PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI
|
|
- Patrycja Sikora
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji: Pieczęć firmowa dewelopera: Kraków, dn S t r o n a
2 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dziennik Ustaw nr 232 poz. 1377) 2 S t r o n a
3 Spis treści: Część ogólna I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera II. Doświadczenie developera III. Informacje dotyczące Nieruchomości i przedsięwzięcia developerskiego A. Informacje dotyczące gruntu a) działka b) Księga wieczysta c) Plan zagospodarowania przestrzennego d) Przewidywane przedsięwzięcia w okolicy B. Informacje dotyczące budynku a) Pozwolenie na budowę b) Termin realizacji inwestycji c) Termin przeniesienia prawa własności d) opis przedsięwzięcia developerskiego e) Sposób pomiaru powierzchni f) Źródła finansowania przedsięwzięcia developerskiego g) Środki ochrony nabywców oraz instrukcja zapewniająca bezpieczeństwo środków nabywcy h) Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach i) Dopuszczalna waloryzacja oraz jej zasady IV. Warunki odstąpienia od umowy V. Inne informacje 3 S t r o n a
4 Część indywidualna I. Cena II. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku A. zestawienie powierzchni B. Dostępne media C. Dostęp do drogi publicznej III. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku IV. Określenia powierzchni i układu pomieszczeń oraz standard wykonania lokalu mieszkalnego A. Powierzchnia i układ pomieszczeń B. Standard wykonania lokalu mieszkalnego V. Załączniki. 4 S t r o n a
5 PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA W KRAKOWIE CZĘŚĆ OGÓLNA 5 S t r o n a
6 i. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera Dane dewelopera Deweloper BRERA INVESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Adres Nr NIP i REGON Ul. Królowej Jadwigi 74A NIP REGON Nr telefonu Adres elektronicznej Nr faksu Adres internetowej dewelopera poczty strony k.mazur@leachandlang.com brak Załacznik nr. 1 Odpis KRS Brera Investycje Sp. z o.o. sp. k. Załacznik nr. 2 Decyzja nadania nr NIP Załacznik nr 3 decyzja nadania nr REGON II. Doświadczenie dewelopera A. Historia i udokumentowanie doświadczenia dewelopera. Spółka Brera Investycje sp. z o.o. sp. k. została powołana w dniu roku w Krakowie, aktem notarialnym Repetytorium A nr 2623/2014. Jest to spółka celowa zawiązana wyłącznie do przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej W Residence, która polegać będzie na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi wraz z odcinkami pod budynkiem i zbiornikiem retencyjnym, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej i elektryczną, a także budowę przyłącza wodociągowego i gazowego, 6 S t r o n a
7 przebudowę fragmentu instalacji wodociągowej oraz fragmentu sieci gazowej oraz zjazdem z drogi publicznej, pochylnią do garażu podziemnego i dojściem do budynku na działce nr 15/1, 50/3 50/2, 48/1 obr. 8 Podgórze przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie. Spółka nie realizowała do tej pory żadnej innej inwestycji jednakże doświadczenia komandytariuszy i osób nią zarządzających pozwoli spółce zrealizować inwestycje zgodnie z oczekiwanymi przez klientów wysokimi standardami i jakością. Przeciwko deweloperowi nie są prowadzone i nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej ,00 zł. III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego Inwestycja W Residence znajduje się w unikatowej lokalizacji tuż przy bulwarach wiślanych w dzielnicy Dębniki przy ul. Czarodziejskiej, pełnej zieleni i dobrze skomunikowanej a jednocześnie cichej okolicy. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Park Dębnicki, bulwary wiślane. W promieniu około 1 km znajduje się park Skały Twardowskiego oraz teren Zakrzówka, który oferuje mieszkańcom tej części miasta wyjątkowe warunki do rekreacji oraz aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. Obszar około 140 ha unikatowych terenów zielonych, jak i bliskość Starego Miasta Krakowa tworzy tutaj wyjątkowe miejsce. A. Informacje dotyczące gruntu a) Działka Przedsięwzięcie inwestycyjne W Residence zlokalizowane w Krakowie obręb 8 (Podgórze) przy ul. Tynieckiej na działce nr 15/1 o powierzchni 0,0827 ha oraz przy ul. Czarodziejskiej na działce 50/3 (droga dojazdowa) o powierzchni 0,0076 ha (łączna wielkość działek 0,0900 ha). Załącznik nr 4 wypis z ewidencji gruntu Załącznik nr 5 wyrys z ewidencji gruntu b) Księga wieczysta Działka 50/3 objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1P/ /2, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych w której dzielnica Podgórze, obręb 8 Podgórze, utworzonej z działki nr 50/3, o łącznej powierzchni 0,0076 ha. 7 S t r o n a
8 Działka 50/3 objęta jest użytkowaniem wieczystym do Użytkownikiem wieczystym działki 15/1 jest spółka BRERA INVESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie. Działka 15/1 objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1P/ /8, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych, w której dla nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Tynieckiej, dzielnica Podgórze, obręb 8, utworzonej z działki nr 15/1, o powierzchni 0,0827 ha. Właścicielem działki 15/1 jest spółka BRERA INVESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie. Załącznik nr 6 odpis księgi wieczystej nr KR1P/ /2 oraz nr KR1P/ /8 c) Plan zagospodarowania przestrzennego Na terenie Inwestycji obowiązuje miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidywanym w art. 59 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działki o numerach 50/3 oraz 15/1 objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Bulwary Wisły, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku. Działki na której znajdować się będzie przedsięwzięcie deweloperskie zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zostały oznaczone symbole MW.4 teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dopuszczalna wysokość zabudowy 12 m, dopuszczalny procent zabudowy działki wynosi 30%. Działki sąsiadujące z przedmiotową nieruchomością mają oznaczenia: MW.3 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną MN.4 tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MW.1 tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną U.2 tereny przeznaczone pod działalność usługową d) Przewidywane inwestycje w okolicy Informacje zawarte w dokumentach dostępnych publicznie dotyczące przewidywanych nieruchomości w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, a w szczególności oczyszczalniach ścieków, 8 S t r o n a
9 spalarniach śmieci, wysypiskach oraz cmentarzach. W promieniu 1km przewiduje się następujące inwestycje: budowę Trasy Zwierzynieckiej wchodzącej w skład III Obwodnicy-odcinek południowo-zachodni obejmujący ulicę gło wną przyspieszoną GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,2 km, skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przedłużonym nowym przebiegiem ulicy Księcia Józefa ul. Nowa Księcia Józefa o kategorii ulicy zbiorczej (Z) 1 x 2 pasy ruchu, przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, oświetlenia zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata w promieniu 1 km od przedmiotowej inwestycji przewidywana jest budowa linii tramwajowej z Salwatora do węzła Przegorzały zgodnie z informacjami zawartymi w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska udostępnionymi przez Polską Agencję Z eglugi Powietrznej w zakresie istniejących, wykorzystywanych operacyjnie oraz planowanych do wykorzystania korytarzy powietrznych wynika, z e w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomos ci nie ma aktualnie wykorzystywanych korytarzy powietrznych, ani takowe nie są planowane (z wyprzedzeniem do 28 dni przed ich uruchomieniem). w promieniu 1 km od nieruchomości zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nie przewiduję się: oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci oraz wysypisk w promieniu 1 km od nieruchomości znajduje się istniejący Cmentarz Salwatorski B. Informacje dotyczące budynku a) Pozwolenie na budowę Spółka przeprowadzi inwestycję na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1840/2014 z dnia roku znak AU MFO na rzecz Pana Rafała Kuli, przeniesionej na dewelopera decyzją nr 379/5/2014 z dnia roku znak AU MFO Załącznik nr 7 decyzja nr 1840/2014 Załącznik nr 8 decyzja nr 379/5/2014 b) Termin Realizacji Inwestycji planowany termin Realizacji Inwestycji to: - październik rozpoczęcie prac budowlanych przez Generalnego Wykonawcę 9 S t r o n a
10 planowane zakończenie Inwestycji c) Termin przeniesienia prawa własności Zawarcie umowy przenoszącej własność (w wykonaniu umowy deweloperskiej) nastąpi w terminie do dnia w miejscu i terminie wskazanym przez dewelopera, na co Nabywca wyraża zgodę. d) opis przedsięwzięcia deweloperskiego Przedsięwzięcie deweloperskie W Residence polegać będzie na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi wraz z odcinkami pod budynkiem i zbiornikiem retencyjnym, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej i elektryczną, a także budowę przyłącza wodociągowego i gazowego, przebudowę fragmentu instalacji wodociągowej oraz fragmentu sieci gazowej oraz zjazdem z drogi publicznej, pochylnią do garażu podziemnego i dojściem do budynku na działce nr 15/1, 50/3 50/2, 48/1 obr. 8 Podgórze przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie. Na poziomie -1 zaprojektowano garaż podziemny z 10 miejscami postojowymi oraz kotłownię i pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie śmietnika. Na kondygnacjach od 0 do 3 lokale mieszkalne, na ostatniej kondygnacji dach zielony i tarasy. Zaprojektowanie mieszkania posiadają zróżnicowaną strukturę, z dostępnymi balkonami, tarasami oraz ogródkami od około 78,35 m2 do około 112,94 m2. Lista lokali mieszkalnych: Piętro Nr lokalu roboczy Planowana powierzchnia (m2) Ilość pokoi Parter 1 78,35 4 Parter 2 101,74 4 I piętro 3 88,65 5 I piętro 4 96, S t r o n a
11 II piętro 5 112,94 4 II piętro 6 107,83 4 III piętro 7 112,94 4 III piętro 8 107,83 4 e) Sposób pomiaru powierzchni Ostateczny metraż lokali mieszkalnych oraz balkonów, tarasów i ogródków zostanie ustalony na podstawie obmiaru tych powierzchni na etapie, którym możliwe będzie dokonanie pomiaru. Pomiar zostanie dokonany przez Sprzedającego zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. f) Źródła finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Spółka zamierza sfinansować Inwestycję w całości ze środków własnych albo w 43,08% z kredytu oraz 56,92% stanowić będzie wkład własny spółki. g) Środki ochrony nabywców oraz instrukcja zapewniająca bezpieczeństwo środków nabywcy Do momentu przeniesienia prawa własności lokalu wszystkie środki uzyskane w ramach zapłaty za mieszkanie będą zdeponowane na rachunku powierniczym zamkniętym w banku PKO BP. W razie nie przeniesienia odrębnej własności nieruchomości we wskazanym terminie w umowie deweloperskiej bank gwarantuje zwrot środków pieniężnych na konto Nabywcy. Załącznik nr 9 promesa banku PKO BP h) Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach Niniejszy harmonogram ma charakter poglądowy a terminy Realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie. Lp. Zakres prac Planowany czas Realizacji 1 2 Roboty ziemne Listopad 2014 Fundamenty Listopad S t r o n a
