ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
|
|
- Kajetan Muszyński
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 1. Dane Zamawiającego: SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A., ul. T. Noniewicza 49, Suwałki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , o nr identyfikacji podatkowej NIP , REGON i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości ,00 zł. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulice Diamentowa oraz Wojska Polskiego. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa ulicy Diamentowej: - branża drogowa na odcinku od ul. Raczkowskiej do ul. Turkusowej zgodnie z dokumentacją techniczną, - budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją techniczną, - budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną. 2. Budowa ul. Wojska Polskiego: - przebudowa odcinka drogi przy Przedsiębiorstwie RECMAN Sp. z o.o. na działce o nr geod /40 zgodnie z dokumentacją techniczną, - wykonanie oświetlenia zgodnie z dokumentacją techniczną, - wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa składa się z: - projektu budowlanego wg. zakresu robót będących przedmiotem zamówienia - przedmiarów dla branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej, - kosztorysów ofertowych dla branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej, - Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dokumentacja projektowa do pobrania ze strony internetowej Strefy: lub do wglądu w biurze SSSE S.A. przy ul. T. Noniewicza 49, Suwałki. Roboty budowlane odbywać się będą przy czynnej ulicy Diamentowej oraz Wojska Polskiego w Suwałkach. Należy prawidłowo oznakować obszary prowadzonych robót i zachować szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac, zapewnić utrzymanie porządku na placu budowy w trakcie prac i po ich zakończeniu oraz przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 1
2 3. Opis wymagań: a) wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz być czynnym członkiem Izby Inżynierów. c) wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, d) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty, e) wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat z wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy dróg z infrastrukturą techniczną (oświetlenie, kanalizacja) o wartości nie mniejszej niż ,00 zł, w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jeśli wykonawca prowadzi działalność krótszą niż 5 lat to musi wykazać się doświadczeniem z ostatniego okresu działalności na wykonanie w/w robót budowlanych, f) wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę co najmniej ,00 zł, g) wykonawca nie był wykluczony ze składania ofert na roboty budowlane w ciągu ostatnich 2 lat zgodnie z art. 24 pkt 1i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, h) wykonawca przedstawi harmonogram realizacji robót, i) wykonawca przedstawi informację o podwykonawcach (doświadczenie w wykonywaniu robót, uprawnienia itp.), j) wykonawca dostarczy do Zamawiającego kopie podpisanych umów z podwykonawcami, k) wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 5 letniej gwarancji na wykonane roboty. 4. Wykaz dokumentów: a) formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c, d, g. c) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiący cenę zamówienia oraz wykaz stawek i narzutów, d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, c) referencje lub inny dokument (np. protokół odbioru robót) potwierdzający prawidłowe wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej (określonej w zamówieniu) o wartości nie mniejszej niż ,00 zł, d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, e) harmonogram robót, f) lista podwykonawców, g) projekty umów z podwykonawcami z uregulowanym w umowie sposobem zapłaty za wykonaną pracę i pisemna zgoda podwykonawcy, że podpisze z Wykonawcą umowę o wskazanej treści. 2
3 5. Kryteria oceny ofert Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%. 6. Termin realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. 