UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr S/2710/4/2013 ( WZÓR ) zawarta w Kleśnie, dnia.. pomiędzy : Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Smolarz Klesno nr 3 66-530 Drezdenko reprezentowanym przez: Nadleśniczego - mgr inż. Andrzeja Jeżyka zwanym dalej Zamawiającym, a wpisaną do pod numerem.., legitymującą się numerem NIP.., REGON reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:. W rezultacie wyboru oferty w trybie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące zadanie p.n Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Bielice, Drawiny, Sarbinowo Etap I polegające na : Budowie nawierzchni tłuczniowej na drodze leśnej, wraz z budową skrzyżowań i zjazdów na przyległe drogi i linie podziału powierzchniowego oraz budowie mijanek, przepustów i rowów odwadniających na odcinku km 0+000 km 2+697,38 zwanym dalej Przedmiotem umowy. 2.Szczegółowe warunki przedmiotu umowy określają: przedmiar robót, projekt budowlany, SIWZ, szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót, formularz ofertowy stanowiące kolejne załączniki: 1, 2, 3, 4, 5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów wykonawcy.
2. TERMIN REALIZACJI UMOWY 1.Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień.. 2.Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 20.12.2013 r. 3. OBOWIĄZKI STRON 1. Zamawiający zobowiązany jest do: a. przekazania placu budowy; b. przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej na wymienione w 1 zadanie i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; c. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, d. odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, e. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z: a. dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego; b. technologią określoną w dokumentacji technicznej i szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót; c. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej; d. przepisami prawa; e. zasadami sztuki budowlanej; f. zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; g. obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa. 2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 3) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 4) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, 5) uczestniczenia w czynnościach odbioru, 6) przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego, 7) zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady w terminach wyznaczonych w niniejszej umowie i protokółach przeglądów gwarancyjnych, 8) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na budowie, 9) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 10) przestrzega ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz.21) 11) wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z warunkami technicznymi wykonania robót. Zastosowane materiały winny posiadać dopuszczenie upoważnionych instytucji. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w na koszt Wykonawcy. 4. PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Powołuje się przedstawicieli Zamawiającego w osobach: 1) Jarosław Święcioch Inżynier Nadzoru 2) Damian Karmazyn Sekretarz w Nadleśnictwie Smolarz 2. Inspektorem nadzoru będzie.. posiadający uprawnienia budowlane nr.., który jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT 1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru Przedmiotu umowy. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę. 2.Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.Do wniosku o dokonanie odbioru należy załączyć atesty na zastosowane i wbudowane materiały. 6. ODBIÓR ROBÓT 1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru o gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję odbioru, która w ciągu 7 dni winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie. 2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania Przedmiotu umowy jednostronnie. 3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli i wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 7. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty. 7. WYNAGRODZENIE Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości. zł (słownie: ), netto.. zł plus obowiązujący podatek VAT w kwocie zł
8. ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT 1. Rozliczenie wykonania Przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie faktury. 2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest wykonanie Przedmiotu umowy i dokonanie odbioru potwierdzone protokołem odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 3. Nie dopuszcza się rozliczania fakturami częściowymi za wykonane częściowo roboty. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. 5. Do faktury Wykonawca dołącza komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru). 6. Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie i w 7 umowy tj. zł (słownie:.). 2.Wykonawca wedle swojego wyboru może wnieść Zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3.Jeżeli Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w art. 148 ust.1prawa zamówień publicznych, to obowiązany jest wnieść Zabezpieczenie w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 4.Zamawiający dokona zwrotu Zabezpieczenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa zamówień publicznych. 5. Jeżeli Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z umową: 1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa art. 147-151 ustawy-prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko na okres wykonania, jednak w tym przypadku odbiór roboty Zamawiający warunkuje dostarczeniem zabezpieczenia na pozostały okres gwarancji. W przypadku nie przedłożenia dalszego zabezpieczenia na okres gwarancji Zamawiający nie dokona odbioru robót i będą stosowane kary umowne określone w 10 p-kt 2.a). 10. KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy naliczone będą kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu niniejszej umowy b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w 7 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy, 3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 7 niniejszej umowy. 4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 7 niniejszej umowy z tym, że kara umowna nie będzie naliczana jeżeli dalsze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 6.Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 7. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kar umownych termin do zapłaty kar umownych ustala się na 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej. 11. GWARANCJA 1. Przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu umowy Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 2. Okres gwarancji ustala się na., liczone od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 3. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu gwarancji. 4. O stwierdzonych wadach i usterkach w okresie gwarancyjnym Zamawiający jest zobowiązany w terminie 7 dni zawiadomić Wykonawcę. 5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie 30 dni. 6. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego w terminie 7 dni o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy wykonawcy b) zmianie osób reprezentujących wykonawcę c) ogłoszeniu upadłości firmy wykonawcy d) wszczęciu postępowania układowego e) ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Nie zawiadomienie o zaistnieniu powyższej sytuacji powoduje przepadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: 1.Złe warunki atmosferyczne ( mróz poniżej -5 C,obfite opady deszczu i śniegu ) nie pozwolą na terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 2.Konieczność wykonania robót dodatkowych
13. ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Odstąpienie od umowy w powyższych przypadkach nie stanowi prawa do kar umownych spisanych w 10.ust.4 14. INTERPRETACJA UMOWY 1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15. LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 2. Integralną część umowy stanowią załączniki: a. przedmiar robót, b. projekt budowlany, c. SIWZ, d. szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót, e. formularz ofertowy. PODPISY: WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY