Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień r.

Transkrypt

1 Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na r. Dane z budŝetu / Monitoring finansowy Ogółem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym: środki Miasta środki zewnętrzne S-0.1 Hala Widowiskowo - Sportowa (CzyŜyny) BI /08 1. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji z r. urbanistyczno - architektonicznej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o pozw.na budowę. 1389/08 4. Wyłonienie jednostki weryfikującej projekt i zawarcie umowy. z r. 6. Rozpoczęcie procedury wyboru koncesjonariusza. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna. Zaawansowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarta umowa z jednostką weryfikującą projekt. Zawarta umowa na doradztwo prawne przy przygotowaniu zamówienia na koncesję na roboty budowlane. Rozpoczęta procedura wyboru koncesjonariusza. HARMONOGRAM z dnia r. Harmonogram zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Negocjacje umowy na wykonanie projektu ze zwycięzcą konkursu i zawarcie umowy Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100) br. zawarto umowę na wykonanie kpl dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego ogłoszono wyniki konkursu br. zawarta umowa 4.06.br Opracowanie koncepcji wielobranŝowej opracowana 4.09.br. ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU br. - złoŝony wniosek, br. - wszczęte postępowanie, br. - postanowienie o nałoŝeniu raportu Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU planowane ok r. ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej 237 Uzyskanie ostatecznej decyzji wodnoprawnej z r. Dokumentacja + wymagane decyzje Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o Opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej I.2009 I.2009 ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o I.2009 Uzyskanie ostatecznej decyzji o.2009 Ogłoszenie zamówienia publicznego na udzielenie koncesji na roboty budowlane Zawarcie umowy z koncesjonariuszem.2009 Rozpoczęcie robót budowlanych Przekazanie do uŝytkowania Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontrolę i weryfikację dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego Zawarcie umowy z Weryfikatorem dokumentacji projektowej Rozpoczęcie kontroli i weryfikacji I opóźnienie ok. 2 m-cy br. ogłoszono 5.09.br. zawarto umowę rozpoczęto w zakresie opracowanej koncepcji Zakończenie kontroli i weryfikacji I r. planowane zakończenie 2 S-0.2 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) BI Wykonanie pomiarów geodezyjnych, badań geologicznych i archeologicznych. 2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej. 3. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy. 4. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego. Wykonane pomiary geodezyjne, badania geologiczne i archeologiczne. Opracowana koncepcja pokonkursowa. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęty nadzór inwestorski. 901/08 z r. 1164/08 z r. 1389/08 z r Nadzór inwestorski HARMONOGRAM z dnia r. Harmonogram zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji br.zawarta budŝet projektowej śr UE 0 0 Opracowanie koncepcji pokonkursowej w trakcie opracowania 1896/08 z r. Dokumentacja + wymagane dec. budowa Ogloszenie zamówienia publicznego na na wykonanie badań geologiczno-inŝynierskich i sondaŝowych badań archeologicznych Zawarcie umowy na na wykonanie badań geologicznoinŝynierskich i sondaŝowych badań archeologicznych Wykonanie badań geologiczno-inŝynierskich i sondaŝowych badań archeologicznych Opracowanie dokumentacji projektowej ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Uzyskanie ostatecznej decyzji o Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych Rozpoczęcie robót budowlanych Zakończenie budowy Przekazanie do uŝytkowania Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100) br. zawarto umowę na wykonanie kpl dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego I X I.09 I I I etap I.11 II etap X.10 I etap.11 II etap br. ogłoszono przetarg br. zawarto umowę br. terrmin wykonania badań projekt budowlany projekt wykonawczy - I etap projekt wykonawczy - II etap PS - 02 Strona 1

2 / 3 S-0.3 Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) 1. Opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego. 3. Uzyskanie decyzji ULICP dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych i teletechnicznych. 4. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej. 5. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego. Opracowana dokumentacja projektowa dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej. ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego. ZIKiT / z r. 1746/08 z r. Nadzór inwestorski Opracowania przedprojektowe Dokumentacja projektowa ULICP Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontrolę i weryfikację dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego Zawarcie umowy z Weryfikatorem dokumentacji projektowej Rozpoczęcie kontroli i weryfikacji 5.08.br. ogłoszono, br. uniewaŝniono przetarg z przyczyn formalnych, br. kolejne ogłoszenie, br. otwarcie ofert zawarto br. Zakończenie kontroli i weryfikacji r. planowane zakończenie HARMONOGRAM z dnia r. poprowiony r., zgodnie z uwagami PS Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji szczegółowej Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100). II br. zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. Opracowanie koncepcji szczegółowej umowny termin opracowania koncepcji br. Odbiór koncepcji br. odebrana Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego Zlecenie i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci cieplnej Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci cieplnej Zlecenie i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci cieplnej Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci cieplnej ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej I opóźnienie ok. 5 m-cy opóźnienie ok. 4 m-ce br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i z terminem wykonania: br., aneksem przedłuŝono termin do br br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i z terminem wykonania: br., aneksem przedłuŝono termin do br br. złoŝono wniosek br. uzyskano decyzję (ostateczna) br. złoŝono wniosek, br. - uzupełnienie wniosku, brak opinii: WKZ, KS UMK ŚU ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o dla przebudowy sieci cieplnej Uzyskanie ostatecznej decyzji o dla przebudowy sieci cieplnej ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej PS - 02 Strona 2

3 układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II: 1. układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o, - uzyskanie ostatecznej decyzji o. 2. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych istniejącego mostu na rzece Wildze - w ramach układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II. / 1879/08 z r (środki niewygas.) Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o 1691/08 HARMONOGRAM z dnia r. 4 S-0.4 Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) ZIKiT z r ( r.) z term. oprac r br. zawarto aneks z poprawiony r., zgodnie z uwagami PS term. złoŝ. wniosku o br. Kwota w wys. 193 tys. zł (umowna) - środki niewygas. z term. wydatk r. Uzyskana ostat.dec.o ŚU dla docelowego ukł.drogowego. Uzyskana ostat.dec.o dla docelowego ukł.drogowego. Rozpoczęte prace modernizacyjne mostu na rzece Wildze. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU brak terminu br. wydano ostateczną decyzję o ŚU Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 9.09.br. złoŝono wniosek o, wniosek niekompletny, 8.10.br. AU wysłało pismo o usunięcie braków, br. wniosek kompletny Uzyskanie ostatecznej decyzji o AU planuje wydać decyzję o ok br. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montaŝowych modernizacji mostu na rzece Wildze Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie prac modernizacyjnych istniejącego mostu na rzece Wildze Zlecono modernizację w ramach bieŝącego utrzymania 8.09.br. rozpoczęto prace modernizacyjne Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o. GS HARMONOGRAM z dnia r. Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o. Pozyskanie pełnego prawa do terenu przejęcie z mocy prawa z dniem uzyskania prawomocnej decyzji o Teren Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o brak terminu 5 S-0.5 Droga Ekspresowa S7 ZIKiT / z Odcinek w. BieŜanów - w. Rybitwy : - uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek w. Rybitwy - w. Igołomska : - prowadzenie konsultacji społecznych, - uzyskanie ostat.decyzji o (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dok.projektowej (przez GDDKiA), - opracowanie dokumentacji projektowej, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (przez GDDKiA). 3. Odcinek w. Igołomska - w. Zesławice ( Nowohucki ): - prowadzenie konsultacji społecznych, - opracowanie materiałów do złoŝenia wn.o wyd.decyzji o ŚU, - złoŝenie kompletnego wn.o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęta budowa odcinka w. BieŜanów - w. Rybitwy. ZłoŜony kompl.wniosek o wydanie dec.o pozwoleniu na budowę dla odcinka w. Rybitwy - w. Igołomska. ZłoŜony kompl.wniosek o wydanie dec.o ŚU dla odcinka w. Igołomska - w. Zesławice ( Nowohucki ). 1746/08 z /08 z /08 z dok.proj budowa HARMONOGRAM z dnia r. (nie zaakceptowany przez PS) Oprac.dokumentacji projektowej dla: - odc.w.bieŝanów - w.rybitwy - odc.w.rybitwy - w.igołomska - w.igołomska - w.zesławice Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o - dla odc. od ul.zarzyckiego do w.igołomska (wraz z w. Rybitwy) Uzyskanie ostatecznej dec. o - dla odc. od ul.zarzyckiego do w.igołomska (wraz z w. Rybitwy) Wydane ostat. dec. WZiZT, ostat.dec.o ŚU dla odc.w.bieŝanów - w.igołomska (wrzesień 2007), złoŝony wniosek o na odc.w.bieŝanów - w.rybitwy (listopad 2007) br - podpisano aneks nr 6/08 do Porozumienia 8 w trakcie opracowania dok. proj. brak aneksu ZłoŜenie wniosku o : - odc.w.rybitwy - w.igołomska I kw.08 Uzyskanie ostat.decyzji : - węzeł BieŜanów - odc.w.bieŝanów - w.rybitwy - odc.w.rybitwy - w.igołomska brak terminu br. - GDDKiA wystąpiła z wnioskiem o br. - uzupełniono braki we wniosku, trwa postępow.admin.w MUW opóźnienie ok.2 m-ce planowany termin wydania dec.o r br.-wydano dec. o br.- wydano ostateczną dec.o Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane brak terminu 3.05.br.-ogłoszono przetarg, br.-otwarcie ofert Zawarcie umowy z wykonawcą brak terminu br.- podpisano umowę z wykonawcą Rozpoczęcie budowy brak terminu br - rozpoczęto budowę PS - 02 Strona 3

4 / r. złoŝono wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na 6 S-0.6 Północna obwodnica Krakowa HARMONOGRAM z dnia r budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". 1. Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica": - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice": - prowadzenie konsultacji społecznych (przez UMWM), - przeprowadzenie proc. przetargowej na opracowanie koncepcji i materiałów do dec. o ŚU oraz dec. o (przez UMWM), - zawarcie umowy pomiędzy Woj. Małopolskim a Gminą Miejską Kraków na wspólne prowadzenie opracowania koncepcji i materiałów do dec. o ŚU oraz dec. o, - opracowanie wstepnych wariantów załoŝeń przebiegu trasy popartych wynikami analiz, - rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o dec. o ŚU. Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" (przez GDDKiA). Rozpoczęte opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o dla odcinka węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice". odpow. za monitoring: A. Świerk węzeł "Radzikowskiego"- węzeł "Modlnica" Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Rozpoczęcie budowy węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice" ZIKiT ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do dec. o ŚU i o 1164/08 z r. Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ŚU brak ter. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU r br. wydano dec. o. (prawomocne) br. ogłoszono zam. publ. na wyk. robót, bardzo liczne zapytania oferentów br. otwarcie ofert. Wyłonienie wykonawcy listopad br., termin realizacji ok. 2 lata br. ogłoszono przetarg, br. otwarcie ofert br. zawarto umowę z terminem wykonania.: - wniosek o ŚU 8 m-cy od zawarcia umowy, - wniosek o 15 m-cy od zawarcia umowy 7 S-0.7 Szybka Kolej Aglomeracyjna IM HARMONOGRAM z dnia r. 1. Dokończenie opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez PKP PLK S.A.) 3. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.). Efekt w 2008r. : Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej. ZłoŜone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.) Studium Dec.lokalizac. Opracowanie Studium w trakcie opracowania Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP) Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.ullk Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006) br. - PKP PLK wystąpiły z wnioskiem o ŚU, trwa postępow. admin. w MUW opóźnienie 3 m-ce PS - 02 Strona 4

5 / 8 S-0.8 Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie ZIKIiT /08 z r. 1. Zakończenie opracowania studium wykonalności. 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 4. Kampania informacyjno - edukacyjna o systemie gospodarki odpadami w Krakowie Opracowane studium wykonalności. ZłoŜone wnioski o wydanie decyzji o ŚU i lokalizacyjnej. Przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna o systemie gospodarki odpadami w Krakowie (środki niewygas.) ULICP HARMONOGRAM z dnia r. (nie zaakceptowany przez PS) Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU (dla jednej lokalizacji) Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU (dla drugiej lokalizacji) Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP (dla jednej lokalizacji) Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP (dla drugiej lokalizacji) Zawarto umowę na oprac. studium wykon. i mat. do decyzji o ŚU i o ( r.) z term. oprac r. na kwotę 507,5 tys. zł (w 2007r. wydatk. 233,9 tys. zł.). Kwota w wys. 356 tys. zł - środki niewygasające z terminem wydatkowania r. Opóźnienie ok. 2 m-cy. Opracowano materiały, wniosek złoŝy KHK br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk br. Opracowano materiały, wniosek złoŝy KHK. Opóźnienie ok. 2 m-cy. Opracowano materiały, wniosek złoŝy KHK br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk br. Opracowano materiały, wniosek złoŝy KHK. Studium Opracowanie studium wykonalności - aktualizacja br. opracowano studium. W trakcie oceny i sprawdzania 9 S-0.9 Kanału Krakowskiego ZIKiT HARMONOGRAM z dnia r. Zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji ( r.) z terminem opracowania r.,- aneks do r. 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja i studium wykonalności. odpow. za monitoring: A. Świerk Opracowania przedprojektowe Opracowanie studium wykonalności br. przekazano Opracowanie koncepcji br. przekazano PS - 02 Strona 5

