudniających prowadzenie robót w normalnym trybie, opóźnień w działaniach właściwych organów administracji lub wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Przesunięcia terminu z przyczyn niezawinionych nie uważa się za zwłokę DEWELOPERA. 4. W razie zaistnienia przyczyny określonej w 5 ust. 4 niniejszej umowy, termin przewidziany i umówiony przez Strony na odbiór lokalu apartamentowego może zostać przesunięty o czas trwania zdarzenia powodującego opóźnienie oraz o czas potrzebny na usunięcie skutków tego zdarzenia, w tym wykonania robót dodatkowych lub poprawienia już wykonanych, w przypadku zmiany jakości materiałów lub wymogów technicznych. 5. Odbiór lokalu apartamentowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w obecności Stron umowy i podpisanego przez obie Strony w terminie wyznaczonym przez DEWELOPERA. Na pisemny wniosek KUPUJĄCEGO złożony z 7- dniowym wyprzedzeniem Strony ustalą inny termin odbioru. W razie niemożności przyjazdu KUPUJĄCEGO na odbiór, zobowiązuje się on ustanowić pełnomocnika do odbioru. W razie dwukrotnego niestawienia się KUPUJĄCEGO oraz nieustanowienia pełnomocnika DEWELOPER dokona samodzielnego odbioru lokalu apartamentowego. Podstawą wezwania do odbioru jest wykonanie lokali przez DEWELOPERA zgodnie ze sztuką budowlaną, w zakresie określonym niniejszą umową, zapewniającym bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania oraz wyposażenie lokalu apartamentowego w sprawne technicznie instalacje wewnętrzne. 6. W protokole zdawczo-odbiorczym ujęte zostaną wszelkie wady. KUPUJĄCY może odmówić odbioru lokalu apartamentowego i podpisania protokołu tylko wówczas, gdy nie został w całości wykonany zakres robót gwarantujących korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. W każdym innym przypadku odmowa podpisania protokołu daje prawo DEWELOPERA do samodzielnego dokonania odbioru. Wysłanie listem poleconym KUPUJĄCEMU jednostronnego protokołu odbioru jest jednoznaczne z odbiorem przez niego lokalu apartamentowego. 7. Jeżeli KUPUJĄCY zajmie lokal lub rozpocznie w nim jakiekolwiek prace przed protokolarnym odebraniem lub bez zgody DEWELOPERA, lokal taki będzie uznany za odebrany przez KUPUJĄCEGO. 8. Ciężary i ryzyka związane z lokalem apartamentowym przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwilą wydania lokalu. Od tego momentu KUPUJĄCEGO obciążają koszty eksploatacji lokalu apartamentowego, w szczególności ogrzewania, poboru energii elektrycznej, wody, sprzątania i ubezpieczenia. Strona 6
7 6 ZAWARCIE UMOWY PRZYRZECZONEJ 1. Strony umowy ustalają, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu apartamentowego nastąpi do dnia. 20 roku. 2. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest dokonanie przez KUPUJĄCEGO zapłaty całej ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem prac dodatkowych i zamiennych, powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 3. Za dzień wykonania przez DEWELOPERA zobowiązania, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy uważa się dzień zgłoszenia przez DEWELOPERA gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej lokalu apartamentowego. 4. Jeżeli termin odbioru lokalu ulegnie przesunięciu z przyczyn określonych w 5 ust. 4 i 5, to odpowiednie przesunięcie terminu złożenia oświadczenia o gotowości do zawarcia umowy przyrzeczonej nie uważa się za zwłokę DEWELOPERA. 5. Jeżeli DEWELOPER nie wywiąże się ze zobowiązania do zawarcia z KUPUJĄCYM umowy przyrzeczonej sprzedaży Lokalu, KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej wysokości rabatu, do którego KUPUJĄCY nabył prawo jako uczestnik Akcji rabatrazem przeprowadzonej przez rednet 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej 7 ZARZĄD NIERUCHOMOSCIĄ 1. Opłaty za utrzymanie nieruchomości wspólnej KUPUJĄCY ponosi od dnia odbioru lokalu do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, poprzez wnoszenie na rachunek bankowy wskazany przez DEWELOPERA kwoty odpowiadającej zaliczce na utrzymanie nieruchomości wspólnej, do 10 dnia każdego miesiąca, oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem lokalu (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, itp.), jeżeli nie będą ponoszone bezpośrednio przez KUPUJĄCEGO. 2. DEWELOPER może przekazać zarządcy nieruchomości kopie umów sprzedaży i innych dokumentów. 3. KUPUJĄCY wyraża zgodę na powierzenie administrowania budynkiem DEWELOPEROWI lub wskazanemu przez niego podmiotowi trzeciemu na okres od dnia odbioru lokalu do dnia zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością albo podjęcia uchwały w tej mierze przez wspólnotę mieszkaniową. Strona 7
