Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu 2016 roku pomiedzy reprezentowanym przez z siedziba w osobach: zwanym dale] Zamawiajacym, KRS : zwanym dalej Wykonawcq., reprezentowanym przez: w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego przez Powiat Bydgoski w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwiazku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamowieh publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) 1 1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robot budowlanych zwiazanych z realizacj^ zadania inwestycyjnego pn.,,rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwor - Witoldowo - ulicy Rolnej, na odcinku od Bytkowic do Witoldowa". 2. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie robot branzy drogowej. 3. Umowe rworzq. nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji bedq. mialy pierwszehstwo zgodnie z nastepuja^cq. kolejnoscia: a. Umowa b. Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiaj^cego na pytania Wykonawcow, dotyczq.cych wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. c. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, d. Projektbudowlany, e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych., f. Projekty wykonawcze, g. Oferta Wykonawcy, 4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w ww. dokumentach, Zamawiajacy jest zobowiazany wydac na pismie wyjasnienie rub polecenie, zachowujac zasade, ze usuniecie srwierdzonej rozbieznosci powinno nast^pic z uwzglednieniem pierwszehstwa zapisow i postanowien dokumentow na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci. 5. Dokumenty tworzg.ce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie si? uzupeiniaj^ce. 6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa, stanowi^ca integralnq. czesc niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma siuzyc i zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze zlozona. Ofertq.. 2 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych, szczegolowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz ofercie Wykonawcy. DP.272.1.7.2016 l

2. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacja^ projektow^, specyfikacjq. technicznq. wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramem rzeczowo-finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiazuj^cymi przepisami prawa, normami, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci. 3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dzialalnosc gospodarcza^ w zakresie wykonawstwa robot budowlanych. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc na zasadach ogolnych za szkody zwiazane z realizacj^ Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub smierc osob oraz ponosi odpowiedzialnosc za wybrane metody dzialafl i bezpieczensrwo na terenie budowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych beda^cych Przedmiotem Umowy, 6. Wykonawca jest zobowiazany, przez caly okres trwania Umowy, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytuhi prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmuj^ce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsz^ niz 800.000,00 zl. 7. Zamawiajq.cy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwia^anych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz odebrania robot i zaplaty umowionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie. 3 1. Termin rozpoczecia realizacji robot wynikajq.cych z Umowy, zgodnie z protokolem przekazania placu budowy. 2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwlocznie po uplywie wymaganych prawem terminow. 3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany przez Wykonawc? na: a) zalatwienie formarnosci zwi^zanych ze zmianami w organizacji ruchu, b) powiadomienie gestorow uzbrojenia, c) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu kosztorysu opracowanego metodq. kalkulacji uproszczonej, stanowiq.cego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej, d) przygotowania Harmonogramu rzeczowo-frnansowego robot, e) przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, f) przeszkolenie pracownikow z zakresu BHP, DP.272.1.7.2016 2

g) przedstawienie Zamawiaj^cemu umow/projektow umow o podwykonawstwo robot budowlanych. 4. Ustala si? terrain wykonania calosci robot do dnia 30 wrzesnia 2016 r. 5. Dopuszcza si? zmian? terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w SIWZ. 4 1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania^ jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacjq. Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane. 2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na irffl4 osob? o kwalifikacjach co najmniej rownych kwaliflkacjom wymaganym przez Zamawiajq.cego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadz^cym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiaja_cego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie aneksu do Umowy. 3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowlanych stanowi^cych Przedmiot Umowy. 5 1. Zamawiajacy wyznacza Pana/Pani^ do pelnienia obowi^zkow Inspektora nadzora' inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo budowlane. 2. Inspektor nadzora inwestorskiego jest zobowi^zany do biez^cej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowyrn; kontroli rozliczenfinansowych i platnosci pomiedzy Wykonawca_ a Podwykonawcami; do odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacj^ projektow^ i STWiORB. 3. Inspektor nadzora inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydaj^c polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore s^ obowi^zuj^ce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic Zamawiaj^cemu na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzora inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bed^. podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiaj^cego. 4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzora inwestorskiego powoduj3.ce koniecznosc zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilos'ci robot lub w inny sposob mog^ce spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajq. uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego. Brak takiego potwierdzenia zmian przez Zamawiajq.cego, zwalnia Wykonawce z obowi^zku wykonania polecen Inspektora nadzora inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyj^tkiem czynnosci i polecen zwia^zanych z bezpieczehstwem i higienq. pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona^ ppoz. 5. Inspektor nadzora. inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych przez Wykonawce, Podwykonawc^ lub dalszego Podwykonawc^ zestawieh. 6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcj? Inspektora nadzora inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcy na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 7. Zmiana osoby pelniacej funkcj? Inspektora nadzora inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. DP.272.1.7.2016 3

6 1. Zamawiaj^cy i Inspektor nadzoru inwestorskiego s^ uprawnieni do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiaj^cego oraz innych zaproszonych osob. 2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biez^cych spraw dotycz^cych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotycz^cych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy. 3. Kierownik budowy jest zobowi^zany uczestniczyc w naradach koordynacyjnych. 4. Zamawiaj^cy informuje z 5-cio, dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narady i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokolu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narady. 5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mog^ wniesc uwagi w ci^gu 5 dni roboczych licz^c od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza si$ za wiaz^ce. 7 1. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany do dokonania, wymaganych przez wlasciwe przepisy, czynnosci zwi^zanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie. 2. Zamawiaja_cy jest zobowi^zany w szczegolnosci do: a) wspoldzialania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, b) przekazania terenu budowy, c) dostarczenia Wykonawcy niezb^dnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, d) wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, e) wyznaczenia terminow odbiorow robot oraz przystapienia do tych odbiorow, f) udzielenia Wykonawcy niezb^dnych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaz^ si? one niezb^dne do wykonania przez Wykonawce/ obowiazkow wynikaj^cych z Umowy. g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 8 1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja projektow^, specyfikacj^ techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz, ze przeprowadzil wizje lokalna terenu budowy i jego otoczenia w sposob zapewniajacy prawidlow^ ocen? zakresu robot niezbednych do wykonania Umowy. 2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne i sprz^towe oraz personel posiadaj^cy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz? oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb^dnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozona^ Ofert^. 3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz? i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bed^cych Przedmiotem Umowy. DP.272.1.7.2016

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca oswiadcza, iz: a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzyma! wszelkie zgody i zatwierdzenia niezb^dne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezb^dne uchwafy jego organow korporacyjnych, b) nie zostalo wszcz^te w stosunku do niego postepowanie upadlosciowe lub naprawcze, nie ogloszono jego upadlosci, nie jest strona postejoowania naprawczego oraz nie zostal postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzq. przeslanki ogloszenia jego upadlosci, wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji, rozwiazania itp. c) nie toczq. si$ zadne postejowania sadowe, administracyjne, egzekucyjne w postejdowaniu cywilnym, administracyjnym lub rnne oraz nie 33. znane zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek skladnika jego majatku, ktore w istotny sposob moglyby wpfynac na pogorszenie jego sytuacji finansowej ijego zdolnosc do wykonania Umowy, d) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktore be^ stosowane przez Wykonawc? w ramach lub w zwiazku z wykonaniem robot sq. w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidlowo utrzymane i gotowe do pracy, 6. Wykonawca zapewnia, ze dolozyl nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powolanych w tresci ww. oswiadczen. 7. Powyzsze oswiadczenia zostaly przez Wykonawc? zlozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyj^te przez Zamawiaj^cego. 8. Wykonawca jest zobowiazany do okreslonych szczegolowo w postanowieniach Umowy: a) prowadzenia dokumentacji robot, b) powolania kierownika budowy wskazanego w Ofercie, c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczq.cych. wykonywania robot oraz umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzanie kontroli ich wykonywania, d) wykonania robot oraz innych czynnosci obj^tych Przedmiotem Umowy zgodnie z dostarczon^ dokumentacj^. projektowq., wlasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, e) wykonywania robot oraz innych czynnosci objejych Przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowia^xijacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, f) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprz^tu, metod diagnozowania i kontroli spelniajacych wymagania techniczne (na zadanie zamawiaj^cego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen oraz ekspertyz), g) ochrony mienia przed dzialaniem osob trzecich oraz przed niepozadanym dzialaniem czynnikow atmosferycznych, h) zapewnienia wst^pu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zam.awiajq.cego lub Wykonawcy, i) zglaszania gotowosci do odbioru robot lub przystapienia do odbioru robot, DP.272.1.7.2016

j) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokolach odbioru k) stosowania si$ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 1) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje b?d^ zapewnialy nalezyta jakosc i terminowosc wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy, m) dysponowania odpowiednia liczba i rodzajem sprz^tu, gwarantuj^cymi nalezyta jakosc i terminowosc wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy, n) dostarczania niezb^dnych materialow i urzadzen, o) zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow, niewymagajacych zgloszenia Zamawiajqcemu zgodnie z 12 ust. 14 Umowy oraz w przypadku okreslonym w 14 ust. 4. 9. W przypadku powierzenia wykonania cz^sci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca pelni funkcje^ koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. 10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych i oplaconych przez Wykonawc^ lub Podwykonawcow. 11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w 13 ust. 2, lezy obowiazek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach stanowiacych integralna^ cze^c dokumentacji projektowej. 12. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacj^ projektowa, jest on zobowiazany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 13. Wykonawca ma obowi^zek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacj^ Umowy, ktore mog^ miec wplyw w szczegolnosci na wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot. 14. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w wykonanych przez siebie robotach lub kradziez materialowy przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot. 15. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do dokonania przez uprawniona osob$ klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna. Ustalon^ w ten sposob kwot^, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Zamawiaj^cego. 16. Wykonawca zagospodaruje materialy z rozbiorek oraz zdje_ty humus nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorow oraz poleceniami Zamawiaj^cego. 17. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy i przekazac go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koncowego robot. DP.272.1.7.2016

9 1. Wykonawca jest zobowi^zany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj^cego Harmonogramem rzeczowo-fmansowym. 2. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiaj^cemu wlasciwy, zatwierdzony, Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany Przedmiot Umowy. 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporz^dzony z podzialem na asortymenty robot wedlug dzialow STWiORJB, bedzie zawieral harmonogram platnosci jako sume^ naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesi^cu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znacz^cych bed^ l^czone w grupy podjedn^ nazw^. Grupy asortymentow robot powinny bye naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladnosci^ do kolejnego miesi^ca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikaj^ce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okolicznosci mog^ce miec wplyw na terminowosc wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniaj^ce realizacj^ Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w 3 pkt 4. 4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci: a) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic roboty budowlane stanowi^ce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skladaj^cych si^ na Przedmiot Umowy, b) ogolny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy, c) informacje dotycz^ce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu, d) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w ukladzie miesiecznym, oraz koszty ogolne rozlozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy. 5. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegolnych robot, aktualizacji zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot. 6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespqjna z faktycznym postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-fmansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umow^ a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporz^dzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiaj^cemu do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si$ za zatwierdzony takze przez Zamawiaj^cego. 8. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wi^z^cy dla stron. DP. 272.1.7.2016 7

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy: a) faktyczny post^p robot b^dzie w ocenie Zamawiaj^cego zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowofmansowym, c) zajda^ inne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na z^danie Zamawiaj^cego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiaj^cemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje^ sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow fmansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w aktualnie obowi^zuj^cym Harmonogramie rzeczowofmansowym. 11. Wykonawca jest uprawniony do z^dania przedluzenia terminu zakonczenia robot lub etapow robot w zakresie, w jakim za powstale okolicznosci odpowiedzialnosc ponosi Zamawiaja_cy i ktore zostaly okreslone w SIWZ, oraz mialy wplyw na dotrzymanie terminow wskazanych w obowia_zujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 12. W okolicznosciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzaj^cym, przedluzenie terminu zakonczenia robot oraz terminow zakonczenia etapow robot nastajn w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp, w oparciu o zapisy rozdz. IX SIWZ. 13. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, be^ nastepstwem okolicznosci za ktore odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zqdania przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robot. 14. Podj^cie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstapienia od Umowy. 15. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiaj^cemu do akceptacji szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniaj^cego zmiany Umowy. 16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione z^dania Inspektora nadzoru inwestorskiego dotycz^ce wykonania robot, ma on prawo zawieszenia robot do czasu spelnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obci^zaj^ wylacznie Wykonawcy. 17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot. a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do z^dania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy. b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystapienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zlecic innemu podmiotowi usuni^cie wady na koszt Wykonawcy. 10 1. Materialy dostarczone w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny: DP.272.1.7.2016

a) odpowiadac wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiora robot budowlanych, b) bye nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci, c) posiadac wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, d) bye dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, e) bye przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot, f) bye wolne od obciazen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy. 2. Badania jakosci materialow i robot. a) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny bye poddawane badaniom sluzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami. b) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzac samodzielnie i na wlasny koszt. c) Wykonawca zobowiazany jest zapewnic odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialow i robot oraz dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane probki materialow, przed ich wbudowaniem, na wlasny koszt. d) Badania materialow mogq. bye przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej. e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac wykonania badan dodatkowych, ktore nie 33. wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbiora robot budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materialow lub robot, ktore budzq. uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci. f) Jezeli wyniki badan wykaza^ ze: materialy bq.dz roboty nie sq. zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbiora robot budowlanych oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosic bedzie Wykonawca. 11 1. Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji rachu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji rachu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot. 2. Organizacja rachu po zakonczeniu robot musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacj^projektow^ i STWiORB. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot. DP.272.1.7.2016

12 1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty budowlane stanowiace Przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacym zakresie: 2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, icb przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. 4. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego mu przez Podwykonawce;, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. 5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego., jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawcy uznaje si^ dzien przedlozenia projektu Zamawiaj acemu. 6. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym. w pkt 5 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci w nastejmjacych przypadkach: a) niespemiania przez projekt wymagafi dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 11, b) niespelniania przez projekt wymagan stawianych w'siwz, c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych. uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty za realizacje Przedmiotu Umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy, od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce; d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcy Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego, e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dhizszy niz przewidywany Umowa dla tych robot, f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy. 7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca musi przedlozyc zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego. 8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc z oryginalem kopi^ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia DP.272.1.7.2016 10

tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. 9. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa, roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 6. 10. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana^ przez Zamawiaj a.cego, jezeli Zamawiaja.cy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia kopii tej Umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu. 11. Umowa z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy powinna stanowic w szczegolnosci, iz: a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyla.cznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub uslug, ktore scisle odpowiadaja, czesci zamowienia okreslonego Umowa^ zawarta. pomiedzy Zamawiaj a.cym a Wykonawca., b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiaja.cym a Wykonawcy i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego, d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa. zobowi^zani do przedstawiania niezwlocznie Zamawiaj ^cemu na jego za,danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji Umowy o podwykonawstwo. 12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien: a) uzalezniaja_cych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiaja_cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy; b) uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiaj a.cego. c) okreslaj^cych termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiaj ^cemu, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, uslugi lub roboty budowlanej. 13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, moze nastapic wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiaj^cego, a przystaj>ienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapic wyla.cznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaja.cego. 14. Wykonawca, przedlozy Zamawiaj^cemu poswiadczona. za zgodnosc z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ dostawy lub uslugi stanowia.ce czesc Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyla.czeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w 13 pkt 2, przy czym wyla.czenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usjug o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zl. DP.272.1.7.2016 H

15. W przypadku o ktorym mowa w pkt. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w pkt. 12 lit. c, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dm, pod rygorem wystqpienia o zaplaty kary umownej. 16. Zamawiajqcy moze zazqdac od Wykonawcy niezwlocznego usunie;cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajqcego, lub moze usunqc takiego Podwykonawc lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy. 17. Wykonawca przedlozy wraz z kopiq Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bqdz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajqcy, ze osoby zawierajq.ce umow? w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajq. uprawnienia do jego reprezentacji. Rownoczesnie do umowy o podwykonawstwo Wykonawca zalqczy w szczegolnosci dokumenty potwierdzajq.ce sytuacj^ ekonomicznq. Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy tj. potwierdzenie nie zalegania z oplacaniem skladek: ZUS, US, posiadania polisy OC dzialalnosci gospodarczej, waznej przez caly okres umowy o podwykonawstwo. 18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajq.cego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tq. umowq. wymaga ponownej akceptacji Zamawiajqcego w trybie okreslonym w pkt 4 10. 19. Zamawiajq.cy, moze zq.dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni?cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajq warunkow lub wymagan dotyczqcych podwykonawstwa, okreslonych Umowq, nie dajq. r^kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushig lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zqdanie Zamawiajqcego Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajq. postanowienia niniejszej Umowy. 13 1. Strony ustalajq., ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostal okreslony przez Wykonawcy w zlozonej w przedmiotowym post^powaniu Ofercie. 2. Cena ryczaltowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w 1 wynosi: zl (slownie: zlotych) w ktorej jest zawarty % podatek VAT. 3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq. Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytuhi oszacowania wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pomini^cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze bye podstawq. do zaxlania zmiany, ustalonego w ust. 2, wynagrodzenia ryczaltowego. 4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzgl^dnia wszystkie obowiqzujq.ce w Polsce podatki, Iqcznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiqzane z wykonywaniem robot. DP.272.1.7.2016 12

5. Podstawa^ rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy, jest dostarczony zgodnie z zapisami 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiaj^cego, harmonogram rzeczowofinansowy oraz kosztorys, o ktorym mowa w 3 ust. 3 lit c) i d) 6. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potr^cenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej cze^ci wobec Zamawiaj^cego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiaj^cego. 14 1. Zamawiajacy zaplaci, nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie, okreslone w 13 ust. 2, zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsz^ Umow^. 2. Zamawiajacy ustala, iz zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, na rzecz zgloszonych zgodnie z zapisami 12 niniejszej Umowy Podwykonawcow, nastapi na mocy cesji wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie umowy na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w 12 ust. 4, zlozy oswiadczenie, iz wyraza on zgod<? na zaplacenie przez Zamawiaj^cego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy. Do wzoru umowy Wykonawca dol^czy projekt umowy cesji wierzytelnosci przenosz^cej na Podwykonawcy prawo do uzyskania zaplaty bezposrednio od Zamawiaja^cego. 3. Zapisy ust. 2 odnosza^ si$ rowniez do sytuacji zgloszenia przez Podwykonawc? dalszego Podwykonawcy. 4. Z cesji wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, wyl^czone zostaja^ uslugi i dostawy zwi^zane z realizacj^ Przedmiotu niniejszej Umowy. 5. Za wartosc wykonanych robot budowlanych Strony uznaja^ wartosc odebranych robot budowlanych (w tym uslug i dostaw) ustalon^ na podstawie ilosci wykonanych robot, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu o ktorym mowa w 3 ust. 3 lit c), zatwierdzon^ przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wymaga, by roboty budowlane byly rozliczane wedlug przyjetych scalonych pozycji kosztorysu. 6. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesiacu, na podstawie rachunkow lub faktur VAT cz^sciowych i rachunku lub faktury VAT kohcowej, wystawionych przez Wykonawce na Powiat Bydgoski, NIP 554-25-73-290. 7. Wysokosc platnosci miesi^cznych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze Ifjczna ich wartosc nie moze przekroczyc kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w 13 ust. 2 8. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane b^da^ dokonywane na podstawie protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych harmonogramem rzeczowo-fmansowym, na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzgl^dnieniem potr^ceri wynikaj^cych z Umowy, na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy. Wykonawca, kazdorazowo rozliczaj^c roboty budowlane, wykaze rownoczesnie wykonane w tym okresie rozliczeniowym dostawy i uslugi, przedstawiaj^c Zamawiaj^cemu potwierdzenie zaplaty za ich wykonanie. 9. Podstaw^ kazdorazowej bezposredniej platnosci dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiaj^cemu za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu odbioru przez Wykonawc? i Podwykonawc? robot budowlanych i potwierdzeniem odbioru dostaw i uslug. DP.272.1.7.2016 13

10. Platnosci b^dq. realize wane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego (data wplywu) wystawionej przez Wykonawc^, faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikaj^cych z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowofinansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z protokolami odbioru robot. 11. Wykonawca jest zobowiazany przedlozyc, wraz z okresowym rozliczeniem, dokumenty potwierdzajace nalezne w tym okresie wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia, jak rowniez potwierdzenie uregulowania naleznosci dostawcom i uslugodawcom). 12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktury VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 11, Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawc^ stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia stawianych przez niego wymagan, o ktorych mowa w pkt. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zadania odsetek. 13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien, w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty przekazania zadania w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc. 14. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zadania Zamawiajacego o ktorym mowa w ust.13 uwagi zawierajace szczegolowe uzasadnienie zaj^tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wysokosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na wysokosc ich wynagrodzenia. 15. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt. 14, i wykaze niezasadnosc takiej platnosci. 16. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy b^dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i b^dzie dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych. 17. Odpowiedzialnosc Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajqcej z Umowy. 18. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnosci^ koncow^. DP.272.1.7.2016 14

15 1. Odbioru koncowego dokonuje sie^ po zakonczeniu wszystkich robot skladaj^cych si$ na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 2. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiaj^cego i Wykonawcy, po zgloszeniu przez Wykonawc? zakonczenia robot i gotowosci obiektu do odbioru. 3. Za date zakonczenia robot przyjmuje sie^ dat$ zgloszenia do odbioru. 4. W ci^gu 7 dni, licz^c od daty zakonczenia robot, Wykonawca ma obowia.zek przekazania Zamawiaj^cemu dokumentow, ktorych dol^czenia do zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawczej. 5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiaja.cy uzna zgloszenie robot do odbioru za nieskuteczne. 6. Przystaj>ienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 21 dni od zgloszenia zakonczenia robot. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-fmansowy wykonanych robot w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia bl^dow, termin ten wydluzy si$ o czas niezb^dny na ich poprawienie. 8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawc? do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wa,tpliwosci co do jego prawidlowosci. 9. W nastepstwie wyjasnien, uzupelnien lub konsultacji z Wykonawca., Inspektor nadzoru inwestorskiego koryguje szczegolowe rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidlowosci. 16 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj^cego odpowiedzialnosc z tytulu rejcojmi za wady Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozona^ Oferta., przez okres miesif cy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC. 2. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu na wykonane roboty budowlane, stanowia.ce Przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesi^cy, liczqc od daty odbioru koncowego robot. 3. Wykonawca udziela Zamawiaja.cemu na piel^gnacj^ zieleni 36 miesiecy gwarancji oraz 12 miesiecy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystejjuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiaja.cy, poza uprawnieniami przysluguja.cymi mu na podstawie KC, moze powierzyc usuni^cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast^pcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych. 5. Usuni^cie wad i usterek nastej>uje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Udzielone r^kojmia i gwarancja nie naruszaja. prawa Zamawiaj^cego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC. DP.272.1.7.2016 15

17 1. Zamawiajqcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniosi na jego rzecz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwot? rownq.... % Ceny ofertowej brutto okreslonej w 13 ust 2. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zam.awiajq.cego z tytutu. niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcy, w tym usuni^cia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiaja.cego wobec Wykonawcy o zaplate^ kar umownych. 3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy. 4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wiqzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r^kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajqcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majq. lub mogq miec wplyw na moc wiqzqcq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajqcego praw wynikajqcych z zabezpieczenia. 6. Kwota w wysokosci... (slownie:...) PLN stanowiqca...% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. 7. Podstaw? do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cz^sci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic bedzie protokol odbioru koncowego robot. 8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r^kojmi za wady fizyczne, wynoszaca...% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.... (slownie:...) PLN, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. 9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jednq. lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach. Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajq.cego i zachowuje swojq. waznosc na czas okreslony w Umowie. 11. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w cz^sci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt 6. i pkt 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieni^dzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikaj^cymi z umowy rachunku bankowego Zam.awiajq.cego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni^dzy na rachunek Wykonawcy. 12. Zamawiajqcy moze dochodzic zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajq.cemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty. 13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowic nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasni^ciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. DP.272.1.7.2016 16

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 12 nie przedlozy Zamawiaj^cemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy b^dzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka^ w dacie wystajnenia z roszczeniem opiewac b^dzie dotychczasowe zabezpieczenie. 15. Zamawiaj^cy zwroci Wykonawcy srodki pieni^zne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcy nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia. 18 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kary umowne: a) za zwlok^ w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,05% ceny ofertowej brutto okreslonej w 13 ust. 2 za kazdy rozpocz^ty dzien zwloki, b) z tytulu odstajnenia od Umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, c) za zwloke^ w przedstawieniu Zamawiaj^cemu Harmonogramu rzeczowo-flnansowego w terminie okreslonym w 9 ust. 2, w wysokosci 100 zl brutto za kazdy rozpocz^ty dzien zwloki. d) za przedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po terminie okreslonym w 12 ust. 4, ktorej przedmiotem 54 roboty budowlane lub projek^cjej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, e) za przedlozenie, po terminie okreslonym w 12 ust. 8, poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazda^ nieprzedlozony kopi$ Umowy lub jej zmiany, f) za niedokonanie, w terminie okreslonym w 12 ust. 15, wymaganej przez Zamawiaj^cego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiaj^cego terminie, w wysokosci 5.000,00 zlotych. g) za niezgloszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000 zlotych-, za kazdego niezgloszonego podwykonawcy, h) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktore nie b^dzie dokonywane przez Zamawiaj^cego na mocy cesji wierzytelnosci, w kwocie 5.000,00 zl, za kazdy taki przypadek, i) za nieterminowa^ zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorym mowa w 18 ust. 2 lit. h - 1.000,00 zl za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zaplaty, j) za zwloke^ w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r^kojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0, 05 % ceny ofertowej brutto okreslonej w 13 ust. 2, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni^cie wad, k) za spowodowanie przez Wykonawcy przerwy w wykonaniu robot budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0, 05 % ceny ofertowej brutto okreslonej w 13 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robot, DP.27 2.1.7.2016 17