6 / 10 S-0.10 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 1. Dokończenie prac projektowych modernizacji stadionu wraz z uzyskaniem akceptacji UEFA. 2. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie dec. o pozw. na budowę. 3. Uzyskanie ostatecznej dec. o pozwoleniu na budowę. 4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej. 6. Finansowanie wybudowanych w roku 2007 obiektów (trybuna północna I etap, pawilon multimedialny). 7. Zwrot nakładów poniesionych przez sp. Wisła S.A. ze środków własnych na przebudowę i modernizację stadionu piłkarsk. usytuowanego na dz. nr 180/obr. 12-Krowodrza. Zakończone prace projektowe. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęta budowa trybuny wschodniej. odpow. za monitoring: M.Nowicka Dok. proj. ZIKiT / HARMONOGRAM z dnia r. z r. 577/08 budŝet z r Opracowanie projektu budowlanego 901/08 śr zewn z r ZłoŜenie kompletnego wniosku o 1692/08 Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę I z r. Wybór wykonawcy Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót Zawarcie umowy z wykonawcą robót W 2007r. zakończono i przekazano do uŝytkowania trybunę północną I etap; w październiku 2007r. zawarto umowę na dokument. projekt. dalszej rozbudowy stadionu; w lutym 2008r. zakończono budowę pawilonu mulimedialnego (12 mln zł). opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej w marcu br. złoŝono wniosek na rozbiórkę trybuny wsch. i zach. w kwietniu br. wydano ostateczną dec. o dla trybun wsch. i zach br. ogłoszono przetarg na rozbiórkę tryb. wsch.(otw. ofert br.); br. ogłoszono przetarg na wykon. ścianki szczelin. przy tr. wsch. (otw. ofert br.); br. ogłosz. przetarg na budowę tryb. wsch. (otw. ofert 8.10.br.- przet. uniewaŝn.);27.10.br. ogłosz. przet. na budowę tr. wsch., rozbiórkę tr. zach., wykon. ścianki szczelinowej przy tr. zach.(otw. ofert 9.12.br.) 9.05.br. zawarto umowę na rozbiórkę tr. wsch. z terminem wyk br. (na kwotę zł); 5.08.br. zawarto umowę na wykon. ścianki szczelinowej przy tr. wsch. z terminem br. (na kwotę zł) 11 S-0.11 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" SP / z r. Pozyskanie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej Efekt w 2008 r.: Pozyskane dokumenty geodezyjne. 1164/08 z r. Dokument. projektowa Rozbiórka trybuny wschodniej - trybuna rozebrana, prace odebrane Rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej HARMONOGRAM z dnia r. Pozyskanie dokumentów geodezyjnych wykonano ściankę szczelinową przy tr. wsch. Opóźnienie rozpoczęcia budowy tr. wsch. ok. 5 m-cy W 2007r. wyłoniono w drodze konkursu wykonawcę koncepcji architektonicznej. niewygasające w wys zł z terminem wykorz r. (wykorzystano zł) pozyskano Opracowanie dokumentacji projektowej. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 12 S-0.12 Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków odpow. za monitoring: M.Nowicka 1. Opracowanie koncepcji. 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej. 5. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę. Uzyskana ostateczna decyzja o WZ. Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: M.Nowicka BI /08 z r. 1389/08 z r. SP Dokumentacja projektowa WZ Dokument. projektowa HARMONOGRAM z dnia r. Zawarcie umowy z wykonawcą ZłoŜenie wniosku o wydanie dec. o ŚU I złoŝono w sierpniu br. Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU X/ uzyskano 6.11.br. I br. zawarto umowę na kwotę zł (z nadz. autorsk zł); termin I.2009r. Opracowanie projektu budowlanego br. złoŝono do zaopiniowania projekt projektu wykonawczego I.2009 budowlany ZłoŜenie kompletnego wniosku X opóźnienie ok. 1 m-c Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę HARMONOGRAM z dnia r. Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji wyłoniony wykonawca opracowania koncepcji Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji I zawarto umowę na kwotę zł; termin br. Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji Wydanie ostatecznej decyzji o WZ X br. zloŝono wniosek o WZ; 5.08.br. wezwanie o braki; br. złoŝono kompletny wniosek Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji br. ogłoszono przetarg; otwarcie ofert br. Zawarcie umowy z wykonawcą "Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu. Opracowanie dokumentacji projektowej X/ w trakcie opracowania br. zawarto umowę z terminem opracow. projektu budowlanego br. ZłoŜenie kompletnego wniosku o I 2009 termin realny - listopad br. Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 2009 PS - 02 Strona 6

7 / 13 S-0.13 Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna ZIKiT /08 z r. 1. Rozpoczęcie budowy internatu dla sportowców. 2. Wykonanie: przyłączy do budynku z kotłownią wraz z węzłami sanitarnymi, trybun zewnętrznych, modernizacji koryta toru kajakarstwa górskiego. Rozpoczęta budowa internatu dla sportowców. Wykonane:przyłączenie do budynku z kotłownią wraz z węzłąmi sanitarnymi, trybuny zewnętrzne oraz zmodernizowane koryto toru kajakarstwa górskiego. internatu sportowego budŝet Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót I 2.07.br. ogłoszono przetarg 2089/ br. zawarto umowę na kwotę zł; z śr zewn Zawarcie umowy z wykonawcą robót z r. terminem zak..2009r. HARMONOGRAM z dnia r. W 2007r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną dec. o pozwoleniu na budowę dla internatu sportowego; zawarto umowę na dostarczenie trybun zewn Rozpoczęcie budowy trwają prace budowlane Przyłącze do budynku z kotłownią Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót I 8.08.br. ogłoszono przetarg Zawarcie umowy z wykonawcą robót we wrześniu br. zawarto umowę Rozpoczęcie budowy rozpoczęto prace Zakończenie budowy w trakcie realizacji, planowane zakończenie.08r. Przekazanie do uŝytkowania X Trybuny zewnętrzne Zakończenie budowy I w styczniu br. zamontowano trybuny Przekazanie do uŝytkowania II w styczniu br. przekazano do uŝytkowania Przebudowa koryta toru Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót II ogłoszono Zawarcie umowy z wykonawcą robót zawarto umowy Rozpoczęcie budowy w trakcie realizacji odpow. za monitoring: M.Nowicka Zakończenie budowy zakończono przebudowę 14 S-1.1 Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5, / HARMONOGRAM z dnia r. z Odcinek Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna: BI zm.zakresu Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: - zakończenie budowy uzbrojenia, ZDiT Obszar 4 - Rondo Mogilskie - zakończenie przebudowy Ronda Mogilskiego, 1127/08 - zakończenie przebudowy R.Grzegórzeckiego wraz z ZIKiT z Zakończenie budowy al.powst.warszawskiego, zm.jednostki - zakończenie budowy ścieŝki rowerowej w tunelu bagaŝowym, i zakresu - modernizacja ukł.drogowego (nawierzchnia, chodniki, ścieŝki Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego 16 I rowerowe, zieleńce) fragmentu ulic w rejonie Ronda Grzegórzeckiego. 2. Kontynuacja arbitraŝu międzynarodowego dot. rozwiązania Obszar 6- Rondo Grzegórzeckie 1793/08 kontraktu z firmą Gőriş i roszczeń z tym związanych. z Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym i zm.zakresu Zakończenie budowy 30 InŜynierem Kontraktu. Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 ( r.) z terminem zak.realizacji r. niewygas.w wys tys.zł z terminem wydatkowania r. (wykorzystano tys.zł) br. - dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda. Zakończono prace związane z zazielenieniem dolnego poziomu ronda Zakończenie budowy 30 Zakończono roboty kontraktowe oddano do eksploatacji rondo Grzegórzeckie. 15 S-1.2 Sterowanie ruchem dla KST ZDiT Uchwała XL /609/08 1. Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem. z Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. 3. Dokończenie wyposaŝenia centrali systrmu sterowania ruchem przy ul. Centralnej. 4. Dokończenie wyposaŝenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca. 5. Nadzór inwestorski. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. 7. Inst.urządz.syst.sterownia ruchem w tunelu drog. pod dworcem PKP i inst. tablic zmiennej treści Zakończone, oddane do eksploatacji i rozliczone zadanie. odpow. za monitoring: A.Świerk HARMONOGRAM z dnia r. Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie aneksu. Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego Dokończenie wyposaŝenia centrali systemu sterowania ruchem przy ul.centralnej Dokończenie wyposaŝenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca Instalacja urządzeń sterowania ruchu w tunelu drogowym pod Dworcem PKP zakończono wymianę sterowników, pozostała do wybudowania jedna stacja. na ukończeniu instalacja modułów radiowych zakończono CSR Nadzór inwestorski kontynuacja Przeprowadzenie szkoleń dla personelu Przekazanie do uŝytkowania Zawarto umowę na budowę ( r.) z terminem zakończenia r., aneks - do br., dostrajanie systemu 28 luty 2009r. stacja wyposaŝona (na roboczo) pod potrzeby MPK - docelowo brak światłowodów br. przekazano - zakończono instalację tablic zmiennej treści. Szkolenie TTSS przeprowadzone, planowane szkolenie administratorów PS - 02 Strona 7

8 / 16 S-1.3 Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogilskiego) 1. Zakończenie robót na odcinku tunelu tramwajowego od Ronda Mogilskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - konstrukcja, torowisko, systemy energetyczne, systemy operacyjne. 2. Nadzór inwestorski-umowa z Inwestorem Zastęp. i InŜ.Kontraktu. Zakończona i oddana do eksploatacji inwestycja. 17 S-2.1 terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu / HARMONOGRAM z dnia r. z BI zm.jednostki Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: ZDiT Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST Zakończono realizację ZIKiT zakończenie prac: a) w istniejącym obiekcie tunelowym GS / z r. b) klatki ewakuacyjne c) systemy energetyczne i operacyjne Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 2 i 3 ( r.) z terminem zak.realizacji r. przekazanie do uŝytkowania opóźnienie 2 m-ce HARMONOGRAM z dnia r. Kontynuacja pozyskiwania terenu w istniejącym obiekcie tunelowym i na przystankach "Dw.Gł." i "Politechnika" trwają próby pomontaŝowe i testy systemów energetycznych, niskoprądowych i operacyjnych, Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia w trakcie realizacji Efekt 2008r.: Pozyskane prawo do terenu Teren Pozyskanie pełnego prawa do terenu GS pozyskał 100 prawa do terenu. Do pozyskania udział w 1 nieruchomości zabudowanej - ul.powstańców Wielkopolskich 14, tj. w oczekiwaniu na przyznanie praw do spadku po zmarłej i uzyskaniu zaświadczenia z Urzędu Sakrbowego o uregulowaniu podatku od spadku br. Wydz. Mieszkalnictwa zapewnił lokal socjalny osobie zamieszkującej bez tytułu prawnego. Wyburzenie obiektów budowlanych połoŝonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu ul. Powstańców Śląskich. ZIKiT / z r. HARMONOGRAM z dnia r Ogłoszenie przetargu na wyburzenie obiektów budowl br.ogłoszony, termin otwarcia ofert br. 18 S-2.2 Efekt 2008: Wyburzone obiekty budowlane odpow. za monitoring A. Świerk Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Opracowanie studium wykonalności Efekt 2008r: Opracowanie studium wykonalności odpow. za monitoring: A. Świerk ZIKiT /08 z r. studium wyburzenia Zawarcie umowy z wykonawcą Obiektów przy ul. Powstańców Wielkopolskich Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu przy ul. Powstańców Śląskich HARMONOGRAMU z dnia r. Ogłoszenie przetargu na opracowanie studium wykonalności br zawarto umowę z terminem realizacji do br. zakończono r. zakończono przebudowę, do r. umowny termin zakończenia finansowania inwestycji umowa przygotowana, planowane podpisanie br. Opracowanie studium wykonalności planowana realizacja do br. 19 S-2.3 Modernizacja linii tramwajowej w ciagu ulicy Długiej na odcinku od skrzyŝowania z ulicą Basztową do skrzyŝowania z ZIKiT HARMONOGRAM z dnia r. ul.kamienną 1. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na przebudowę. Uzyskane decyzje administracyjne. Zawarta umowa z wykonawcą przebudowy budŝet 0 0 Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU śr UE /08 z zm.zakresu Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia (przebudowa drogi w pasie drogowym) Wydano ostateczną dec. o ULICP ( ). ZłoŜono wniosek o ŚU (wrzesień 2007). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy ( 2007). I br.- wydana dec.dla ul.długiej br.- wydana dec.ośu dla węzła komunik.nowy Kleparz opóźnienie ok.6 m-cy br.- złoŝono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót w AU, wniosek niekompletny, br. - wydano decyzję sprzeciwu (ze względu na nie uzupełn.braków), 5.09.br.- ponownie złoŝono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót (wn. niekompl.), br,- Postanowienie o brakach, ostatecznie braki uzupełniono br. budowa Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane opóźnienie ok. 4 m-cy Zawarcie umowy z wykonawcą opóźnienie ok. 2 m-cy PS - 02 Strona 8

9 / Przebudowa linii tramw. na odc. od Ronda Mogilskiego - Plac 20 S-2.5 Centralny - CA Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzg. ZIKiT / HARMONOGRAM z dnia r. Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. z zm.zakresu budŝet Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU I dok.proj Zawarto umowę na oprac.dokumentacji proj.wraz ze złoŝeniem wniosków o ŚU i ( ). niewygas.w wys.500 tys.zł z terminem wydatkowania r. śr UE 0 0 Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (MUW) X opóźnienie ok.1 m-c 1539/08 z Oprac.dokumentacji projektowej zm.zakresu - na przebudowę ciągu - na przebudowę pętli na Wzg.wraz z bud.terminala 1877/08 z Zgłoszenie zamiaru wyk robót (przebudowa ciągu) Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia ZłoŜenie wniosku o (przebudowa pętli i terminal) Uzyskanie ostat.decyzji X br.- złoŝono wniosek o ŚU do MUW, br.- wszczęto postępow.admin. (MUW) br.- Postan.o potrzebie sporządzenia Raportu, raport opracowano, br.- MUW wszczął postępowanie adm. - w trakcie uzgodnień dla I etapu - moŝliwe opracowanie po uzysk. dla ul.kocmyrzowskiej opóźnienie ok.1 m-c deklarowany przez projektanta termin br. zakres usunięty 1539/08 z S-3.1 KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie - ul.golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul.kuklińskiego). 2. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o (dla ul.kuklińskiego). 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o (dla ul.kuklińskiego). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i (dla ul.kuklińskiego). Rozpoczęta budowa. ZIKiT / HARMONOGRAM z dnia r. z zm.zakresu budŝet Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (dla KST) śr UE Uzyskanie zamiennej dec. o ŚU (dla Kuklińskiego) I dok.proj, ŚU, Wydano ostat.dec.o ULICP dla KST (maj 2007) i dla Kuklińskiego (wrzesień 2006), opracow. dok.proj.dla Kuklińskiego (2006/2007). Zawarto umowy na: oprac.mat.do wniosku o ŚU i dla Kuklińskiego (lipiec 2007) i oprac.mat.do wniosku o ŚU i dok.proj.dla KST (paźdz.2007).złoŝono wn.o ŚU dla KST (gru 2007) br.- wydano ostateczną dec.o ŚU dla KST (MUW) br.- wydano zamienną dec.o ŚU dla ul.kukl. z rygorem natychm.wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej (dla KST) II opracowano, w trakcie uzgodnień ZłoŜenie wniosku o (dla KST) Uzyskanie ostat.decyzji o (dla KST) II *odc.kotlarska-klimeckiego br. złoŝono w AU wniosek o, *teren kolejowy w ul.klimeckiego br.złoŜono wniosek o (do MUW), *ul.lipska-przebudowa br. złoŝono w AU wn.o zgłoszeniu, 3.06.br.-wydano postanowienie o brakach, br.- uzupełniono braki i przyjęto zgłoszenie, *ul.lipska-kst br. złoŝono w AU wniosek o, 7.05.br.-wezwano do usunięcia braków, br. -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli). *odc.kotlarska-klimeckiego br.- ostat.decyzja o.(au), *odc.60m Rondo Grzegórzeckie br.- wydana dec.o.(au), *teren kolejowy w ul.klimeckiego br.- wydana dec.o.(muw), *ul.lipska-przebudowa br.- wydano zaśw.o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru robót, *ul.lipska-kst br. -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli). budowa Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o (dla Kuklińskiego) Uzyskanie ostat.decyzji o (dla Kuklińskiego) ZłoŜenie wniosku o (dla Kuklińskiego) opóźnienie 2-m-ce Uzyskanie ostat.decyzji o (dla Kuklińskiego) Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane I opóźnienie 7-m-cy Zawarcie umowy z wykonawcą I opóźnienie 4-m-ce Rozpoczęcie budowy I opóźnienie 4-m-ce br.- złoŝono wniosek o (niekompletny), pozostał bez rozpoznania br.- ponownie złoŝono wniosek o 1.08.br.- wszczęcie postępowania 8.10.br.-wydana dec.o, od decyzji wpłynęło odwołanie, akta przesłano do MUW PS - 02 Strona 9

10 / 22 S-3.2 Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez 1692/08 ZłoŜono wnioski o wydanie dec.o ULICP (marzec 2006r.). masowych Gminy Miejskiej Kraków. Komponent - z HARMONOGRAM z dnia r. ZłoŜono wniosek o wydanie dec.o ŚU ( r.) nowej linii tramwajowej od ul. BroŜka do Kampusu UJ zm.nazwy ZłoŜono wniosek o wydanie dec.o ( r.) 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. ZIKiT Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 5.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU 5.09.br. złoŝono nowy wniosek (wniosek Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego niekompletny) br. Projektant skompletował 2007 wniosku o wniosek br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Uzyskanie ostatecznej decyzji o 23 S-3.3 KST, linia N-S, etap II B (ul.lipska - ul.wielicka) 1. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 2. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. GS Uzyskanie ostat.decyzji zatwierdz.podział nieruch. Teren HARMONOGRAM z dnia r. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006) I w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchylone przez SKO trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2 działek 24 S-3.4 linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 2. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2008 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o. Opracowane studium wykonalności. ZIKiT budŝet Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP br.- wydano ULICP dla ul.wiślickiej, (ostat.) 3.06.br. - wydano ULICP dla odc.rondo Dyw ul.florera śr UE 0 0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU II br.- wydano ostateczną dec.o ŚU Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu zaklauzulowano podziały działek 25 S-3.5 linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice ZIKiT Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. odpow. za monitoring: A.Świerk 0 Studiu m ULICP HARMONOGRAM z dnia r. Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec br.- złoŝono wniosek o dla węzła drogowego (do AU), br.- wszczęto postępowanie, br.- złoŝono wniosek o dla dróg krajowych (do MUW) Uzyskanie ostat.decyzji o I opóźnienie 4-m-ce AU: planowany termin wyd.dec.o br Zawarcie umowy na opracowanie studium opóźnienie ok. 2 m-cy Opracowanie studium wykonalności HARMONOGRAM z dn r Opracowano koncepcję (2006), złoŝono 3 wnioski o ULICP (listopad 2006) złoŝono wniosek o ŚU (wrzesień 2007). Wydanie ostatecznej decyzji trwa postępowanie administracyjne. Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW (dla terenów kolejowych) X ZłoŜono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (gru 2004r.), do MUW (luty 2006r.) po wyd. ULICP przez AU PS - 02 Strona 10

11 / 26 S-4.1 Trasy Ciepłowniczej ZIKiT /08 z Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. zm.zakresu 3. ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o. HARMONOGRAM z dnia r. Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU Opracowano wielowariantową koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i (sierpień 2007) z terminem opracowania.2007r br.- złoŝono wniosek o ŚU br.- wszczęto postępowanie adm. Efekt w 2008 r.: Prowadzone konsultacje społeczne. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. ZłoŜony wniosek o wydanie decyzji o. Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu X Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. nie złoŝono wniosku o 27 S-4.3 Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa ZIKiT Uzyskanie ostat.decyzji o zakres usunięty 1539/08 z 7.08 HARMONOGRAM z dnia r. Trasy Zwierzynieckiej: 1539/08 2. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. z Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. zm.zakresu 4. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU brak terminu Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ( r.) z terminem wykonania r. Kwota umowna w wys. 1,2 mln zł (w 2007r. wydatk. 732 tys. zł.). poszerzenie zakresu lokalizacji przedsięwzięcia (dodatkowa działka dla wyrzutni powietrza) i w związku z tym konieczność uzupełnienia Raportu Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. ZłoŜony wniosek o wydanie decyzji o. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU opóźnienie ok. 6 m-cy. WS planuje wydanie decyzji na przełomie listopada/grudnia Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o 9.09.br. złoŝono wniosek o. Wniosek zawierał wyłącznie opis inwestycji oraz materiały poglądowe br. pozostawiono sprawę bez rozpoznania. 28 S-4.4 Trasy Pychowickiej ZIKiT ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. HARMONOGRAM z dnia r. ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Wydano ostateczną dec.o WZiZT ( r.). Zawarta umowa na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ( r.) z terminem wyk r. Kwota umowna w wys. 542,9 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 393 tys.zł.). opóźnienie ok. 8 m-cy w złoŝeniu wniosku w związku z kolizją z Kanałem Krakowskim. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU I opóźnienie ok. 3 m-cy Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o nie złoŝono wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o PS - 02 Strona 11

12 / Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. GS HARMONOGRAM z dnia r. Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZiZT (2002r.) Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. Pzyskiwanie prawa do terenu I negatywna opinia BP dla wstępnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z "obowiązującą decyzją o WZi ZT" dla działek w obrębie 15 Krowodrza Teren Ilość działek / powierzchnia do pozyskania ok. 5 działek o pow. ok. 0,5 ha W trakcie wykupu dz. 52/2 obr. 15 Krowodrza o pow ha za zł i dz. 52/3 obr. 15 Krowodrza o pow. 0,0474 ha za zł. 29 S-4.5 Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową ZIKiT Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. 30 S-5.1 estakady w ciagu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej 1. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 3. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa. ZIKiT budowa dok.proj. HARMONOGRAM z dnia r. ZłoŜono wnioski o ULICP (październik 2006r.). Zawarto umowę na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ( r.) z terminem wyk r. (aneksy przedł.: na 30.05, i ). Kwota umowna w wys. 317,2 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.). ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU I br. złoŝono wniosek o ŚU do MUW. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o 9.09.br. MUW wydał decyzję o ŚU (decyzja nieostateczna) 9.09.br. złoŝono wniosek o wydanie decyzji o, br. AU wezwał do usunięcia braków, br. braki uzupełniono nie w pełnym zakresie, brak kompletu decyzji podziałowych, w związku z czym nie obwieszczono postępowania HARMONOGRAM z dnia r. Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007) Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego br. złoŝono wniosek o WZ na przebudowę I wniosku o WZ na infrastrukturę towarzyszącą infrastruktury przy Tandecie Uzyskanie ostatecznej dec. o WZ I br.- wydano ostateczną WZ jw. Opracowanie dok.proj.-w zakresie kolizji z Tandetą I opracowana ZłoŜenie wniosku o Uzyskanie ostat.decyzji o opóźnienie 3-m-ce Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane opóźnienie 5-m-cy Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie budowy 1.09.br.złoŜono wniosek o (do MUW); duŝo braków; plan.złoŝenie nowego wn.o br br. złoŝono wniosek (do AU) na przebudowę infrastruktury poza pasem drogowym, br AU wydał Postanow.o brakach; plan.złoŝenie nowego wn.o br PS - 02 Strona 12

13 / 31 S-5.2 Rozbudowa ul.surzyckiego - ul.botewa oraz budowa Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i ul.śliwiaka (przedłuŝenie ul.botewa do Drogi Ekspres. S7) HARMONOGRAM z dnia r. wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykon.(2007), wydano ostat.dec. o ŚU (styczeń 2007). 32 S ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa. Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu. Pozyskane prawo do terenu. ul. Lema (przedłuŝenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyŝowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera Zad. 1. odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyŝowań: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - opracowanie uzupełniającej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zad. 2. pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŝowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. Zad. 3. drogi dojazdowej do C.H. Plaza o dł. ok. 0,3 km: - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniony wykonawca budowy zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla zadania 2. ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o dla zadania 2. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 3. ZIKiT Ogłoszenie przetargu na oprac.mat.do wn.o I ogłoszono budŝet / Zawarcie umowy na oprac.mat.do wniosku o II 6.03.br.- podpisano umowę z teminem br. z zm.zakresu 3.07.br.- złoŝono wniosek o, śr UE br.- pozostawiono sprawę bez rozpoznania, Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. 1164/ br. - ponownie złoŝono wniosek, br.- z usunięto braki, 3.10.br.-ogłoszenie o wszczęciu GS ZIKiT /08 z /08 z budowa Teren budowa Uzyskanie ostat.decyzji o opóźnienie 3-m-ce AU: planowany termin wyd.dec.o br ZłoŜenie kompletnego wniosku o opóźnienie 3-m-ce Uzyskanie ostat.decyzji o Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane opóźnienie ok. 2 m-cy Zawarcie umowy z wykonawcą HARMONOGRAM z dnia r. Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy Surzyckiego. Kontynuacja pozyskiwania terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu HARMONOGRAM z dnia r. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Uzyskanie ostatecznej decyzji o Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montaŝowych I trwa pozyskiwanie terenu - w wyniku umowy zamiany pozyskano 1 dz., złoŝono wniosek o wywłaszczenie 3 działek Wydano ostat.decyzję o ŚU dla 1 ( r.). Zawarta umowa na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o dla 2 ( r.) z terminem wykonania r br. aneks przedłuŝ. termin do br r. aneks przedłuŝ. termin do r. Kwota umowna w wys. 586,8 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.). z.1. odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyŝowań: dok. projekt. wymagane dec br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania br. wydana decyzja o (ostateczna). W związku ze zmianą w obsłudze komunikacyjnej Hali, konieczne złoŝenie wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę opóźnienie ok. 7 m-cy Zawarcie umowy z wykonawcą I opóźnienie ok. 6 m-cy z.2. pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyŝowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU X br. skorygowano wniosek, br. wszczęto postępowanie, 7.03.br. złoŝono raport, br. wezwano do usunięcia braków w raporcie br. wystąpiono o uzgodnienie do PPIS br. wpłynęło postanowienie PPIS br. wydana decyzja o ŚU (ostateczna z dniem 1.08.br.) Opracowanie mat. i złoŝenie kompl. wniosku o nie złoŝono wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie opracowania X brak terminu z.3. drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km ZłoŜono wniosek o ULICP (gru 2006r.). ULI CP dokument. projektowa Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej II 8.05.br umorzono postępowanie w sprawie ULICP Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej br. ogłoszono przetarg, brak terminu br. rostrzygnięto przetarg Zawarcie umowy z wykonawcą brak terminu br. zawarto umowę Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej brak terminu umowny termin opracowania r. PS - 02 Strona 13

14 / Powierzchnia do pozyskania: 0,0416 ha, pozost. część w trybie Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji GS o dla budowy pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II 901/08 HARMONOGRAM z dnia r. Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.). wraz z rozbudową skrzyŝowania al. Jana Pawła II z ul. Lema. z Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o dla zadania 2. pozyskano 1/2 działki o pow. 416 m 2. Teren Ilość działek/lokali do pozyskania: 1/2 cz. dz.+ 4 lokale mieszkalne, pozost.\ała część w trybie pozyskano 1/2 działki o pow. 416 m 2 oraz wykupiono 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w działce Pozyskanie pełnego prawa do terenu 33 S-5.4 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłuŝenia ul. Bunscha) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 2. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. GS /08 z Teren HARMONOGRAM z dnia r. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Ilość działek / powierzchnia do pozyskania: ok. 35 działek o pow. ok. 0,7500 ha Pozyskanie pełnego prawa do terenu po 2008r. Uzyskano komplet decyzji o ULICP: "Rozbud. ciągu drogowego Grota Roweckiego-Bobrzyńskiego-Bunscha-Skotnicka" z 2006r.,"Odcinek: Babińskiego-Węzeł autostradowy Sidzina" z 2007r. (decyzje prawomocne). pozyskano 14 działek o powierzchni 0,3832 ha + udziały w 2 działkach 34 S-5.6 ul. Miłosza ZIKiT Oprac.zamiennej koncepcji na odc.od ul.wita Stwosza do ul.twardego. 3. Oprac. kompl. mat. do złoŝenia wniosku o wyd. dec.o ŚU. 4. Oprac. kompl. mat. do złoŝenia wniosku o wyd. dec.o. 5. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 6. ZłoŜenie kompletngo wniosku o wydanie decyzji o. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o. odpow. za monitoring: A.Świerk HARMONOGRAM z dnia r. Brak oryginału, brak akceptacji WS, AU Ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do decyzji Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i br. zawarto ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Umowę zawarto na a oprac. mat. do decyzji o ŚU i o (30.07.br.) z terminem złoŝenia wniosku o ŚU do br, dec. o do r. X Przetarg z dn br. - uniewaŝniono br. ogłoszono drugi, otwarcie ofert br. umowny termin br. opóźnienie ok. 2,5 m-ca planowany termin złoŝenia wniosku do br. Opracowanie mat. i złoŝenie kompl. wniosku o nie złoŝono wniosku o Uzyskanie ostat. decyzji o PS - 02 Strona 14

15 / Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (MUW) ZłoŜenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o. I 35 S-5.7 ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska) ZIKiT / HARMONOGRAM z dnia r. z zm. zakresu 36 S Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. ZłoŜony kompletny wniosk o wydanie decyzji o. odpow. za monitoring: A.Świerk Rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Aktualizacja studium wykonalności (opracowanego w 2004 r.) Efekt w 2008 r. : Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o. Zaktualizowane studium wykonalności. ZIKiT /08 37 S-5.9 ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) ZIKiT z Zakończenie procedury przetargowej na zawarcie umowy (przez UMWM) na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice. 3. Opracowanie wstępnych wariantowych załoŝeń przebiegu trasy, popartych wynikami analiz, wybór wariantu. 4. Opracowanie kompletnych materiałów do złoŝenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez UMWM) 5. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ŚU (przez UMWM). Studium HARMONOGRAM z dnia r. Zawarcie umowy na opracowanie studium Opracowano koncepcję (2006r.). ZłoŜono wniosek o dec. o ŚU do MUW (gru 2007r.).Umowny termin złoŝenia wniosku o br br. uzyskana - ostateczna, br. uzyskana (dla terenów zmkniętych) - nie ostateczna nie złoŝono wniosku o br.- zlecono opracowanie studium termin opracowania br. Opracowanie studium wykonalności X studium w końcowej fazie opracowania Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU I br. Min.Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu trwa opracowanie podziałów geodezyjnych Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. HARMONOGRAM z dnia r. Harmonogram wymaga aktualizacji - po zawarciu umowy i zmianie zakresu rzeczowo-finansowego Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o Wydano dec. o ŚU (przez MUW - gru 2006r.), decyzję oprotestowano br.-złoŜono wniosek o (do MUW), projektant został wezwany do uzupełn.braków Zawarto Porozumienie z r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzyn. Portem Lotniczym w Krakowie, PKP oraz Gminą Zabierzów, zgodnie z którym Miasto poniesie 25 kosztów opracowania materiałów do decyzji o ŚU oraz decyzji o i ULCP, tj zł. (w 2008r zł). I - II przeprowadzono br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz i ULICP dla "Przebudowy połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska" (opracowanie obejmuje Trasę Balicką). Efekt 2008r.: Opracowane materiały i złoŝony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Opracowanie materiałów i złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 2009 w trakcie opracowania br. złoŝono wniosek (niekompletny) Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o I 2009 wejście br. nowej spec-ustawy uniemoŝliwia złoŝenie wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o S-6.2 nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) Dokończenie finasowania zadania. Rozliczone finansowo zadanie odpow. za monitoring: A.Świerk ZIKiT W listopadzie 2007r. zakończono i przekazano do uŝytkowania 1164/ HARMONOGRAM z dnia r. drogę o dł. ok. 1,3 km. z r. Uchwała budŝet XL 0 0 Dokończenie finasowania zadania zakończono finansowanie inwestycji śr UE z Uchwała 1389/08 z PS - 02 Strona 15

16 / 39 S-6.3 Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej HARMONOGRAM z dnia r. Opracowano koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i (lipiec 2007) ZłoŜenie kompletnego wniosku o ŚU dla przebudowy ulicy. ZIKiT 525/08 Oprac. mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec.o ŚU II 8.02.br.- złoŝono wniosek o ŚU 3. Uzyskanie ostat.decyzji o ŚU dla przebudowy z ul.kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru go MPZP zm.zakresu Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU 2.07.br.- wydana decyzja o ŚU Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 4. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji dla przebudowy 9.09.br.-złoŜono wniosek o (do MUW); ul.kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru go MPZP Oprac.mat. i złoŝenie wniosku o wydanie dec. I w przygotowaniu mat.do wniosku o ULICP na pętlę Cmentarz Grębałów do granicy miasta. tramwajową -planowane złoŝenie br. 5. Uzyskanie ostat.decyzji o dla przebudowy ul.kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru go MPZP Uzyskanie ostat.decyzji o Cmentarz Grębałów do granicy miasta. Zawarcie umowy na opracowanie studium X Uzyskana decyzja o ŚU Uzyskana decyzja o Opracowanie studium wykonalności Studium 40 S-6.4 Rozbudowa skrzyŝowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o. 4. Opracowanie studium wykonalności. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. ZłoŜony kompletny wniosek o wydanie decyzji o. Opracowane studium wykonalności. ZIKiT /08 z Studium HARMONOGRAM z dnia r. Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o Wydano decyzję o ŚU ( ), decyzję oprotestowano. II br. Minister Środowiska (po rozpatrzeniu odwołań) utrzymał w mocy decyzję o ŚU z r. wydaną przez Wojewodę Małpolskiego 1.08.br. złoŝono do MUW wniosek o 5.09.br. wezwano do usunięcia braków br. Projektant uzupełnił braki br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Zawarcie umowy na opracowanie studium br. zawarto umowę Opracowanie studium wykonalności br. - opracowano PS - 02 Strona 16

17 / 41 S-6.5 ul. Iwaszki ZIKiT /08 HARMONOGRAM z dnia r (przedłuŝenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada) poprawiony r. Prowadzenie konsultacji społecznych. Zadanie 1 przedłuŝenia ul. Strzelców od przekroczenia układu torowego (obszar zamknięty po 50 mb od układu torowego i 150 mb nad torem) do granicy MPZP "Góka Narodowa Wschód": - opracowanie wielowariantowej koncepcji, - oprac. kompl. mat. do złoŝenia wn. o wyd. dec. ŚU i dec., - złoŝenie kompl. wniosków o wyd. dec. o ŚU i dec. o, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. z zm.zakresu 1896/08 z br. Opracowanie wielowariantowej koncepcji Zawarto umowę ( r.) na opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU i o oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji r., aneks br. Zadanie 1 (odc. od przekroczenia układu torowego do granic MPZP "Górka Narodowa Wschód") br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant) ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II br. złoŝono do MUW Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o postępowanie wszczęto br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy br. złoŝono niekompletny wniosek o nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania Zadanie 2. połączenia ul. Strzelców (poza układem torowym - od granicy MPZP) z al. 29 Listopada w zakresie MPZP: - opracowanie wstępnego projektu budowlanego, - opracowanie kompletnych materiałów do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o, - złoŝenie kompl. wniosków o wydanie dec. o ŚU i o, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Zadanie 3 Przebudowa ulicy na odc. od skrzyŝowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei: - opracowanie kompletnych materiałów do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o, - złoŝenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, - zgłoszenie wykonania robót. Efekt 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań 1,2 i 3. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla Zadania 3. odpow. za monitoring: A.Świerk 42 S-6.6 parkingu podziemnego Pl. Na Groblach BI konstrukcji poziomów -1 i -2 (na głębokości -25 m.). Zaawansowana budowa - 1 i -2 poziomu parkingu. odpow. za monitoring: M. Nowicka 43 S-6.7 parkingu podziemnego al. Focha BI /2008 z r. 1. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie: inwentaryzacji konstrukcyjnej pomnika St. Wyspiańskiego oraz aktualizacji analizy ekonomicznej. 2. Ogłoszenie zamówienia na wybór koncesjonariusza. Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Ogłoszone zamówienie na wybór koncesjonariusza. odpow. za monitoring: M. Nowicka 2090/08 z r. / zgłoszenie Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ) br. złoŝono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuŝszą estakadę od planowanej). ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II br. złoŝono do MUW Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Zadanie 2. (odc. poza układem torowym do al. 29 Listopada w zakresie MPZP) postępowanie wszczęto br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy br. złoŝono niekompletny wniosek o ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II br. złoŝono do MUW Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia) stan surowy parkingu Zadanie 3 (odc.od skrzyŝowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei) HARMONOGRAM z dnia r. stan surowy obiektu zaplecza MOS HARMONOGRAM z dnia r. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji Zawarcie umowy z koncesjonariuszem Nadzór inwestorski I- postępowanie wszczęto br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy opóźnienie ok. 4 m-cy - na ukończeniu (ewentualne poprawki zaleŝne od dec. o ŚU) opóźnienie ok. 3 m-cy (wg. pisma ZIKiT z br. wymagane zezwolenie na realizację inwestycji) Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.) I- zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); wykonano poz. "0", "-1", "-2" etapu I w części płn. (od ul. Straszewskiego) i środkowej obiektu; trwają prace konstrukc. od ul. Powiśle; w trakcie prace ziemne et. II Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.) opracowano w 2007 r. ogłoszono br.; otwarcie ofert br.. ponowne ogł , otwarcie ofert br. przewidywany termin - I.2009r. PS - 02 Strona 17

