Załącznik nr 7 do SIWZ BIZP.... UMOWA (projekt) zawarta w dniu. pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego siedzibą w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski 2. Józef Ast - Wicestarosta Nowotomyski zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/, 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać usługi w zakresie kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z załoŝeniem osnowy poziomej III klasy w gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polega na: a) ZałoŜeniu osnowy poziomej III klasy dla terenów gminy Miedzichowo, Powiat nowotomyski, b) ZałoŜeniu bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek, uŝytków gruntowych i budynków w systemie GEO-INFO V dla obrębów: Pąchy, Piotry, Silna Nowa, Lewiczynek. Jabłonka Stara, Szklarka Trzcielska, Zachodzko, Zawada, Błaki, Węgielnia, Grudna, Lubień, Stary Folwark, Sępolno, Bolewicko, Trzciel Odbudowa, Prądówka, Łęczno, Toczeń oraz aktualizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów: Bolewice, Miedzichowo połoŝonych na terenie gminy Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie c) Ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali danych umoŝliwiających utworzenie raportów dotyczących budynków i lokali, dla terenu gminy Miedzichowo, Powiat nowotomyski, Wykonawcą prac geodezyjnych jest Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Spółka z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100a.
2 Ustala się termin wykonania zadania będącego przedmiotem umowy na dzień 15.12.2013r. 3 Zakres obowiązków inspektora nadzoru określa załącznik do niniejszej umowy. 4 Materiały niezbędne do wykonania niniejszej umowy Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca nie moŝe powierzyć obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej. 5 6 1.Cenę umowną za wykonanie całości prac objętych zamówieniem ustala się na kwotę brutto...zł (słownie:..złotych) 2.NaleŜność płatna będzie w pięciu ratach: -I rata (termin płatności do 16.07.2012r.) w wysokości. zł; -II rata (termin płatności do 17.12.2012r.) w wysokości. zł; -III rata (termin płatności do 13.05.2013r.) w wysokości. zł; -IV rata(termin płatności do 30.09.2013r.) w wysokości zł. - V rata(termin płatności do 30.12.2013r.) w wysokości zł. 1.WyŜej określona cena obejmuje podatek VAT oraz pełny zakres prac określonych w załączniku nr 1do niniejszej umowy. 2.NaleŜność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeŝeń pracę płatna będzie z budŝetu Powiatu Nowotomyskiego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 3.Fakturę naleŝy wystawić na Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl NIP: 788-19-17-876.
7 1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % ceny umownej, jeŝeli odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3.Stronom słuŝy prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego wysokość kary umownej. 8 W przypadku koniecznego przerwania prac będących przedmiotem umowy spowodowanego przez Zamawiającego lub w razie odstąpienia przez niego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace strony ustalają wspólnie protokołem zaawansowania prac. Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 9 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 12 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
Załącznik do umowy z dnia ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU dla roboty geodezyjnej Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na: 1.ZałoŜeniu osnowy poziomej III klasy dla terenów gminy Miedzichowo, Powiat nowotomyski, 2.ZałoŜeniu bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek, uŝytków gruntowych i budynków w systemie GEO-INFO V dla obrębów: Pąchy, Piotry, Silna Nowa, Lewiczynek. Jabłonka Stara, Szklarka Trzcielska, Zachodzko, Zawada, Błaki, Węgielnia, Grudna, Lubień, Stary Folwark, Sępolno, Bolewicko, Trzciel Odbudowa, Prądówka, Łęczno, Toczeń oraz aktualizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów: Bolewice, Miedzichowo połoŝonych na terenie gminy Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie 3.Ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali danych umoŝliwiających utworzenie raportów dotyczących budynków i lokali, dla terenu gminy Miedzichowo, Powiat nowotomyski, W okresie umownego terminu realizacji przez Wykonawcę prac geodezyjnych na danym obiekcie, inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 1.Prowadzenia okresowych, nie mniej jednak niŝ dokonywanych jeden raz w miesiącu, kontroli prac terenowych i kameralnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi, szczegółowymi wytycznymi oraz ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych wykonania zamówienia. 2.Dokonywania uzgodnień z Wykonawcą prac geodezyjnych co do sposobu wykonania całości robót geodezyjnych oraz wyjaśniania zaistniałych w trakcie prac wątpliwości. 3.Wykonania całokształtu czynności kontrolnych na obiekcie przed zgłoszeniem go do odbiorów częściowych i końcowego (tj. do dnia 15.11.2013r.) przez Wykonawcę prac geodezyjnych. 4.Udziału w czynnościach odbioru częściowych i końcowego. 5.Przedkładania Zamawiającemu raz w miesiącu kopii dokumentów, w tym protokołów kontroli z prowadzonych czynności w ramach nadzoru. 6.Sygnalizowanie Zamawiającemu o ewentualnych nieprawidłowościach technologicznych oraz braku właściwego postępu prac na obiekcie w kontekście terminu umownego. 7.Dokumentowania czynności przez sporządzanie protokołów kontroli oraz wpisy do dziennika robót prowadzonego przez Wykonawcę praz geodezyjnych.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY