Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku. W dniu... pomiędzy: Skarb Państwa - 1. Baza Lotnictwa Transportowego z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: płk pil. Stanisław KONDRAT - Dowódca zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., NIP., Regon:.., którą reprezentuje:.. zwaną dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1. 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia.., nr sprawy 36/2016 oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych z dnia 22 lipca 2016 roku. 2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa aktualizacji baz danych do urządzeń GPS na śmigłowcach W-3 i Mi-8 w 2017 roku wyszczególnionych poniżej: Lp. Produkt Opis produktu Ilość 1. 2. 3. Europe DGR 23553 Europe do urządzenia EX600 Europe Dual GPS Europe DGR 23553 155XL TSO; Europe do urządzenia EX600 aktualizacja baz pamięci GPS EX600 Europe Dual GPS 9 szt. Cena jednostkowa netto Stawka VAT (%) Wartość brutto str. 1/5
Lp. Produkt Opis produktu Ilość 4. 5. 6. danych bazy terenowej Terrian Worldwide Europe do GPS-150 TSO NavDate Rejon Atlantic do KMD- 550/850 7. Obstacle Europa danych bazy terenowej Terrian Worldwide jednorazowa aktualizacja bazy Terrain z obrazowaniem przeszkód terenowych cyklem z 2016r. Europe do GPS-150 TSO 150 TSO NavDate Rejon Atlantic do KMD-550/850 aktualizacja baz pamięci KMD- 550/800, jedna karta typ 203 oraz dwie karty typ 103 Obstacle Europa GPS - aktualizacja bazy danych GPS 1 szt. 3 szt. Cena jednostkowa netto Stawka VAT (%) Wartość brutto 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 zgodnie z cyklem wydawanych poprawek w 2017 r. do Kancelarii Jawnej Zamawiającego w Warszawie w terminie od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Ewentualne koszty związane z koniecznością przyjęcia dostawy (na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego) poza wyznaczonymi dniami i godzinami obciążają Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą i z należytą starannością. 4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny. Realizacja dostaw odbywać się będzie transportem odpowiednio przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy. 5. Dostawa potwierdzona będzie protokołem przyjęcia przekazania (np. MON- GM-20) sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w 4 ust. 1, w terminie do 5 dni od dnia dostawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu i ponosi on całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę oraz za braki i wady powstałe w czasie transportu. 7. W przypadku dostarczenia produktów innych niż określone w opisie przedmiotu umowy lub zawierających wady, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej ich wymiany na produkty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia na własny koszt nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości i mailowego wezwania w tym zakresie. str. 2/5
3. 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy: a) stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym. 2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej i żądania całkowitej wymiany wadliwego przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przesłanego mailem. 3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany wadliwego przedmiotu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, dokonał wymiany wadliwego przedmiotu na koszt Wykonawcy.. 4. 1. Zamawiający do współpracy z Wykonawcą i podpisania protokołów przyjęcia przekazania przedmiotu umowy upoważnia: 2. Wykonawca do współpracy z Zamawiającym upoważnia: 5. 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w cenach jednostkowych określonych w 1 ust. 2, o ogólnej wartości nieprzekraczającej: wartość netto:... zł. kwota VAT:... zł. wartość brutto:... zł. 2. Podana w ust. 1 cena, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy str. 3/5
w tym koszty dostawy i transportu. 6. 1. Wynagrodzenie za dostawę płatne będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT, na rachunek wskazany na fakturze. 2. Faktura VAT przekazywana Zamawiającemu musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w 2 ust. 5. 4. Na dostarczonej Zamawiającemu fakturze VAT Wykonawca wyszczególni przedmiot dostawy. 5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej dokonać przelewu swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 7. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 8. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wysokościach: a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; b) 0,1% kwoty określonej w 5 ust. 1 w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostaw, o których mowa w 2 ust. 1 i ust. 7 oraz 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w tym przedmiocie oraz dochodzenia str. 4/5
odszkodowania w pełnej wysokości niezależnie od naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 1. Strony zastrzegają możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn. 9. 2. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy należy złożyć drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY...... str. 5/5