7. Termin związania ofertą Termin związania wynosi 30 dni od otwarcia ofert 8. Opis sposobu przygotowania oferty a) oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie wraz z ponumerowanymi stronami oraz zespolona w jedną całość, b) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c) ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów, d) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 9. Termin i miejsce złożenia oferty a) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. T. Noniewicza 49, Suwałki. Złożona oferta musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: OFERTA - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulice Diamentowa oraz Wojska Polskiego. b) Termin złożenia oferty: 31 sierpnia 2018 r. do godz w biurze SSSE S.A. w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 49, c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2018 r. o godz w biurze SSSE S.A. w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 49, d) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 10. Osoby uprawniona do kontaktu z Wykonawcą: Jan Stanisław Kap - Wiceprezes Zarządu SSSE S.A. tel , tel. kom , j.s.kap@ssse.com.pl Pisemne zapytania dotyczące zapytania ofertowego PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. należy kierować na ssse@ssse.com.pl 11. Informacje dodatkowe: a) wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy, 3
4 b) wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż siedem dni roboczych od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej, c) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uprawnienia kierownika budowy i kierowników robót, d) niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy, e) zamawiający może odstąpić od postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyny, f) wykonawca nie jest uprawniony do występowania z jakimkolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z prowadzonymi postępowaniami, w tym z tytułu poniesionych przez Wykonawcę kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy, g) odpowiedzi na pytania udzielane są do dnia 27 sierpnia 2018 r., h) niekompletna oferta podlega odrzuceniu. Załącznik: 1. Projekty budowlane 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Wzór Umowy 4. Formularz Ofertowy ze wzorem Oświadczenia 5. Przedmiary robót... (pieczątka oferenta) 4
5 FORMULARZ OFERTOWY ZBIORCZY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe PS 215/4/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach dotyczące zamówienia pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulice Diamentowa oraz Wojska Polskiego, niniejszym składamy ofertę następującej treści: Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z dokumentacja techniczną, SSTWiOR, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za cenę: Przebudowa ul. Diamentowej (dz. nr 35007/3, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym: W tym: Roboty drogowe Roboty sanitarne Roboty elektryczne 5
6 Przebudowa ul. Wojska Polskiego (dz. nr 32891/40), zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym: W tym: Roboty drogowe Roboty sanitarne Roboty elektryczne Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie, zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną a zaoferowana cena wykonania robót budowlanych uwzględnia wycenę wszystkich robót i kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną. Załącznik: 1. Ślepe kosztorysy 6
7 OŚWIADCZENIE Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni i inwestycję zrealizujemy w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy następującej gwarancji i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag: ul. Diamentowa (dz. nr 35007/3), roboty drogowe bitumiczne 5 letniej gwarancji, roboty drogowe w zakresie elementów ulic tj. chodniki, zatoki, zjazdy 5 letniej gwarancji, roboty elektroenergetyczne sieci kablowej nn-0,4kv oświetlenia dróg 5 letniej gwarancji, kanalizacja deszczowa 5 letniej gwarancji. ul. Wojska Polskiego (dz. nr 32891/40) roboty drogowe bitumiczne 5 letniej gwarancji, roboty drogowe w zakresie elementów ulic tj. chodniki, zatoki, zjazdy 5 letniej gwarancji, roboty elektroenergetyczne sieci kablowej nn-0,4kv oświetlenia dróg 5 letniej gwarancji, kanalizacja deszczowa 5 letniej gwarancji. Załączniki: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 ppkt. a, b, c, d, g. 2. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiący cenę zamówienia oraz wykaz stawek i narzutów. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Lista co najmniej 1 wykonanej prawidłowo roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. 5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Harmonogram robót. 7. Lista podwykonawców. 8. Projekty umów z podwykonawcami z uregulowanym w umowie sposobie zapłaty za wykonaną pracę i pisemna zgoda podwykonawcy, że podpisze z Wykonawcą umowę o wskazanej treści. (data i podpis osoby upoważnionej) 7
ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/3/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE PE 064/2/2016 z dnia r.
ZAPYTANIE OFERTOWE PE 064/2/2016 z dnia 04.07. 2016 r. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 51/VII/15
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/2 /2018 z dnia r.
ZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/2 /2018 z dnia 13.07. 2018 r. Na podstawie 10 Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Opis wymagań:
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego: Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. Z o.o Ul. Walki Młodych 30 64-920 Piła Osoba do kontaktu: Andrzej Meliński 67 212 27 10 w. 20, kom: 607 107
Bardziej szczegółowoNałęczów, 29 stycznia 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Dane zamawiającego:
ZAPYTANIE OFERTOWE Nałęczów, 29 stycznia 2018 r. 1. Dane zamawiającego: Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. al. S. Małachowskiego 5 24-140 Nałęczów osoba do kontaktów z oferentami: mgr inż. Grzegorz
Bardziej szczegółowoOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Świętochłowice, dn. 11.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chorzowskiej
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. - projektu budowlanego placu manewrowego i miejsc postojowych - charakterystyki energetycznej
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane inwestora: Uromed Jakub Koteras ul. Duńska 59/13 71-795 Szczecin NIP 763-155-47-57 Właściciel Twojej Przychodni Centrum Medycznego 2. Opis przedmiotu inwestycji. Przedmiotem
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017. z dnia r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017 z dnia 02.03.2017r. 1. Dane Zamawiającego: PHU Michał Grzeszczak Sienno 21, 62-402 Ostrowite 2. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa budynku z pokojami gościnnymi oraz kotłownią
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Termin realizacji zamówienia : r.
Chojnów, 10.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów, zaprasza do złożenia ofert na : 1)Rozbiórkę budynku gospodarczego w zabudowie
Bardziej szczegółowoPrzebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I
Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj.
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie
FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...
Bardziej szczegółowoOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Miodowej i Smugowej w Starachowicach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5 RRRRRRR tel. (041) 274-53-24/25 fax (041) 275-03-36 e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl Starachowice 10.03.2017
Bardziej szczegółowoII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
RIZPIFZ.271.167.2017 I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Celestynów, dnia 06.10.2017r. Gmina Celestynów
Bardziej szczegółowoOFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...
OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony
ZATWIERDZAM Dyrektor Szkoły mgr Maria Lipińska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiana zasilania od ZK do GTR oraz wymiana instalacji elektrycznej
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb
Bardziej szczegółowoDąbrowa Górnicza, dn...
Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia, dn.......... Nazwa Oferenta Dokładny adres i telefon O F E R T A Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość
Bardziej szczegółowoBłażowa, dnia r.
Błażowa, dnia 20.09.2018 r. Z a p y t a n i e o f e r t o w e I. Zamawiający Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. 3-Maja 35, 36 030 Błażowa Tel. 17 230 144 455 e-mail:
Bardziej szczegółowoNIP REGON DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/ Informacja dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
Oświęcim: Budowa drogi dojazdowej w Oświęcimiu na osiedlu Stare Stawy Numer ogłoszenia: 281656-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 16/PN/WM/r.b./2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość kapitału
Bardziej szczegółowoSŁAW.II/MM/D-I/17 Katowice,10 kwietnia 2017
SŁAW.II/MM/D-I/17 Katowice,10 kwietnia 2017 ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wielobranżowego świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach
Bardziej szczegółowozamówienia dla zadania Remont konserwatorski elewacji frontowych kamienicy / A-931 / w Krakowie przy Placu Na Groblach 6"
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA zamówienia dla zadania Remont konserwatorski elewacji frontowych kamienicy / A-931 / w Krakowie przy Placu Na Groblach 6" Nazwa oraz adres zamawiającego. Wspólnota Mieszkaniowa
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZAMAWIAJĄCY: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 05-400 OTWOCK, ul. Andriollego 54 tel. ( 022 ) 779 40 27 i 28, wew. 22, (022)779-24-02 fax. (022) 779 43
Bardziej szczegółowoSąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP:
OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust.
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP 160 w Bernacicach Górnych Zamówienie Nr DT/4/2013. WZORY FORMULARZY OFERTOWYCH Spis formularzy 1)
Bardziej szczegółowoSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali
Bardziej szczegółowo. O F E R T A (wzór)
Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Strona WWW Numer konta REGON NIP - - - Tel. / - - stacjonarny Fax / - - Tel. - - Email O F E R T A (wzór) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: Wykonanie robót
Bardziej szczegółowo2. Pomieszczenie jest przeznaczone na działalność nie kolidującą (nie konkurencyjną) z działalnością Collegium Stomatologicum.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na wybór najemcy pomieszczenia w Collegium Stomatologicum na działalność gospodarczą. REGULAMIN KONKURSU I. Opis przedmiotu konkursu
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY)
27 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Załącznik nr 1 Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,
Bardziej szczegółowoW odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 3/PN/WM/r.b./2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość kapitału
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
Bardziej szczegółowoPrzebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w
Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY. Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 Osiedle Górny Taras w Barlinku
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek Przetarg nieograniczony
Bardziej szczegółowoFormularz oferty. Telefon:, FAX:.., . NIP:., REGON:
Załącznik nr 1 /nazwa i adres Wykonawcy pieczęć firmowa oferenta/ Formularz oferty 1. Wykonawca (pełna nazwa i adres firmy) Telefon:, FAX:.., e-mail:. NIP:., REGON: W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie
Bardziej szczegółowoZapytanie ofertowe. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego, położonego przy ul. Piłsudskiego 19, Działoszyn.
SM/XXV/ 212 /2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Wartą w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98 355 Działoszyn, tel./fax. 0 (43) 841 30 35, NIP 832 000 39-03 Działoszyn, 19.06.2017 r. Zapytanie ofertowe
Bardziej szczegółowoPrzedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest
Remont konserwatorski elewacji budynku frontowego oraz prace konserwatorskie w sieni i klatce schodowej kamienicy /A-1038/ w Krakowie przy ul.szujskiego 9 " 1) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE. dla zadania p.n.: "Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego"
1 OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE dla zadania p.n.: "Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego" Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń: Programu
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.
Bardziej szczegółowoZarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim
... (Pieczątka ) Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr sprawy: PN -15/2012 Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim FORMULARZ OFERTY Nazwa... Adres... Tel./Fax.. Nr NIP... REGON...
Bardziej szczegółowoŚrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
Bardziej szczegółowoO G Ł O S Z E N I E: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro
Sprawa 1/2019 - USŁUGI - Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego dla zadania: "Termomodernizacja budynku nr 5 i 10 w kompleksie wojskowym w CSŁiI Zegrze" STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie
ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie
Bardziej szczegółowoZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ciechanów: Przebudowa ul. Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowa ul. nowoprojektowanej łączącej ul. Strażacką z drogę krajowej nr 60 (realizacja w ramach skomunikowania centrum miasta Ciechanowa)
Bardziej szczegółowoENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku
WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia
Bardziej szczegółowoWykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym
przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla
Bardziej szczegółowoI. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks
Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Bardziej szczegółowomy niżej podpisani: Wykonawca 1... adres ul... kod.. miasto kraj... nr telefonów... nr faksu... NIP..., REGON...
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz OFERTA (pieczęć Wykonawcy) Oferta dla: Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa Składając ofertę w Postępowaniu o
Bardziej szczegółowoZnak sprawy: 2/PA/2017
Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się
Bardziej szczegółowoModernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137
Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA
Bardziej szczegółowoOFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa budynku Domu Dziennego Pobytu Senior wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 5/PN/WM/r.b./2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość kapitału
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych I etap
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Struga 3, 95 015 Głowno tel./fax. (42) 719-16-39 / (42) 710-83-40, strona www.mzwikglowno.pl, e-mail. biuro@mzwikglowno.pl, REGON: 100045850,
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl Kłodzko: Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku Numer
Bardziej szczegółowoO F E R T A W Y K O N A W C Y. Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie
O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie:... zł
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 1/PN/WM/r.b./2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość kapitału
Bardziej szczegółowoII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Celestynów, dnia 05/07/2012 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem
Bardziej szczegółowoNIP: REGON:
Zapytanie ofertowe nr SPZOZ/DZPiZ/53/2018 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (WZ) zaproszonych do ubiegania się o udzielenie zamówienia Wolsztyn, 27.04.2018 r. Informacje ogólne 1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1 z 5 2014-03-28 13:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603W
Bardziej szczegółowo45000000-7 roboty budowlane
Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11
Bardziej szczegółowoGMINA MIEROSZÓW MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 tel.: , fax:
GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.12.2016 Mieroszów, dnia 24.05.2016 r. Zapytanie ofertowe Wykonanie
Bardziej szczegółowoZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW
Fundacja Anny Dymnej Mimo wszystko 30-198 Kraków, ul. Myczkowskiego 4 Znak postępowania: GDA-1/2011 ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW W PRZEBUDOWYWANYM
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: "Opracowanie projektu budowlanego na elewację Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 stosując kryterium
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2011 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:
Bardziej szczegółowowww.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi
www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015
Poznań, 28 października 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach
Bardziej szczegółowo6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na
Stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie na budowę drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi, częściowym ogrodzeniem oraz obiektami infrastruktury technicznej ul. Łukasiewicza 7/13, 85-801 Bydgoszcz OGŁOSZENIE
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 12/PN/WM/r.b./2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość kapitału
Bardziej szczegółowopodziemnej (sieci kanalizacji sanitarnej) w rejonie ulic Dolna-Ametystowa w Poznaniu - etap II.
Poznań: budowa infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacji sanitarnej) w rejonie ulic Dolna-Ametystowa w Poznaniu - etap II Numer ogłoszenia: 136039-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Bardziej szczegółowoFormularz OFERTA. ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa. Załącznik nr 2. Oferta dla: Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz OFERTA (pieczęć Wykonawcy) Oferta dla: Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa Składając ofertę w Postępowaniu o
Bardziej szczegółowoGMINA ZAWIERCIE (Urząd Miejski w Zawierciu) ul. Leśna Zawiercie
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:...
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY)
FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...
Bardziej szczegółowoKowary ul. Dworcowa 11 tel NIP Regon Zaproszenie do złożenia oferty i negocjacji
Kowary dnia 11.03. 2011 r Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. 7571823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Nr sprawy 5/IN/ZRB/1447/2011 Zaproszenie do złożenia oferty
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz
Bardziej szczegółowoDzienny Dom Senior Wigor na terenie Gminy Głuszyca
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poczekalni położonej
Bardziej szczegółowoI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, Zabrze, woj. śląskie, tel , faks
1 z 7 2014-08-22 16:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/14 NA WYKONANIE
Bardziej szczegółowoZamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdg.zamosc.pl Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: 158481-2016;
Bardziej szczegółowo(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY
a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.
Bardziej szczegółowoLista sprawdzająca P PO.5
Lista sprawdzająca P-17-13-PO.5 Niniejszym potwierdzamy złożenie następujących dokumentów o treści pozwalającej na potwierdzenie spełnienia przez nas danego wymagania formalnego: Lp. Warunek Dokument wymagany
Bardziej szczegółowoPOWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku Domu Parafialnego położonego w Karpaczu przy ul.
POWTÓRNE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku Domu Parafialnego położonego w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń: Programu
Bardziej szczegółowoStrona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Modernizacja drogi gminnej nr 294204K Stary Sącz Rondo - Gołkowice
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa drogi przeciwpożarowej - zadanie nr 1 oraz zagospodarowanie terenu i
Bardziej szczegółowoENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku
WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 823/W/15/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia
Bardziej szczegółowoFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Załącznik nr 1 do SIWZ. [Nagłówek firmowy Wykonawcy] FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl www.ppkpodhale.pl
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: "Stanowisko inspektora nadzoru. Postępowanie w ramach założeń:
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: "Stanowisko inspektora nadzoru Postępowanie w ramach założeń: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska
Bardziej szczegółowoI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks
Leszno: Ułożenie warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice Numer ogłoszenia: 127477-2013; data zamieszczenia: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie
Bardziej szczegółowoI. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspolczesny.szczecin.pl/bip/index.php Szczecin: Budowa hali magazynowej na terenie dziedzińca
Bardziej szczegółowoO F E R T A W Y K O N A W C Y
_ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez
Bardziej szczegółowoO F E R T A. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie Rzeszów, ul. Szopena 51
Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A NA ZADANIE POD NAZWĄ: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 7/PN/r.b./2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość kapitału
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej (SIWZ)
Nr sprawy: 16/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "OCIEPLENIE
Bardziej szczegółowo