WZWiK- 271.3.06.2011.Wł S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 euro na wykonanie usługi p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów gmina Włoszczowa ZAMAWIAJĄCY: Gmina Włoszczowa- Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa (SIWZ zawiera 21 stron) Włoszczowa, dnia 26.05.2011 r.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO. Gmina Włoszczowa- Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55 tel. 41 39 43 680, fax. 41 39 43 680 www.wzwik-wloszczowa.pl, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CPV 71520000-9 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów gmina Włoszczowa. w/w zadanie inwestycyjne, nad którym sprawowany będzie nadzór realizowane będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej osi 4 Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wybrany Wykonawca robót : MATMASTER Mateusz Masternak, ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce. Wartość robót wg umowy : 1.850.000,00 zł brutto z VAT. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do kierowania robotami został nałożony w decyzjach zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę: - Decyzja Nr 102/2009 znak: IG.II.7111.D-152/09 z dnia 2009-9-29 Wojewody Świętokrzyskiego, - Decyzja Nr 26/09 znak: 7351/6/26/09 z dnia 2009-11-02 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. 2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego. -sieć z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o złączach zgrzewanych doczołowo: Dz 160x9,5mm, ΣL=5845,70m ; Dz 125x7,4mm, ΣL=5210,20m ; Dz110x6,6mm, ΣL=556,30m ; Dz 90x5,4mm, ΣL=966,00m; Dz 50x3,0mm, ΣL=21,90m ; 40x2,4mm, ΣL=303,50m ; rura TS (lub równoważne) 160x14,6mm, ΣL=68,00m. - przyłącza z rur PEHD 100 SDR 17 PN10 o złączach zgrzewanych: Dz 50x3,0mm, ΣL=870,30m i Dz40x2,4mm, ΣL=3319,70m. Łącznie przyłączy - 132 szt. - przewierty rurami stalowymi pod drogami: wojewódzką, powiatową i gminną, - przewierty sterowane rurami PEHD, - stacja ujęcia wody w Przygradowie: zbiorniki wyrównawcze wody -2 szt. po V=50m 3, kontener i zestaw hydroforowy, rurociągi między obiektowe, zasilanie energetyczne, droga dojazdowa, ogrodzenie, zagospodarowanie. str. 2
Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają: a) Dokumentacja projektowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów - gmina Włoszczowa Projekt budowlano-wykonawczy: -tom 1: projekt sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 742 Włoszczowa-Nagłowice, - tom 2: projekt sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych, - tom 3: projekt przyłączy wodociągowych, - tom 4: projekt zbiorników wodociągowych (część budowlana, sanitarna, elektryczna, droga dojazdowa), b) Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), c) przedmiary robót dla projektów budowlano-wykonawczych tom 1, 2, 3 i 4, do wglądu w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8-15. 3. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane. 4. Materiały wyjściowe do wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany Inspektor otrzymuje od Zamawiającego po podpisaniu umowy następujące materiały: 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, kserokopie decyzji pozwolenia na budowę j.w., kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą robót wraz z ofertą Wykonawcy robót inne posiadane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji. 5. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 1 przedmiotu zamówienia i pkt.2. 2. Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 3. Rozliczenie budowy z Wykonawcą robót, 4. Rozliczenie budowy z Zamawiającym, 5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji. 6. Inspektor zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji robót, a w cyklach dwumiesięcznych złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji. 7. Inspektor i Zamawiający zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego. 8. Inspektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót poprzez na terenie budowy w całym okresie realizacji robót, co najmniej 2 razy w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 9. Udział w czynnościach odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi. str. 3
6. Zaleca się aby Inspektor zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny. 7. Szczególne warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego : Inspektor udzieli 60 miesięcznej rękojmi na wykonane obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wybrany Inspektor wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30.12.2013 r. 1. Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy. VIII. INFORMACJA O ZAWARCIU Z WYKONAWCĄ UMOWY RAMOWEJ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. IX. INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące: 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie wg reguły spełnia nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu świadczonych usług nadzoru budowlanego (lub kierowania budową) przez osobę wskazaną do pełnienia tej funkcji. 3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie wg reguły spełnia nie spełnia na podstawie załączonej do oferty kopii uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, str. 4
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej branżowo izby dla osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru. 4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionej wraz z ofertą polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 50000 zł w zakresie prowadzonej działalności. XI.1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY. 1) W zakresie wykazania spełniania przez inspektora warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: a) kopię uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z kopią aktualnego dokumentu o przynależności osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru do właściwej izby samorządu zawodowego, b) wykaz, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, świadczonych usług nadzoru budowlanego (lub kierowania budową) przez wskazaną osobę, dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego tożsamego z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru (lub kierownika budowy) dla wskazanego zadania musi być poparte referencjami, że usługi te zostały wykonane należycie. c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia inspektor powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli inspektor ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. XI.2. INNE DOKUMENTY nie wymagane str. 5
XI.3. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie Brak któregoś z elementów oferty jak i dokumentów, o których mowa w rozdz. X i XI SIWZ powoduje, że oferta podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Dokumenty powyższe powinny być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum dokumenty wymienione w pkt. 1 3 powinien dołączyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzając odbiór faksu lub emaila na żądanie nadawcy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: 1) kontakt merytoryczny i formalno-prawny: Czesław Dominik i Henryk Kaczmarski tel.41 39 43 680, email: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl 2. Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie zamawiającego ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. str. 6
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Przy sporządzaniu oferty należy posługiwać się dokładnymi i sprecyzowanymi określeniami. Informacje ujęte w ofercie wychodzące poza potrzeby nie będą brane pod uwagę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W ofercie należy podać: 1) zobowiązanie o podjęciu się wykonania zamówienia określonego w Rozdziale III niniejszej specyfikacji w terminie określonym w rozdz. VII SIWZ 2) stwierdzenie, że cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, 3) oświadczenie, iż inspektor pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 4) oświadczenie inspektora, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń, 5) oświadczenie, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązanie wykonawcy, iż w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę na warunkach wynikających ze wzoru, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 6) oświadczenie, iż inspektor zapoznał się z zakresem prac do wykonania i pozyskał wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych, 7) oświadczenie, że inspektor udzieli 60 miesięcznej rękojmi na wykonane prace, licząc od daty odbioru końcowego robót, 8) oświadczenie, iż obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił :.. (podać imię i nazwisko oraz numer uprawnień), 9) informację o podmiocie składającym. Podmiot jaki składa ofertę tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą /spółka cywilna/ spółka jawna/ spółka partnerska/ spółka komandytowa/ spółka komandytowo akcyjna/ spółka z o.o./ spółka akcyjna, 10) oświadczenie wykonawcy, iż w przypadku jego oferty należności z tytułu realizacji umowę należy przekazywać na konto w Banku..., Nr rachunku... 7. Do oferty należy załączyć komplet oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozdziałem XI niniejszej specyfikacji. 8. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. 9. Oferta musi być opatrzona pieczęciami firmowymi i funkcyjnymi i podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wykonawcy. Każda strona oferty i załączników musi być ponumerowana i zaparafowana przez osoby podpisujące ofertę. 10. Oferta sporządzona zgodnie z pkt 1 9 musi być zapakowana w zamkniętą kopertę wewnętrzną i zewnętrzną. 11. Koperta zewnętrzna winna być oznaczona: Gmina Włoszczowa- Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.wiejska 55, 29-100 Włoszczowa oferta przetargowa na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów gmina Włoszczowa Nie otwierać przed 2011.06.21 przed godziną 11:30 12. Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi wyżej musi posiadać nazwę i adres wykonawcy. 13. Koperty muszą być przez wykonawcę zabezpieczone w sposób uniemożliwiający po ich otwarciu ponowne zamknięcie bez pozostawienia śladów naruszeń. str. 7
14. Inspektor może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt 1 13. Wewnętrzna i zewnętrzna koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Włoszczowie: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, pokój nr 17 (sekretariat) do dnia 21.06.2011 r. do godz. 11:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2011r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego we Włoszczowie: ul. Wiejska 55 ( oczyszczalnia ścieków) pokój Nr 3. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Ceny należy podawać w złotych polskich (podawanie ceny w innych walutach lub w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty). 2. Inspektor podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia obejmującego wszystkie nakłady na jego realizację. 3. Cenę traktować należy jako stałą niezmienną i ostateczną przy wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z zakresem ujętym w pkt 1 niniejszego rozdziału. 4. Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto tj. wraz z obowiązującym podatkiem VAT od towarów i usług. 5. Cena nie będzie podlegała rewaloryzacji ze względu na inflację. XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami: cena oferty znaczenie 100%. Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty dla danej części zadania do ceny na tę samą część pozostałych ofert (cena najniższa otrzymuje 100 pkt). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru: C = ( Cn : Cx ) x 100 gdzie: C wartość punktowa ceny oferty, Cn cena najniższa oferty, Cx cena kolejnej badanej oferty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji dokumentów ofertowych mających wpływ na ocenę wykonawcy. XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. str. 8
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 2. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 3. Jeżeli oferta którą zamawiający wybrał w celu realizacji przedmiotu zamówienia została złożona przez wykonawców występujących wspólnie, zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. 2. Umowa o realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym inspektorem zostanie zawarta na takich warunkach jakie wynikają ze wzoru. 3. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 1) uzasadnionego zawieszenia lub wstrzymania robót przez Zamawiającego, 2) przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. XXII. INNE Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. ZAŁĄCZNIKI: 1. Wzór oferty przetargowej z załącznikami 2. Projekt umowy. 3. Dokumentacja projektowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów - gmina Włoszczowa w formie papierowej do wglądu we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa. str. 9
... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Nr fax. e-mail. Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór oferty Gmina Włoszczowa- Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na wykonanie usługi p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa 1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym z ogłoszeniem i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie: do 30.12.2013 r. 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem za cenę brutto...zł (słownie złotych:... ) w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczam, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 3. Podmiot składający ofertę to:... 4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję ją bez zastrzeżeń. str. 10
5. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 6. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie osoba: - imię i nazwisko:... - numer uprawnień budowlanych:... 7. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 8. Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych. 9. Przedmiot zamówienia wykonam sam / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić) 10. Oświadczam, iż udzielam 60-miesięcznej rękojmi na wykonane obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, licząc od daty odbioru inwestycji. 11. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty, należności z tytułu realizacji umowy należy przekazywać na konto w Banku..., Nr rachunku... 12. Oferta zawiera... ponumerowanych stron wraz załącznikami (wymienić załączniki wg kolejności): 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)...... miejscowość, data... Podpis (osoba upoważniona do reprezentowania oferenta) str. 11
Załącznik nr 1 do oferty Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro na zadanie p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa Nazwa oferenta:... Adres:... NIP:... Nr tel.:... Nr faxu:... Oświadczam, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy....... (miejscowość i data) (podpis oferenta) str. 12
Załącznik nr 2 do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro na Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa Nazwa oferenta:... Adres:... NIP:... Nr tel.:... Nr faxu:... Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)....... (miejscowość i data) (podpis oferenta) str. 13
Załącznik nr 3 do oferty WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności i należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Lp. FUNKCJA IMIĘ NAZWISKO, tytuł zawodowy UPRAWNIENIA budowlane 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych W załączeniu oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz kserokopiami uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w/w osób....... (miejscowość i data) (podpis oferenta str. 14
