Wykonanie robót budowlanych, w tym demontaży i robót odtworzeniowych w stacji transformatorowej ST JAWA

Transkrypt

1 Wykonanie robót budowlanych, w tym demontaży i robót odtworzeniowych w stacji transformatorowej ST JAWA 1. Nazwa i adres Zamawiającego PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie z adresem ul. Hoża 86/1, Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP: , kapitał zakładowy ,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowana przez: PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 28, Łódź 2. Nazwa i adres Inwestora PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/ Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS , NIP: , Kapitał zakładowy ,00zł (kapitał wpłacony w całości), działająca przez: PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Łódzki Rejon Dystrybucji, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 28, Łódź 3. Nazwa i adres prowadzącego postępowanie PKPE Holding Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/ Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS , NIP: , Kapitał zakładowy ,00 zł, działająca przez: PKPE Holding Sp. z o.o. Centrala - Departament Zakupów i Logistyki Wydział Logistyki Zespół Zakupów Operacyjnych - Obszar II, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 28, Łódź 4. Wykonawca Właścicielem wybudowanej infrastruktury będzie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej występujący, jako Inwestor. Wybudowana infrastruktura stanowić będzie środek trwały PKP Energetyka S.A. Zamawiający określony w umowie, jako PKP Energetyka Sp. z o.o. jest wykonawcą generalnym robót. Wykonawca usług wskazany w postepowaniu jest podwykonawcą, a usługi stanowiące przedmiot niniejszego postepowania opodatkowane są na zasadzie odwrotnego obciążenia, tj. Wykonawca wystawi fakturę bez VAT. Wynagrodzenie określone w umowie będzie zawierało wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do całkowitego zakończenia realizacji zamówienia (prac umownych). 5. Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług instalacyjnych, montażowych, budowlanych, odtworzeniowych polegających na modernizacji stacji transformatorowej ST JAWA zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do OPZ. 2) Termin realizacji prac do r. Strona 1 z 7

2 3) W ramach usługi Wykonawca przejmie teren realizacji robót i zapewni nadzory, niezbędne dla celów realizacji inwestycji: 4) Podstawę wykonania usługi stanowi projekt załączony do OPZ. 5) Zakres prac, jaki wykona Wykonawca obejmuje: a) zapewnienie kierownika robót, b) prowadzenie dziennika robót, c) koordynację robót wszystkich branż, d) modernizację stacji w zakresie budynku, instalacji elektrycznych i w zakresie urządzeń przesyłowych SN i nn, e) wymianę rozdzielnicy 15kV na rozdzielnicę dostarczoną przez Zamawiającego (rozdzielnicę należy pobrać z magazynu na ul. Maszynowej 8 w Łodzi), f) inwentaryzację stanu technicznego i odtworzenie rozdzielnicy nn 0,4 kv (Zamawiający odrębnym zamówieniem zleci wykonawcy zakup części do odtworzenia rozdzielnicy według wykazu przekazanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego), g) wykonanie pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznej i urządzeń przesyłowych, h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego, 7) Materiały stanowią dostawę inwestorską i nie są objęte niniejszym postępowaniem. Materiałów tych nie należy uwzględniać w ofercie. 8) Wykonawca zapewnia kierownika robót. Inspektor Nadzoru zostanie wyznaczony ze strony Zamawiającego. 9) Wykonawca będzie świadczył usługę wyznaczając własnego kierownika robót / koordynatora nadzorującego pracę sprzętu oraz personelu. 10) Po stronie Wykonawcy pozostaje zapewnienie zabezpieczenia terenu robót. a) Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie harmonogramu robót. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. b) Zabezpieczenie, oznakowanie, ewentualne oświetlenie terenu, na którym wykonywane będą prace. c) Załadunek, rozładunek i transport materiałów (np. rozdzielnicy) z magazynu Zamawiającego. d) Wywóz i utylizacja odpadów / gruzu. e) Uporządkowanie terenu wokół stacji, ułożenie opaski. f) Zamiatanie dróg i chodników w trakcie budowy i po jej zakończeniu. g) Nawiezienie czarnoziemu o grubości minimum 5cm i zasianie trawy, jeżeli prace prowadzone były w trawnikach czy terenach zielonych / zieleńcach. h) Wypłacenie ewentualnych odszkodowań i zadośćuczynień za szkody poczynione przy prowadzeniu robót. i) Zapewnienie i pokrycie kosztów nadzoru archeologicznego, saperskiego, dendrologicznego, jeżeli okażą się niezbędne. j) Zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników oraz WC. k) Wykonanie operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej w 4 egz i w wersji zeskanowanej na płycie CD. 11) Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu usługi. 12) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace 60 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Strona 2 z 7

3 13) Wykonawca zda zdemontowane urządzenia i złom do magazynu mieszczącego się do ul. Maszynowej 8 w Łodzi. 6. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do r. 7. Ustalenie szczegółów realizacji Jarosław Krzywański nr tel ; Michał Izydorczyk nr tel ZAŁĄCZNIKI Strona 3 z 7

4 Rozdzielnica przewidziana do zabudowy w stacji ST Jawa: Strona 4 z 7

5 Rok produkcji :2003 Typ :STLmb-3 Producent :Elektromontaż Export Rodzaj sterowania :Ręczne Strona 5 z 7

6 Strona 6 z 7

7 Strona 7 z 7