12 3 Stan surowy Marzec Stolarka okienna i drzwiowa Kwiecień Elewacja Czerwiec Prace wykończeniowe wewnętrzne Grudzień Przyłącza wewnętrzne (inst. elektr, wod-kan, gaz) Październik Wykonanie infrastruktury zewnętrznej Listopad Zakończenie budowy Marzec Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Kwiecień 2016 i) Dopuszczalna waloryzacja oraz jej zasady nie dotyczy. IV. Warunki odstąpienia od umowy 1. Strony mają prawo odstąpić od Umowy na zasadach ogólnych, na zasadach określonych ściśle w art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 oraz na zasadach zawartych w umowie deweloperskiej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego prospektu informacyjnego. Art Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2; 3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 12 S t r o n a
13 6) w przypadku nie przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. Ponadto nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku: 1. zmiany stawki podatku VAT na lokale mieszkalne, w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy deweloperskiej. 2. W przypadku zmiany metrażu po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej o więcej niż 2% W biurze Inwestycji w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej 6 oraz w przy ul. Królowej Jadwigi 74A tel osoby zainteresowane zawarciem umowy przedwstępnej deweloperskiej mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: 1. Kopią aktualnego odpisu KRS 2. Sprawozdaniem finansowym za ostatnie dwa lata firmy Brera Investycje Sp. z o.o. sp. k. 3. Projektem architektoniczno-budowlanym. 13 S t r o n a
14 PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA W KRAKOWIE CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 14 S t r o n a
15 i) cena Cena m2 powierzchni mieszkania o numerze roboczym. wynosi około zł. Podstawą do obliczenia ceny będzie powierzchnia lokalu mieszkalnego, powierzchnia balkonu oraz położenie mieszkania (mieszkania na wyższych kondygnacjach z widokiem na Wawel). II. Określenie położenia oraz istotnych cech budynku a) Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni Liczba mieszkań 8 szt. Powierzchnia użytkowa mieszkalna 806,00 m2 Liczba miejsc parkingowych 10 szt. Liczba kondygnacji 5 Załącznik nr 10 rzut kondygnacji B. Dostępne media W budynku zostaną zainstalowane następujące media: Instalacja C.O., zimnej i ciepłej wody użytkowej Indywidualne opomiarowanie mediów dla mieszkań liczniki wody i C.O. Instalacja elektryczna Kanalizacja deszczowa Kanalizacja sanitarna Instalacja przeciwpożarowa oraz detekcji tlenku węgla Instalacja odgromowa Instalacja zasilania windy Instalacja klimatyzacji 15 S t r o n a
16 C) Dostęp do drogi publicznej Inwestycja posiadać będzie bezpośredni dojazd do ulicy Czarodziejskiej z działek 15/1, 50/3 50/2, 48/1. IV. Określenia powierzchni i układu pomieszczeń oraz standard wykonania lokalu mieszkalnego Załącznik nr 11 - standard wykończenia lokali mieszkalnych i budynku Załącznik nr 12 karta mieszkania wraz z rzutem kondygnacji i zaznaczonym na nim lokalem mieszkalnym V. Załączniki: Załącznik nr 1 Odpis KRS Brera Investycje Sp. z o.o. sp. k. Załącznik nr 2 Decyzja nadania nr NIP Załącznik nr 3 decyzja nadania nr REGON Załącznik nr 4 wypis z ewidencji gruntu Załącznik nr 5 wyrys z ewidencji gruntu Załącznik nr 6 odpis księgi wieczystej nr KR1P/ /2 oraz KR1P/ /8 Załącznik nr 7 decyzja 1840/2014 Załącznik nr 8 decyzja 379/5/2014 Załącznik nr 9 promesa banku PKO BP Załącznik nr 10 rzut kondygnacji Załącznik nr 11 standard wykończenia lokalu i budynku Załącznik nr 12 karta mieszkania wraz z rzutem kondygnacji i zaznaczonym na nim lokalem mieszkalnym Załącznik nr 13 wzór umowy deweloperskiej 16 S t r o n a
PROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak
Bardziej szczegółowoDziennik Ustaw 10 Poz PROSPEKT INFORMACYJNY
Dziennik Ustaw 10 Poz. 1468 Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego WZÓR Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA
Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoData sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY
Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowo(adres lokalu przedsiębiorstwa)
Kancelaria Sejmu s. 16/24 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoNowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa
PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia
Bardziej szczegółowoul. Rolna 193, Kajetany
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja pt.: PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,
Bardziej szczegółowonr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II
PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I
PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowonr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.
Bardziej szczegółowo884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.
Bardziej szczegółowoDane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowo--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera
Bardziej szczegółowo, ,
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.
Bardziej szczegółowoKRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty
Bardziej szczegółowoDANE DEWELOPERA GPK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Łódź, dnia 10.09.2018 r. PROSPEKT INFORMACYJNY DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA OSIEDLU ZIELONA JANÓWKA W GMINIE ANDRESPOL, JANÓWKA UL. GŁÓWNA 74 DZIAŁKA 586 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl
MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie
PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PROMIPOL DEVELOPMENT MIROSŁAW PONIŻNIK ELŻBIETA JEŻ-PONIŻNIK SPÓŁKA JAWNA Adres 51-128
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI
PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,
Bardziej szczegółowoZielona Góra BRAK.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa
Bardziej szczegółowoMPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100
Bardziej szczegółowoKraków, ul. Słonecznikowa 6A.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE
Bardziej szczegółowoDane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoSPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI
PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI 2017-12-01 CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR.3 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
ZAŁĄCZNIK NR.3 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Mironiuk Sp. z
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe
Bardziej szczegółowoZałącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoKwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016
Bardziej szczegółowoNexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof
Bardziej szczegółowo!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!
PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept
Bardziej szczegółowoKraków ul. Słonecznikowa 6A.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 08.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Buszka Core Development
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept
Bardziej szczegółowobiuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.07.2017 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nazwa: 3k Invest Sp.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16
Bardziej szczegółowoCzęść Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE
Bardziej szczegółowoPharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Listopad 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept
Bardziej szczegółowoM-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowoul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A
Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE
Bardziej szczegółowoProspekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105
Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bardziej szczegółowoProspekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana
Data wydania:. 2016r. Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
Bardziej szczegółowoPF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27.09.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PF Zamenhofa sp. z
Bardziej szczegółowoul. Kępa 10A, Rypin
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres
Bardziej szczegółowoMEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI
PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Maj 2019 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept Spółka
Bardziej szczegółowoWołodyjowskiego 49 a, Warszawa
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego marzec 2019 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept Spółka
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Tel. 48 384 69 09 www.rosa-invest.pl 1 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY Z DN. 20.09.2018 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoProspekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105
Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU
PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU Data sporządzenia prospektu: 2 października 2012r. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Bardziej szczegółowoStan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -
CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia
Bardziej szczegółowoPLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT
Bardziej szczegółowoFadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO
Bardziej szczegółowoUl. Dębowa 1a Marki
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny
Bardziej szczegółowo(wejście od ul. Dajwór 2a)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:
UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH
Bardziej szczegółowoPROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "NOWE ŻEGRZE" I ETAP przedsięwzięcie deweloperskie nr 1 (budynek D) WERSJA 008/RAT-D/I Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z ul.
Bardziej szczegółowo