Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzór UMOWA nr zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. na podstawie pełnomocnictwa, a firmą,..... wpisaną. NIP., Regon., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez, a wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na: 1) przygotowaniu kreacji spotu reklamowego, 2) produkcji spotu reklamowego, 3) emisji spotu reklamowego w ogólnopolskiej telewizji, 4) przygotowaniu, produkcji i emisji audycji telewizyjnej - promujących projekt pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie przekaże Zamawiającemu: 1) raport podsumowujący, zawierający informacje wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 2) nośniki zawierające nagrane spoty reklamowe i audycję telewizyjną, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Raport podsumowujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wymaga akceptacji dokonanej w formie elektronicznej lub pisemnej przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz obowiązków wskazanych w ust. 2 w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r. 1
2. 1. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt Harmonogramu działań dotyczący terminów wszystkich zadań wynikających z realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, w tym Media Plan emisji spotów reklamowych i audycji telewizyjnej. Terminy określone w Harmonogramie działań, wymagają uzgodnienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 3. 2. Za ostateczną wersję Harmonogramu działań uznana będzie wersja, która uzyskała akceptację dokonaną w formie elektronicznej lub pisemnej przez Zamawiającego. 3. W uzasadnionych przypadkach terminy określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie działań mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego. 3. 1. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przygotowania scenariusza spotu reklamowego (co najmniej 3 wersji w formie storyboardu wraz z trzema hasłami do tych spotów) w oparciu o wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, 2) zapewnienia udziału osób wskazanych przez Zamawiającego w spocie reklamowym, 3) wykonania, co najmniej 30 sekundowego spotu reklamowego, według scenariusza zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, 4) przekazania Zamawiającemu do akceptacji spotu reklamowego przed planowaną datą rozpoczęcia emisji pierwszego spotu reklamowego, zgodnie z Harmonogramem działań. 2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się do zarezerwowania na podstawie Media Planu czasu antenowego (reklamowego) w celu wyemitowania co najmniej 150 spotów, w co najmniej 2 kanałach telewizji, zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się do emisji spotów reklamowych w ilościach i porach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem iż: 1) Wykonawca ma prawo do przesunięć terminów emisji spotów reklamowych ujętych w Media Planie w obrębie +/-30 minut, które nie mogą zmienić parametrów kampanii, wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz nie mogą powodować zwiększenia zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, 2) Wykonawca ma prawo do przesunięć terminów emisji nie więcej niż 3 spotów reklamowych w ramach tygodnia, 3) łączna liczba osiągniętych punktów GRP dla spotu reklamowego w grupie docelowej będzie równa lub nie mniejsza niż 95% wartości wskazanej w ofercie Wykonawcy. 4. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 4, Wykonawca zobowiązuje się do produkcji 1 audycji telewizyjnej oraz wyemitowania tej audycji w dniu., w godz. od do... 5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy materiały dotyczące tematyki audycji wraz z listą osób, które będą uczestniczyć w audycji. 2
4. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, prawidłowo, z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej przez niego działalności, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie. 2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykona przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłaszane przez Zamawiającego zastrzeżenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 5. 1. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do: 1) utworów wytworzonych w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1-3, uprawniających do nieograniczonego w czasie i ilości egzemplarzy korzystania oraz rozporządzania utworami w kraju i za granicą, za wyjątkiem 2) praw pokrewnych od innych osób trzecich (np. lektorów), które to prawa Wykonawca przenosi na okres 2 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w 7 ust. 1, w zakresie utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1-3, bez ograniczeń co do terytorium i liczby egzemplarzy. 2. Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania i rozporządzania utworami, o których mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji, znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy: 1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach audio i video, taśmie magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 2) zwielokrotnianie utworów przy użyciu wszystkich dostępnych technik dostępnych w chwili zawarcia umowy na nośnikach, o których mowa w pkt 1, 3) publiczne udostępnianie oraz odtwarzanie i wyświetlanie, 4) wykorzystywanie na stronach internetowych lub w filmach multimedialnych, 5) obrót całością oraz poszczególnymi elementami utworów, w tym wprowadzanie go do obrotu, 6) użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy lub wymiana nośników, na których utrwalono utwory, 7) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 8) wprowadzania zmian i skrótów, 9) tłumaczenia utworów na języki obce. 3
3. W zakresie utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 4, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1, zapewni Zamawiającemu niewyłączną licencję na okres dwóch lat, od daty pierwszej emisji utworów, na warunkach i w zakresie nie mniejszym niż te, które na podstawie niniejszej umowy dotyczą przeniesienia na Zamawiającego praw przysługujących Wykonawcy. 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach audio i video, taśmie magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 2) zwielokrotnianie utworów przy użyciu wszystkich dostępnych technik dostępnych w chwili zawarcia umowy na nośnikach, o których mowa w pkt 1, 3) publiczne udostępnianie oraz odtwarzanie i wyświetlanie, 4) wykorzystywanie na stronach internetowych lub w filmach multimedialnych, 5) obrót całością oraz poszczególnymi elementami utworów, w tym wprowadzanie go do obrotu, 6) użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy lub wymiana nośników, na których utrwalono utwory, 7) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 8) wprowadzania zmian i skrótów, 9) tłumaczenia utworów na języki obce. 5. Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego opracowań utworów, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 2. 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do udzielenia zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1. 7. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworów. 8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1. 6. 1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, przeniesienie praw, o których mowa w 5 ust. 1 oraz udzielenie licencji, o której mowa w 5 ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie.. zł (słownie:.), w tym VAT. 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Podstawą do przyjęcia i rozliczenia przez Zamawiającego faktury, o której mowa ust. 2 będzie odebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w 7 ust. 1. 4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 4
7. 1. Po akceptacji raportu podsumowującego, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 zostanie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce jego podpisania, 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do odbieranego przedmiotu umowy. 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, wykonano niezgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie. 8. 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do niniejszej umowy, niezgodnego z prawem odstąpienia od niniejszej umowy bądź niewykonania w całości przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1. 2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 tj. wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3-5 oraz 10. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego na etapie podpisywania protokołu, o którym mowa w 7 ust. 1, iż nie zostały spełnione przez Wykonawcę parametry określone w 3 ust. 3 pkt 3, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną obliczoną jako iloczyn liczby nieosiągniętych GRP i ceny rozliczeniowej jednego punktu GRP. Strony przyjmują jako cenę rozliczeniową jednego punktu GRP kwotę w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1. 4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną: 1) za każde przesunięcie terminu emisji spotu reklamowego w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt 1, które zmienią parametry kampanii - w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, 2) za każde przesunięcie terminu emisji spotu reklamowego w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt 2 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, 3) w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika zasięg 1+, wskazanego w ofercie Wykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy nieosiągnięty 1% wskaźnika zasięg 1+. 5. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, wskazanym w 1 ust. 4 z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1. 7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną, o której mowa w ust. 1-5. 5
9. 1. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron umowy w całości lub części swych zobowiązań, Strona będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony o niemożności niedotrzymania lub wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w terminie, o którym mowa w ust. 4. 2. Strona będzie wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. W przypadku niewyemitowania spotu reklamowego lub audycji przez Wykonawcę w terminach określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie działań, Wykonawca może zostać zobowiązany do nadania spotów reklamowych lub audycji w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 3. Strony ustalają, że siłą wyższą są wszelkie zdarzenia istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego i Wykonawcę czynności zapobiegającym szkodliwym następstwom siły wyższej (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, powódź, pożar). 4. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w terminie 3 dni od dnia jej powstania. 5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą być udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje. 10. Wykonawca nie odpowiada z tytułu niewykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 w przypadku, gdy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zobowiąże Wykonawcę do zaprzestania realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1. W tym przypadku, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 11. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w formie w wysokości 3% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, tj. w kwocie..zł (słownie: ). 2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 12. 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy uzasadniona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy (np. spowodowane siłą wyższą ), lub w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, 6
2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i usług (VAT) dla przedmiotu umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany; 3) zmiany warunków i terminów płatności wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia, 4) zmiany postanowień niniejszej umowy, gdy konieczność ta wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi strona lub autorem będą instytucje finansujące w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) wynikająca z reorganizacji w ramach prowadzonej przez niego działalności lub wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej. 2. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu Stron, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 13. Wykonawca nie może przekazać praw (wierzytelności) i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 14. 1. W imieniu Zamawiającego, odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z niniejszej umowy jest 2. Do bieżącej współpracy w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy upoważnione są następujące osoby: 1) w imieniu Zamawiającego: -..., 2) w imieniu Wykonawcy: -., 3. Strona może zmienić w każdym czasie osobę, o której mowa w ust. 2, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie. 4. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, zgodnie z ust. 3. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 16. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 7
17. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Strony. 18. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 19. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy z dnia... Zamawiający Wykonawca 8