Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (na podst. art. 16, 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk NIP 957-00-27-503 REGON 190536641 zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowany przez: - Dyrektora a..... NIP... REGON... zwanym w treści umowy Wykonawcą 1 Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Naprawa oraz zabezpieczenie wrót przeciwpowodziowych śluzy Gdańska Głowa, zgodnie z treścią niniejszej umowy, złożonej oferty przetargowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2 1. Zakres umowy obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji technicznej (Część III SIWZ). W ramach umowy należy wykonać: 1) montaż i demontaż zamknięć remontowych komory śluzy 2) odwodnienie komory śluzy 3) odmulenie komory śluzy 4) naprawę uszczelnień wrót przeciwpowodziowych i wrót śluzowych 5) naprawę powłok malarskich wrót przeciwpowodziowych i wrót śluzowych 6) przywrócenie sprawności wentylacji wrót śluzowych 7) sprawdzenie sprawności mechanizmów pracujących poniżej lustra wody 8) naprawa poszycia mostu obrotowego nad śluzą 2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3 Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia: 1) od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych dot. robót, obiektów, budowli, urządzeń mienia ruchomego związanych z prowadzeniem robót. 2) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 4 1. Wykonawca oświadcza, iż część prac objętych umową wykona siłami podwykonawców. 2. W terminie 7 dni przed zamierzonym wprowadzeniem na plac budowy podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami. 1
3. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na zawarcie umów cesji wierzytelności, przysługujących mu względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac zleconych podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający. 4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. W sytuacji, gdy Wykonawca całość prac wykona własnymi siłami, zapisy 5 otrzymają brzmienie: 4 1. Wykonawca oświadcza, iż całość prac objętych umową wykona własnymi siłami. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy. 3. W terminie 7 dni od dnia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu podwykonawstwa i osoby podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami. 4. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na zawarcie umów cesji wierzytelności, przysługujących mu względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac zleconych podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający. 5 Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich (np. jako zabezpieczenie kredytu). 6 1. Ustala się termin rozpoczęcia robót na dzień 1 września 2011r. 2. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień 02 grudnia 2011r. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów Zadania wynikają z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej umowy. Ewentualne zmiany szczegółowych terminów poszczególnych elementów Zadania, podyktowane aktualnymi względami technologii lub trybu wykonania Zadania, służące lepszej jego realizacji, a nie wpływające na ostateczny termin wykonania Zadania, nie powodują zmiany umowy. 7 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy źródła poboru wody, prądu, telefonu ani zaplecza socjalnego. 8 1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Inspektor Nadzoru.. posiadający uprawnienia nr... 2. Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy.. zamieszkały. posiadający uprawnienia w specjalności 9 1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na kwotę...zł. (słownie:...) netto + 2
...%VAT, co daje łącznie kwotę... zł brutto (słownie:...). 2. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania zadania obciąża Wykonawcę. 3. Cena określona w ust. 1 ma charakter ceny maksymalnej. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania Zadania przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania niniejszego zadania i oddania go do użytkowania. 4. Dopuszcza się częściowe fakturowanie za wykonane rodzaje robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 5. Podstawą do zapłaty faktur częściowych będą podpisane przez Strony bez zastrzeżeń umowy protokoły zdawczo-odbiorcze bez zastrzeżeń. 10 1. Należność zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz w razie zatrudnienia podwykonawców pisemnym oświadczeniem podwykonawców o zaspokojeniu ich należności z tytułu wykonania zleconych prac, przelewem na konto Wykonawcy. 2. Oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w ust.1, nie będzie wymagane przy płatności pierwszej faktury częściowej w razie uzgodnień w myśl 9 ust.4. 3. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków niniejszej umowy. zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 1 5 k.c. 11 1. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny ofertowej (wartość brutto) określonej w 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj.... zł, (słownie:...). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy. 3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 4. 70% wymienionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robót, 30% kwoty zabezpieczenia przewidziane jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 12 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin ewentualnego odstąpienia od umowy to 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 3
13 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez siebie oraz przez podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy. 14 W przypadku konieczności czasowego zajęcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gruntu należącego do osób trzecich, do dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów zobowiązany jest Wykonawca. 15 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy (brutto), ważnej przez cały okres realizacji umowy. 16 Wykonawca udziela gwarancji, na roboty stanowiące przedmiot umowy, na okres... miesięcy od daty końcowego odbioru robót. 17 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% określonego w 9 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2%, wynagrodzenia brutto określonego w 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 9 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 1. Do obowiązku Zamawiającego należy: 18 a) dostarczenie dziennika budowy, b) podjęcie czynności odbiorów częściowych w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, c) podjęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 2. W przypadku bezzasadnego nie podjęcia przez Zamawiającego czynności odbioru w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo do protokolarnego jednostronnego odbioru z powiadomieniem Zamawiającego. Protokół jednostronnego odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia. 3. Do obowiązku Wykonawcy należy: a) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, harmonogramu rzeczowofinansowego robót, oświadczenia o posiadaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kopii uprawnień budowlanych oraz oświadczenia kierownika budowy o podjęciu się obowiązków kierownika na tej budowie wraz z kopią zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, b) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy. 4
4. Wykonawca zgłaszając przedmiot umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji powykonawczej. 19 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z okolicznościami określonymi w SIWZ. 20 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, sąd powszechny. 21 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy. 22 Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wykonawca i trzy otrzymuje Zamawiający. 23 Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 2. Opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5