Imię Nazwisko Adres zamieszkania.. Nr upr. bud.. Tytuł zawodowy....., 2011r. Miejscowość data OŚWIADCZENIE o podjęciu obowiązków kierownika budowy/ robót *) Na podstawie art. Art.17,25,26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że posiadając ku temu odpowiednie uprawnienia budowlane przyjmuję obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów- gmina Włoszczowa, która będzie realizowana na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia budowę : Nr 26/09 znak AB.I.7351/6/26/09 z dnia 2009-11-02 Starosty Włoszczowskiego i Nr 102/2009 znak: IG.II.7111.D-152/09 z dnia 2009-09-29 Wojewody Świętokrzyskiego.. Podpis Załączniki: 1. Kserokopia uprawnień budowlanych 2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego *) niepotrzebne skreślić str. 15
Załącznik nr 4 do oferty WYKAZ WYKONANYCH USŁUG I REFERENCJE Oświadczam że w ciągu ostatnich 3 lat osoba wskazana w załączniku nr 3 do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wykonała usługi inspektora nadzoru (lub kierownika budowy) dla następujących zadań inwestycyjnych, których wartość minimalna każdej z robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia wynosiła nie mniej niż 500 000,00 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy złotych brutto): Lp. OPIS ROBÓT TERMIN REALIZACJI Miejsce realizacji WARTOŚĆ ROBÓT W załączeniu referencje dokument potwierdzający, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały wykonane należycie, a nadzorowane roboty zostały prawidłowo ukończone i wykonane zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej i ( SIWZ rozdz. XI ust. 1 pkt 1 )....... (miejscowość i data) (podpis oferenta) str. 16
Załącznik nr 5 do oferty POLISA UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (załączyć)...... (miejscowość i data) (podpis oferenta) str. 17
Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (projekt) Nr WZWiK-271.3...2011.Wł Zawarta w dniu.2011r. we Włoszczowie, pomiędzy : Gminą Włoszczowa Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55, 29 100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowanego przez : Dyrektora Władysława Oksińskiego zwaną dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą (zamieszkałym) w.. działającym na podstawie wpisu do ( KRS ) ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem ewidencyjnym nr.. (zaświadczenie, wyciąg z KRS) zwanym dalej Inspektorem, W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro (protokół postępowania nr. z dnia.2011r. ) została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania wykonanie usługi p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa 2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego 1. Zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów-gmina Włoszczowa realizowane będzie przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym, na podstawie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów - gmina Włoszczowa Projekt budowlanowykonawczy: -tom 1: projekt sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 742 Włoszczowa-Nagłowice, - tom 2: projekt sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych, - tom 3: projekt przyłączy wodociągowych, - tom 4: projekt zbiorników wodociągowych (część budowlana, sanitarna, elektryczna, droga dojazdowa) projektant mgr inż. Arkadiusz Lubacha, zatwierdzonej decyzjami zatwierdzającymi projekt budowlany i udzielającymi pozwolenia na budowę: - Decyzja Nr 102/2009 znak: IG.II.7111.D-152/09 z dnia 2009-9-29 Wojewody Świętokrzyskiego, - Decyzja Nr 26/09 znak: 7351/6/26/09 z dnia 2009-11-02 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót: -sieć z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o złączach zgrzewanych doczołowo: Dz 160x9,5mm, ΣL=5845,70m ; Dz 125x7,4mm, ΣL=5210,20m ; Dz110x6,6mm, ΣL=556,30m ; Dz 90x5,4mm, ΣL=966,00m; Dz 50x3,0mm, ΣL=21,90m ; 40x2,4mm, ΣL=303,50m ; rura TS (lub równoważne) 160x14,6mm, ΣL=68,00m. - przyłącza z rur PEHD 100 SDR 17 PN10 o złączach zgrzewanych: Dz 50x3,0mm, ΣL=870,30m i Dz40x2,4mm, ΣL=3319,70m. Łącznie przyłączy - 132 szt. str. 18
- przewierty rurami stalowymi pod drogami: wojewódzką, powiatową i gminną, - przewierty sterowane rurami PEHD, - stacja ujęcia wody w Przygradowie: zbiorniki wyrównawcze wody -2 szt. po V=50m 3, kontener i zestaw hydroforowy, rurociągi między obiektowe, zasilanie energetyczne, droga dojazdowa, ogrodzenie, zagospodarowanie. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają: a) dokumentacja projektowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów - gmina Włoszczowa Projekt budowlano-wykonawczy: -tom 1: projekt sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 742 Włoszczowa-Nagłowice, - tom 2: projekt sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych, - tom 3: projekt przyłączy wodociągowych, - tom 4: projekt zbiorników wodociągowych (część budowlana, sanitarna, elektryczna, droga dojazdowa) b) Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 2 do siwz, c) przedmiary robót dla projektów budowlano-wykonawczych tom 1, 2, 3 i 4 stanowiące załącznik nr 3 do siwz. 4. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego robót przez Wykonawcę : a) rozpoczęcie robót : lipiec 2011r. b) zakończenie robót : do 15.10.2013 r. 3. Terminy przekazania materiałów wyjściowych oraz wykonania przedmiotu umowy 1. Inspektor otrzymuje od Zamawiającego : 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, kserokopie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą wraz z ofertą Wykonawcy inne posiadane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji. 2. Ustala się następujące terminy realizacji umowy: 1) Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy- wraz z rozpoczęciem robót przez Wykonawcę, 2) Zakończenie : do 30.12.2013 r. tj. po: a) odbiorze końcowym inwestycji od Wykonawcy, b) rozliczeniu inwestycji przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 4. Wynagrodzenie i płatności 1. Za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty wykonawcy z dnia..w kwocie brutto:. zł (słownie:.. złotych brutto) w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Płatność wynagrodzenia dla Inspektora dokonywana będzie na podstawie nie więcej niż 6-ciu przejściowych faktur VAT i faktury końcowej, procentowo do wartości faktur wykonawcy robót. Łączna kwota faktur przejściowych wypłacana Inspektorowi nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu umowy. 3. Faktura końcowa o wartości min. 30% płatna po: 1) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego, str. 19
2) rozliczeniu budowy z Wykonawcą 3) rozliczeniu budowy z Zamawiającym 4) przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkich należności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawcę umów w celu zrealizowania niniejszej umowy, 4. Termin płatności kwoty wynikającej z faktur Inspektora upływa 30-go dnia od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez Inspektora w fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Inspektor nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 7. Inspektor zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 8. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym pracę inspektorów branżowych. 5. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1. Sprawowanie w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlanomontażowych zadania inwestycyjnego określonego w 1 niniejszej umowy i w SIWZ. 2. Wykonywanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 3. Rozliczenie budowy z Wykonawcą. 4. Rozliczenie budowy z Zamawiającym. 5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z przyjętym w umowie harmonogramem realizacji. 6. Inspektor zobowiązuje się do realizacji przyjętych obowiązków poprzez pracę na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin w czasie realizacji robót na budowie. 7. Inspektor zobowiązany jest do odbioru robót zanikających zgłoszonych do odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni od momentu dokonania takowego wpisu. 6 Uprawnienia inspektora 1. Inspektor oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustaleń 1 pełnić będzie następująca osoba legitymująca się następującymi uprawnieniami i przynależnością do izby branżowej: Pan (i).., legitymujący(a) się uprawnieniami budowlanymi nr w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 2. Na czas pełnionych obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy inspektor biorący udział w realizacji umowy utrzyma członkostwo w izbie samorządu zawodowego, co potwierdza przedkładając aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności. 7. Zobowiązania i uprawnienia stron 1. Inspektor wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych oraz obowiązującymi normami. str. 20
2. Inspektor zobowiązany jest do złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji, w cyklach 2 miesięcznych, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji. 3. Inspektor i Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego. 8. Kary umowne, odszkodowania 1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1 Inspektor jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par 4 ust.1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor 1.2 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Inspektorowi kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par. 4 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 3. Odstąpienie Inspektora lub Zamawiającego od realizacji umowy wymaga trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania trzymiesięcznego okresu w przypadku niedbałego wypełniania przez Inspektora obowiązków wynikających z umowy. 9. Zakaz cesji Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nie może cedować na osoby trzecie oraz obciążać, w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy. 10. Postanowienia dodatkowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów pod rygorem nieważności. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Integralną częścią niniejszej umowy są : 4.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4.2 Oferta Inspektora 11. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa dla Inspektora. INSPEKTOR: ZAMAWIAJĄCY: str. 21