18 / 44 S-6.8 parkingu podziemnego al. Mickiewicza BI /08 z r. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych - badania społeczne zachowań komunikacyjnych w kontekscie budowy parkingów podziemnych w Krakowie. 2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie: badań geologicznych oraz aktualizacji analizy ekonomicznej. Opracowana dokumentacja przedprojektowa. odpow. za monitoring: M. Nowicka Dokumentacja projekt. HARMONOGRAM z dnia r. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych oraz analiza ekonomiczna Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.) opracowano br. 45 S-6.10 Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora-Komorowskiego ZIKiT /2008 z r. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dostosowania przebiegu ul.opolskiej do parametrów ulicy klasy GP wraz z budową estakady na odcinku pomiędzy węzłami z planowanymi trasami: Trasą Galicyjską i Trasą Wolbromską, z uwzględnieniem rozwiązań docelowych i etapowych (z węzłami i bez węzłów z tymi trasami) wraz z kompletnymi materiałami do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o. Opracowana koncepcja wraz z kompletnymi materiałami do złoŝenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o dla dostosowania przebiegu ul. Opolskiej do parametrów ulicy klasy GP wraz z budową estakady na odcinku pomiędzy węzłami z planowanymi trasami: Trasą Galicyjską i Trasą Wolbromską. odpow. za monitoring: A.Świerk 1164/08 z HARMONOGRAM z dnia r. Ogłoszenie zam. publ. na opracow. koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o ŚU II ogłoszono br.; otwarto oferty br br. - rozstrzygnięcie przetargu br. - uniwewaŝnienie przetargu: opóźnienie ok. 8 m-cy opóźnienie ok. 6 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU opóźnienie ok. 2 m-ca Opracowanie materiałów i złoŝenie kompletnego wniosku o Uzyskanie ostatecznej decyzji o I.2009 X nie złoŝono wniosku o PS - 02 Strona 18

19 / 46 S-7.1 Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontaŝu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszacą 2. zakładu demontaŝu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt I/C): - zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie zaprojektuj i zbuduj, - opracowywanie dokumentacji projektowej. 3. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt /C): - zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie zaprojektuj i zbuduj, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złoŝenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o. 4. Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt /A): - zawarcie umowy na dostawę, - realizacja dostawy. 5. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji (Kontrakt 01): - zawarcie umowy na nadzór, - nadzór nad realizacją. BE / z r. budŝet / z r. śr UE dok.proj. + budowa HARMONOGRAM z dnia r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B) Decyzją Kom.Europejskiej z r. przedsięwzięcie pn. "Modyfikacja Projektu pn."kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontaŝu odpadów wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z terminem zakończenia r. zakładu demontaŝu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt I/C) I ogłoszono br. (przetarg ograniczony, śółty FIDIC), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert br. Zawarcie umowy z wykonawcą br. zawarto umowę Opracowywanie dokumentacji projektowej umowny termin opracowania styczeń 2009 ZłoŜenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę I.09 Uzyskanie ostatecznej decyzji o.09 Rozpoczęcie budowy zakładu Zakończenie budowy Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B).2009 Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt /C) ogłoszono br. (przetarg ograniczony na P + B), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert br. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta realizacja kontraktu na budowę zakładu demontaŝu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt I/C). Rozpoczęta realizacja (opracowanie projektu budowlanego) kontraktu na budowę części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt /C). Zrealizowana dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt /A). Usługi Dostawa budowa dok.proj. + Zawarcie umowy z wykonawcą br. zawarto umowę Opracowanie dokumentacji projektowej X w trakcie ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o X złoŝono w paŝdzierniku br. Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę Rozpoczęcie rozbudowy Zakończenie budowy Ogłoszenie zamówienia publ.na wykonawcę dostawy X.2009 ogłoszono br., a br. w Dzienniku Urzędowym UE (termin otwarcia ofert 7.05.br.) Zawarcie umowy z wykonawcą br. zawarto umowę Odbiór dostawy MontaŜ, rozruch i ruch próbny Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt /A) 31.X br. dostawa zrealizowana bez silnika gazowego Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawieranie umów i realizacja inwestycji (Kontrakt 01) ogłoszono br. (przetarg nieograniczony), Ogłoszenie zamówienia publ. na InŜyniera Kontraktu I termin otwarcia ofert 5.06.br. Zawarcie umowy z InŜynierem Kontraktu br. zawarto umowę Nadzór nad realizacją rozpoczęto nadzór 47 S-7.2 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I BE /2008 Rozpoczęcie rozliczenia całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków z r. Płaszów II w Krakowie - etap I". Efekt w 2008 r.: Zaawansowane rozliczenie finansowe całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I". budŝet Płatność końcowa dla InŜyniera Kontraktu I zrealizowano płatność przejściową śr UE /2008 z r Rozliczenie finansowe HARMONOGRAM z dnia r. Wypłata części kwoty zatrzymanej dla wykonawcy Kontraktu budowlanego pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie (Kontrakt 01) Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) ( r.).Zakończono realizacjię - październik 2007r. (okres gwarancji 2 lata). I kw. PS - 02 Strona 19

20 / 48 S-7.3 Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II 1. Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1): - kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego, - rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków, - rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych. 2. Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap (Kontrakt 07.2): - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę, - rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego. 3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy, - kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun, - rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej, - rozpoczęcie kształtowania bryły składowiska, - rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska, - rozpoczęcie drenaŝu odgazowującego z wyrzutnią biogazu, - rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych. BE /2008 z r budŝet Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1) realizacja śr UE / Kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego w realizacji ciągłej w 2008r. z r. ciągła 2269/2008 z r. HARMONOGRAM z dnia r. Zawarto umowę na realizację Kontraktów: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II z terminem zak , Rekultywacja Lagun Osadowych z terminem zak , Stacja Termicznej Utylizacji Osadów z terminem zak r. Rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków II rozpoczęto w lutym br. Rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych II rozpoczęto w maju br., zakończono w sierpniu br. Zakończenie budowy Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montaŝowych II br. zawarto aneks przedłuŝający termin zakończenia na r. 2. Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap (Kontrakt 07.2) ogłoszono br. (otwarcie ofert 6.05.br.) Zawarcie umowy z wykonawcą I br. zawarto umowę Rrozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego rozpoczęto w październiku br. 4. Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC Ŝółty (Kontrakt 06): - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złoŝenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 5. Nadzór i zarządzanie budową: a) InŜynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05) oraz Stacja Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. b) InŜynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap (Kontrakt 07.2): - nadzór i zarządzanie budową. Efekt w 2008 r.: Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I i II). Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap ). Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych. Rozpoczęta budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów. Usługi budowa dok.proj. + Zakończenie budowy Kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy Kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun Rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej umowny termin zakończenia 3. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05) realizacja ciągła realizacja ciągła I w realizacji ciągłej w br. w realizacji ciągłej w br. rozpoczęto w styczniu br. Ropoczęcie kształtowania bryły składowiska rozpoczęto w czerwcu br. Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska Ropoczęcie drenaŝu odgazowującego z wyrzutnią biogazu Rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych Zakończenie budowy I rozpoczęto w styczniu br. rozpoczęto w lipcu br. rozpoczęcie planowane w listopadzie br. 4. Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektwoaniem FIDIC Ŝółty (Kontrakt 06) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej I zakończono w lipcu br. ZłoŜenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o I br. złoŝono wniosek Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę br. wydano decyzję (29.08.br. ostateczna) Rozpoczęcie budowy X rozpoczęto w październiku br. Zakończenie budowy Nadzór i zarządzanie budową a) InŜynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): "Rekultywacja Lagun Osadowych" (Kontrakt 05) oraz "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów" (Kontrakt 06) umowa zawarta , z terminem nadzoru i zarządzania budową od do nadzór i zarządzanie budową od w realizacji ciągłej do r. b) InŜynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap (Kontrakt 07.2) umowa zawarta , z terminem nadzoru i zarządzania budową od do nadzór i zarządzanie budową od w realizacji ciągłej do r. PS - 02 Strona 20