8 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 1. DEWELOPER ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach ogólnych. 2. Okres rękojmi biegnie od dnia ostatecznego odbioru lokalu. 3. Wykonywanie prac budowlanych przez KUPUJĄCEGO lub użytkowanie lokalu, w sposób sprzeczny z zasadami sztuki budowlanej i przekazanymi zarządowi wspólnoty mieszkaniowej kopiami dokumentów gwarancyjnych powoduje utratę powyższych uprawnień w odpowiedniej części. 4. DEWELOPER nie jest odpowiedzialny za wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez KUPUJĄCEGO. 5. O fakcie ujawnienia się wady KUPUJĄCY ma obowiązek pisemnie powiadomić DEWELOPERA. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. DEWELOPER może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli KUPUJĄCY dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całej kwoty stanowiącej jedną ratę zaliczkową lub jej jakiejkolwiek części, powyżej 30 dni od upływu ustalonego terminu płatności. W niniejszej sytuacji DEWELOPER zatrzyma wpłacony przez KUPUJĄCEGO zadatek wraz z wpłaconym od niego podatkiem VAT. Odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 20 roku. 2. KUPUJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli z winy DEWELOPERA nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia (.) 20 roku. Odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu DEWELOPERA do zawarcia umowy sprzedaży i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do jej zawarcia, z zagrożeniem odstąpienia od umowy. W niniejszej sytuacji KUPUJĄCEMU będzie przysługiwał zwrot wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości. Odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 20 roku. 3. W przypadku wskazanym w 9 ust. 1 niniejszej umowy DEWELOPER zwróci KUPUJĄCEMU, w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacone zaliczki bez odsetek ustawowych z uwzględnieniem kwot podlegających potrąceniu (zadatek) na jego rachunek bankowy, a KUPUJĄCY zwróci DEWELOPEROWI przedmiot umowy, jeśli był już w jego posiadaniu. Strona 8
9 10 CESJA 1. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przeniesienie praw oraz wierzytelności DEWELOPERA, wynikających z niniejszej umowy, na osobę trzecią w tym banki lub inne instytucje finansowe. 2. DEWELOPER wyraża zgodę na przeniesienie praw i zobowiązań z niniejszej umowy przez KUPUJĄCEGO na osoby trzecie po uprzednim poinformowaniu DEWELOPERA. 3. KUPUJĄCY może dokonać przelewu na bank finansujący nabycie lokalu apartamentowego wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy bez zgody DEWELOPERA. O dokonanym przelewie należy poinformować DEWELOPERA. DEWELOPER zastrzega sobie prawo pierwszeństwa zaspokojenia ewentualnych własnych roszczeń w stosunku do KUPUJĄCEGO przed roszczeniami cesjonariusza wynikającymi z dokonanego przelewu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. KUPUJĄCY zobowiązuje się wyrazić zgodę na: 1) zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 2) przebudowę nieruchomości wspólnej oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu przebudowanego; 3) zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; 4) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej; 5) połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu; oraz zobowiązuje się udzielić DEWELOPEROWI lub podmiotowi przez niego wskazanemu w umowie przyrzeczonej pełnomocnictwa w tym zakresie do udziału w zebraniach właścicieli lokali. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również wszelkie powiadomienia, oświadczenia i ustalenia między Stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zachowania warunków doręczenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust KUPUJĄCY wyraża zgodę, aby powiadomienia, oświadczenia i ustalenia między Strona 9
10 Stronami, o których mowa w 6 ust. 3 niniejszej umowy oraz powiadomienia o terminie odbioru lokalu, DEWELOPER przekazywał mu drogą elektroniczną na adres określony powyżej. 4. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DEWELOPERA jego danych osobowych dla celów wykonania niniejszej umowy. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DEWELOPERA oraz osoby trzecie działające na jego rzecz danych osobowych KUPUJĄCEGO w celach marketingowych. W przypadku braku dobrowolnie wyrażonej zgody proszę skreślić. KUPUJĄCY oświadcza, że został poinformowany, że służy mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Dla potrzeb wykonania niniejszej umowy i wszelkich kwestii z nią związanych Strony wskazują następujące adresy, na terytorium Polski, do korespondencji: DEWELOPER: ul. Marszałkowska 72/17, Warszawa KUPUJĄCY: 6. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu wskazanego dla celów niniejszej umowy, przy czym nowy wskazany adres będzie adresem na terytorium Polski. W razie nieobecności KUPUJĄCY przez okres przekraczający 14 dni pod wskazanym adresem, KUPUJĄCY zobowiązany jest ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń oraz poinformować DEWELOPERA o jego adresie w Polsce. W przypadku braku wskazania nowego adresu do doręczeń wszelka korespondencja będzie kierowana na ostatni znany adres. 7. KUPUJĄCY oświadcza, że otrzymał projekt niniejszej umowy w terminie pozwalającym mu na zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag, a poszczególne postanowienia umowy są dla niego zrozumiałe i jednoznaczne. Umowa podlegała indywidualnej negocjacji. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla położenia nieruchomości. 10. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.. Cena lokalu apartamentowego nie obejmuje odrębnych opłat i innych zobowiązań związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych czy składaniem wniosków wieczystoksięgowych, które w całości obciążają 10 KUPUJĄCEGO. 12. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym Strona z
11 dla każdej ze Stron. DEWELOPER KUPUJĄCY Załączniki: 1. Opis standardu wykończenia lokalu, 2. Plan lokalu, 3. Spis wyposażenia. Strona z
UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)
UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem
Bardziej szczegółowoUmowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku
Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej
Bardziej szczegółowo, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr
Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba
Bardziej szczegółowo- PROJEKT - UMOWA NAJMU
- PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoUMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu
UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE! zawarta w dniu... w.. pomiędzy:"
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w.. pomiędzy:" 1)... z siedzibą w... przy ulicy... w (kod pocztowy.. - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:., REGON:.,
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: /2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,
zawarta w w dniu roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Nr /2015 Spółką pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (wpisaną do KRS pod nr 0000496664, NIP: 513-023-69-85,
Bardziej szczegółowo.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha
Bardziej szczegółowo, Zwanym dalej Dostawcą
UMOWA zawarta w dniu... roku w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta
Bardziej szczegółowona podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:
UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą
Bardziej szczegółowoZP-URB URBIS Sp. z o. o.
załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/
UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY dnia... r., w, pomiędzy: Panem/Panią., zam. w... (... -.. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.. o numerze......,
Bardziej szczegółowoUMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu
UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017
UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.
Bardziej szczegółowoOgólne Warunki Umowy. Umowa sprzedaży nr. zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy: S/4/2018 Egz. nr Ogólne Warunki Umowy Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: 1. Instytucją Gospodarki Budżetowej Zakładem Inwestycji Organizacji
Bardziej szczegółowoPRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ Dnia. r., w..... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w.... (...-. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.... o numerze......,
Bardziej szczegółowoStrona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:
Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Bardziej szczegółowo1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr
Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2017 Istotne postanowienia umowy UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w... w dniu... 2017 r. Stronami niniejszej umowy są:...... NIP: reprezentowana przez: 1.... 2.... -
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM
UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....
Bardziej szczegółowoWzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy
Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr../. W dniu.. roku w Lubinie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Termal S.A. w Lubinie, ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin wpisanym w Sądzie Rejonowym dla
Bardziej szczegółowoUMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI
UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......
Bardziej szczegółowoUmowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017
Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym
Bardziej szczegółowoSIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX
Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
Bardziej szczegółowo3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...
Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Bardziej szczegółowoUMOWA nr.. sprzedaży
Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoProjekt UMOWY Nr
Projekt UMOWY Nr... zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,
Bardziej szczegółowoWZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych
UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoWZÓR. Umowa nr EZ / /2013
Załącznik nr 2 do WZÓR Umowa nr EZ / /2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie
Bardziej szczegółowoUmowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL
Bardziej szczegółowoProjekt umowy. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego
Załącznik numer 5 do SIWZ na Dostawę echokardiografu Projekt umowy Umowa o udzielenie zamówienia publicznego Umowa zawarta w dniu... r. w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne nr 4398/2016
Bardziej szczegółowoUMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy:
UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO Zawarta w dniu.... w Białych Błotach, pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoWZÓR. Umowa nr EZ / /2014
Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.
Bardziej szczegółowoUMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20
UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 Zawarta w dniu 20 w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu, Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
Bardziej szczegółowoUMOWA NR.. PRZEDMIOT UMOWY
Postępowanie nr: SP3.ZP.271.01.15 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.. W dniu. roku w Ząbkach pomiędzy:, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie przeprowadzenia
Bardziej szczegółowoUMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta dnia w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, w Milanówku, pomiędzy:
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej z dnia 30.01.2017 r. (sygn. sprawy GNPP.6845.19.2016). UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta dnia w siedzibie Urzędu Miasta
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315
Bardziej szczegółowoUMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:
UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak
Bardziej szczegółowoUMOWA do ZP/9/014/D/19/
WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA do ZP/9/014/D/19/ zawarta w dniu 2019 r. w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza
Bardziej szczegółowoUMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )
UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoUMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych
UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną
Bardziej szczegółowoNumer sprawy DP Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA NR DP
Numer sprawy DP.2302.34.2018 Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA NR DP.2302..2018 zawarta w dniu.. 2018 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego
Bardziej szczegółowoUMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności
UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa
Bardziej szczegółowoU M O W A NR 62/ZP/2016
U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową
UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową zawarta w dniu. roku pomiędzy:.. zwani dalej Sprzedającym a Panem, panią. zwanymi dalej Kupującym. Zważywszy, że: I. Sprzedający
Bardziej szczegółowoUMOWA do ZP/47/014/D/18/
WZÓR UMOWY UMOWA do ZP/47/014/D/18/ zawarta w dniu 2018 r. w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL...
Wzór PZ-15-Z03-1 UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wybudowanie 56,
Bardziej szczegółowoZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3
WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,
Bardziej szczegółowoUmowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez:
Umowa nr zawarta w dniu.. r. w Białych Błotach pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Bardziej szczegółowoUMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR
Załącznik Nr 3 UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR zawarta w dniu.. w Kątach Wrocławskich pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym w dalszej
Bardziej szczegółowoUmowa Rezerwacyjna nr SOO/ /2018
Umowa Rezerwacyjna nr SOO/ /2018 zawarta w dniu 2018 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-550) przy ul. Żeromskiego
Bardziej szczegółowo- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego
Bardziej szczegółowoUmowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:
Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940
Bardziej szczegółowoUMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:
UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowo2D, NIP , REGON
UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
Bardziej szczegółowo2. 9, pkt.8 prosimy o zmianę zapisu.wymiany wadliwego sprzętu na dostarczenia towaru wolnego od wad
Bielsko-Biała, dnia 2018.09.20 R80.1.39.2017 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: Dostawę wyposażenia elektrycznego-
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY UMOWA NR.
WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
Bardziej szczegółowoUMOWA WŁAŚCIWA NR FW/ /2018
UMOWA WŁAŚCIWA NR FW/ /2018 zawarta w Bestwinie w dniu, pomiędzy: Gminą Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina nr NIP: 6521708710 reprezentowaną przez: zwaną dalej Gminą a.. nr dowodu osobistego..
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:
UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:
Bardziej szczegółowooraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:
U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa
Bardziej szczegółowoUMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR
UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.
Bardziej szczegółowoU M O W A N r ZTM.RR
U M O W A N r ZTM.RR.5111.1.2018 zawarta w dniu.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki
Bardziej szczegółowoUMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR./2013. Zawarta w dniu... w Białymstoku( Woli Mrokowskiej) pomiędzy: osobistym nr..., zamieszkałym w..., ul...
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR./2013 Zawarta w dniu... w Białymstoku( Woli Mrokowskiej) pomiędzy: P..., legitymującym się dowodem osobistym nr..., zamieszkałym w..., ul... P...,legitymującym się dowodem osobistym
Bardziej szczegółowoUMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:
UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra
UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Bardziej szczegółowoUMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:
UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),
Bardziej szczegółowoUMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.
UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Bardziej szczegółowoUmowa nr../(m-c)/(dział)
Umowa nr../(m-c)/(dział) zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: Śródmieście spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoUMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -
Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.
Bardziej szczegółowoNIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:
PROJEKT UMOWY część II, V, VI i VII Umowa nr zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy niżej wymienionymi instytucjami kultury: 1), 2), 3), 4), występującymi jako Zamawiający i zwanymi w dalszej części umowy
Bardziej szczegółowoUmowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn r., poz. 1020).
UMOWA nr 2018/ZP zawarta w dniu 2018r. w Zagórzu, pomiędzy: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu, 05-462 Wiązowna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoKsiążnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok
Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1
UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości powyżej euro i poniżej euro netto
. (miejscowość, dnia) FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości powyżej 7 000 euro i poniżej 30 000 euro netto 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 2.
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Zapytania. Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3; Węgorzewo NIP: ; REGON: ,
Załącznik nr 1 do Zapytania U M O W A - dostawy O zamówienie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto zawarta w Węgorzewie dnia 2018 roku pomiędzy:
Bardziej szczegółowoUmowa najmu / Projekt
Załącznik nr 1 do Regulaminu Umowa najmu / Projekt umowa zawarta w dniu 2016 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy z siedzibą w Bochni przy ul.
Bardziej szczegółowoWzór Umowy. Przedmiot Umowy
Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach
Bardziej szczegółowoUMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:
UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z
Bardziej szczegółowoUmowa. Gmina Mniów, ul. Centralna 9, Mniów, NIP: , REGON:
Znak sprawy: RGIUE.271.10.2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór umowy Umowa zawarta dnia... r. w Mniowie pomiędzy: Gmina Mniów,, NIP: 9591679518, REGON: 291010346 reprezentowaną przez: Wójt Gminy - Leonard Świerczyński
Bardziej szczegółowoUMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY/ZAMIANY NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI
UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY/ZAMIANY NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Bardziej szczegółowo2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron
WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w
Bardziej szczegółowoPROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:
PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru
Bardziej szczegółowoZawarta dnia r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, w Milanówku, (zwana dalej Umową ) pomiędzy:
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka Nr 19/VII/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. [znak sprawy] UMOWA Nr odpłatnego udostępnienia pasa drogi wewnętrznej na cele budowy i umieszczenia urządzenia
Bardziej szczegółowoUmowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy
Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Bardziej szczegółowoUmowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych
Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018
Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
Bardziej szczegółowoUMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR
ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną
Bardziej szczegółowo