3. Wywóz i zagospodarowanie odpadów innych niż złom stalowy i kolorowy (m.in.: gruz, papa, drewno) poza teren Grupy Azoty ZAK S.A.
|
|
- Nadzieja Czerwińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle NIP: ; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr , Kapitał zakładowy: PLN, Kapitał wpłacony: PLN ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na rozbiórkę obiektów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Usługa będzie realizowana według poniższego zakresu: 1. Rozbiórka obiektów: rozbiórka obiektów metodą mechaniczną; przekruszenie gruzu ceglano-betonowego na terenie rozbiórki celem odzyskania i oczyszczenia złomu; skucie posadzki; wybranie ziemi (gruzu) 20 cm poniżej poziomu terenu; zasypanie podpiwniczeń obiektów (jeśli występują) wstępnie przekruszonym gruzem ceglanobetonowym (o frakcji nie większej niż 6-8 cm ) do poziomu 0,2 m; nawiezienie 20-centymetrowej warstwy ziemi, niwelacja terenu oraz utwardzenie; zasianie trawy. 2. Przygotowanie złomu (całość złomu jest własnością Zamawiającego): pozyskanie złomu stalowego oraz kolorowego z rozbiórki; oczyszczenie złomu z wełny mineralnej, izolacji, gruzu itp.; posegregowanie na rodzaje według wskazań Zamawiającego; pocięcie na elementy do transportu o maksymalnych wymiarach: długość mm, szerokość 700 mm i wysokość 700 mm na odcinki wsadowe, zgodnie z normą PN-85/H ; zmagazynowanie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (okolice placu rozbiórki do 3 km) na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 3. Wywóz i zagospodarowanie odpadów innych niż złom stalowy i kolorowy (m.in.: gruz, papa, drewno) poza teren Grupy Azoty ZAK S.A. Uwaga: Część obiektów do rozbiórki zawiera azbest, który jest odpadem szczególnie niebezpiecznym i wymaga postępowania zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Grupa Azoty ZAK S.A.: nie dopuszcza składania ofert częściowych; zastrzega prawo rezygnacji z rozbiórki wybranych obiektów; dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców. II. Termin realizacji zamówienia Zamówienie będzie realizowane w okresie od r. do r. 1/6
2 III. Wizja lokalna i informacje dodatkowe 1. Zainteresowane podmioty są zobowiązane przeprowadzić wizję lokalną obiektów objętych przedmiotem zamówienia celem zapoznania się z ich specyfiką. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu r., o godzinie Spotkanie z zainteresowanymi podmiotami odbędzie się przed Bramą Główną Grupy Azoty ZAK S.A. W trakcie wizji lokalnej zainteresowanym podmiotom zostaną udzielone wszelkie niezbędne informacje, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą w zakresie przedmiotu zamówienia. Uczestnictwo w wizji lokalnej warunkuje dopuszczenie podmiotu do przetargu. 2. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy do dnia r., do godz przesłać elektronicznie do Biura Przetargów, w formie skanu, zgłoszenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu, na adres aleksandra.zieba@grupaazoty.com. 3. Dodatkowych informacji w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia w dni robocze w godz udzielają: Pani Urszula Koclęga, kontakt: tel.: , urszula.koclega@grupaazoty.com; Pan Mariusz Szczepański kontakt: tel.: , kom , mariusz.szczepanski@grupaazoty.com. 4. Dodatkowych informacji w sprawach proceduralnych udziela Pani Aleksandra Zięba, kontakt: tel , aleksandra.zieba@grupaazoty.com. IV. Warunki uczestnictwa w przetargu W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki: 1. wzięły udział w wizji lokalnej; 2. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; 5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji; 6. spełniają pozostałe warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu. V. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w terminie 14 dni po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo w pieniądzu na kwotę 10% wartości netto przedmiotu umowy w trakcie realizacji przedmiotu przetargu. 2. Kierownik robót rozbiórkowych Wykonawcy będzie sprawował stały nadzór nad przedmiotowymi rozbiórkami. 3. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie planu BIOZ i projektów budowlanych rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowych obiektów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oraz instrukcją bezpiecznego wykonania pracy. 2/6
3 4. Wykonawca odpowiada za: a) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu rozbiórki; b) organizację ruchu i oznakowanie placu rozbiórki; c) wykonanie ogrodzeń tymczasowych (metalowych ażurowych) na terenie realizowanych robót. 5. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych, obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., w zakresie bhp i ppoż., które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych. 6. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej zgodnie z przepisami bhp obowiązującymi w Grupie Azoty ZAK S.A. (maski przeciwgazowe, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne). 7. W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia, zagospodarowania i wywiezienia we własnym zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego wszystkich wytworzonych odpadów, z wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego, powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), dostarczając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu; b) zabezpieczenia torowisk, pomostów z rurociągami oraz dróg sąsiadujących z przedmiotowymi rozbiórkami; c) wywozu poza teren Grupy Azoty ZAK S.A., odzysku lub unieszkodliwienia we własnym zakresie odpadów takich, jak: azbest, gruz, drewno, papa lub innych powstałych w trakcie rozbiórki za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego. W przypadku odpadów azbestowych, przed rozpoczęciem działań Wykonawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzgadnia potwierdzenie odbioru odpadu przez składowisko specjalistyczne, z którym Wykonawca powinien mieć podpisaną umowę. Na transport odpadów azbestowych wymagane jest posiadanie uprawnień ADR. 8. Wykonawca oraz jego ewentualni podwykonawcy powinni posiadać aktualne pozwolenia formalnoprawne (decyzje) właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania i transportu odpadów. 9. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje uszkodzenie kabli, rurociągów lub powstanie szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym na terenie prac lub w jego sąsiedztwie), zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A. 10. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu robót do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do: a) odbioru terenu robót oraz przystąpienia do opracowywania projektów rozbiórkowych do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy; b) przystąpienia do realizacji rozbiórek obiektów podlegających zgłoszeniu do 7 dni po upływie 30-dniowego okresu od dnia doręczenia zgłoszenia właściwemu organowi; c) przystąpienia do realizacji rozbiórek obiektów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji właściwego organu. W przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania ww. terminów przez jedną ze Stron, druga Strona ma prawo naliczyć karę umowną. 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac rozbiórkowych zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym. W przypadku niedotrzymania terminów Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną. 3/6
4 VI. Zawartość oferty Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu sporządzana jest według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Do oferty należy załączyć: 1. harmonogram rzeczowo-finansowy (z podaniem etapów realizacji oraz ilości dni kalendarzowych przewidzianych na rozbiórkę poszczególnych obiektów), z zastrzeżeniem pkt V, ppkt 11; 2. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS kopia potwierdzana jest przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu; 3. pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub kopia potwierdzona jw.; 4. wykaz zrealizowanych prac o wartości powyżej ,00 PLN, wykonanych po 1 stycznia 2010 roku, odpowiadających swoim zakresem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz winien zawierać nazwę i siedzibę inwestora, opis obiektu, lokalizację oraz wartość zadania; 5. referencje; 6. kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem jw.; 7. oświadczenie wykonawcy, że: a) posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia; c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia; d) nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja; e) jest wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz zobowiązuje się do zagospodarowania wytworzonych odpadów poza terenem Grupy Azoty ZAK S.A. i dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów; f) nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu Skarbowego; g) posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; h) na etapie podpisywania umowy zostanie przedłożone Zamawiającemu zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, tj. VAT-R; i) na etapie podpisywania umowy zostanie przedłożone Zamawiającemu potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, tj. VAT-5. Wymagane oświadczenia mogą zostać złożone łącznie w jednym dokumencie. Oferta powinna być podpisana przez osobę/ y upoważnioną/ e do reprezentowania oferenta. 4/6
5 VII. Dokumenty podwykonawców W przypadku korzystania z podwykonawców należy do oferty dołączyć komplet dokumentów podwykonawców tj.: a) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS kopia potwierdzana jest przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu; b) wykaz zrealizowanych prac o wartości powyżej ,00 PLN, wykonywanych po 1 stycznia 2010 roku, odpowiadających swoim zakresem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz winien zawierać nazwę i siedzibę inwestora, opis obiektu, lokalizację oraz wartość zadania; c) referencje. VIII. Składanie ofert Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu o przetargu składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę, z dopiskiem: Przetarg ROZBIÓRKA OBIEKTÓW NA TERENIE GRUPY AZOTY ZAK S.A. nie otwierać. Oferta przesyłana jest na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., ze wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczana osobiście do Kancelarii Głównej, w budynku 110, pokój 4 (budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty ZAK S.A.) do dnia r., do godz Oferty otrzymane po podanym terminie, zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia r., do godz Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie. IX. Otwarcie ofert Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi w dniu r., po upływie terminu składania ofert. X. Wybór ofert Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze: 1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone. 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: cena; doświadczenie oferenta (na podstawie załączonego do oferty wykazu i referencji). 3. Na podstawie wyników oceny ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty i przeprowadzi z wybranymi oferentami negocjacje. W trakcie negocjacji, poza warunkami handlowymi, omówione zostaną warunki realizacji zamówienia. 4. Na podstawie wyników negocjacji Zamawiający wybierze oferenta, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 5/6
6 XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej korespondencją, Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie. Ze strony oferenta korespondencję podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji. 2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji do Biura Przetargów elektronicznie w formie zeskanowanej na adres aleksandra.zieba@grupaazoty.com lub na numer faksu Uzupełnienie/ korekta oferty sporządzone/ a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt. 2, a oryginał przesyłany jest pocztą na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Biura Przetargów. XII. Związanie ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Powiadomienie o wyborze oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu o przetargu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu. 6/6
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoZamawiający: 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A Kędzierzyn-Koźle
Zamawiający: 1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoI. Przedmiot zamówienia
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoPoszczególne punkty odbioru wody i napojów są zlokalizowane na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. przy budynkach nr:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSzczegółowy zakres prac oraz technologia wykonania będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym przed przystąpieniem do zleconych robót.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na modernizację stanowiska wodorowego na TK IV
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z6/216623
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoZamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Wymiana stolarki okiennej w obiektach: bud. 151 i bud.1051 na terenie Grupy Azoty
Bardziej szczegółowoUWAGA: Armaturę zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia dostarcza Zamawiający.
GRUPA AZOTY ZAK S.A. Wzór nr 7 do Zarządzenia nr 48/16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy
Bardziej szczegółowoogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania Zakup i montaż wymiennika surowego estru E-104
GRUPA AZOTY ZAK S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (zwana dalej Zamawiający) ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu,
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Dostawa McAfee Event Receiver 1270 Appl P/N (ERC-1270) SIWZ została zamieszczona również
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Wykonywanie usługi czyszczenia sieci kanalizacji przemysłowej i deszczowej na terenie
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: dostawa oprogramowania do zarządzania siecią komputerową w Grupie Azoty Zakładach
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094 Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000008993
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z7/198700
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A Kędzierzyn-Koźle. RAFAKO S.A. ul. Łąkowa Racibórz
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS Nr
Bardziej szczegółowoDostawa części gniotownika do młyna misowo-rolowego Loesche`a G602. dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094 Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000008993
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoI. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie następujących surowców: Surowiec Nr CAS Kod CPV Ilość
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Dostawa wraz z rozładunkiem podchlorynu sodu SIWZ została zamieszczona również na
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Dostawa palet drewnianych typu EUR w 2018 roku SIWZ została zamieszczona również na
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Świadczenie usług medycznych w zakresie programów prozdrowotnych dla pracowników Grupy
Bardziej szczegółowoDostawa licencji dla systemu Opentext VIM i Opentext ICC
EA/ 4226 /18 ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja
Bardziej szczegółowoKod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A
EA/2445/18 ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Dostawa metawanadianu potasu w roztworze SIWZ została zamieszczona również na Platformie
Bardziej szczegółowoSukcesywne dostawy gazu propan-butan do napędu wózków widłowych dla Grupy Azoty ZAK S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoInwestycja realizowana będzie na terenie Wydziału Estrów Jednostki Biznesowej Oxoplast, w polu E-7.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoDostawa agregatów śniegowych typu AS-50 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Serwis podsystemów serwerowni Grupy Azoty ZAK S.A. SIWZ została zamieszczona również
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoPU-1-1/MT/ /2017 Kędzierzyn Koźle, r. Zapytanie o warunki handlowe
PU-1-1/MT/ /2017 Kędzierzyn Koźle, 08.08.2017r. Zapytanie o warunki handlowe Szanowni Państwo! Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na wykonanie remontu kanalizacji
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Remont szlabanów na bramach na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Grupy Azoty ZAK S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania Przesył ciężkiej frakcji aldehydowej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoWYKONANIE DOKUMENTACJI DLA ZAKŁADU DUŻEGO RYZYKA W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM MOCY PRODUKCYJNYCH W ZAKŁADACH AZOTOWYCH CHORZÓW S.A.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI DLA ZAKŁADU DUŻEGO RYZYKA W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
EA/251/19 Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Modernizacja rozdzielnicy ROS 0,4kV w budynku 234 SIWZ została zamieszczona również
Bardziej szczegółowoDostawa środka pianotwórczego MOUSSOL 1% APS LV1/1 F-15 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Realizacja projektu WORK-LIFE-BALANCE dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych
Bardziej szczegółowoPrzewidywana ilość odpadów (średnioroczna) [w Mg] w 2017 r. w 2018 r. A B C D E F G * 200,00 200, * 45,00 45,00 według potrzeb
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Wymiana rozdzielnic żeliwnych RS1, RS3, RS4, ROS, RO2 w budynku 282 w Wydziale Gazu
Bardziej szczegółowoSukcesywne dostawy gazu propan-butan do napędu wózków widłowych dla Grupy Azoty ZAK S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094 Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoDostawa transformatora hermetycznego 630kVA dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Świadczenie usługi przewozu transportem drogowym nawozów płynnych RSM /RSMS w relacjach
Bardziej szczegółowonie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych; wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego przedmiotem zamówienia.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia zbiornika stokażowego amoniaku A-100
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Rozbiórka obiektów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Świadczenie usług transportu kamienia anhydrytowego wraz z wewnętrzną obsługą magazynowo-transportową
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań niezbędnych dla realizacji prac remontowych
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Bardziej szczegółowoDostawa urządzenia do pomiaru składu gazu ziemnego
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A
ZAMAWIAJĄCY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094; Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Dostawa wraz z rozładunkiem mineralnego oleju opałowego SIWZ została zamieszczona
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą: Wykonanie zadania pn. Modernizacja budynku Turbinowni nr 211 w Wydziale Cieplnym,
Bardziej szczegółowo