- UMOWA nr ZP /194/055/D/12 (wzór) a... z siedzibą w......, reprezentowaną przez: REGON:... NIP:... KRS/EDG:...

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ - UMOWA nr ZP /194/055/D/12 (wzór) zawarta... roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: NIP: reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:...,..., zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a z siedzibą w....., reprezentowaną przez:... REGON:... NIP:... KRS/EDG:... zwaną dalej WYKONAWCĄ, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację systemu telekomunikacyjnego dla Politechniki Gdańskiej oraz świadczenie usług serwisowych. 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu telekomunikacyjnego dla Politechniki Gdańskiej oraz świadczenie usług serwisowych przez okres 12 miesięcy. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 2 Wartość umowy i warunki płatności 1. Całkowita wartość brutto Umowy wynosi:..., (słownie:... ). 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty następujących należności: 26

2 1) Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu a) Z tytułu dostawy, instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić kwotę brutto :..., (słownie:...). b) Podstawą zapłaty będzie faktura przedłożona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. c) Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 2) Serwisowanie systemu telekomunikacyjnego a) Z tytułu 12-miesięcznego serwisowania dostarczonego systemu telekomunikacyjnego ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić kwotę brutto:..., (słownie:...). Kwota ta zostanie podzielona na 12 równych rat miesięcznych. b) Podstawą zapłaty będą comiesięczne faktury przesyłane przez WYKONAWCĘ w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. c) Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 3 Warunki wykonania Umowy 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania, uruchomienia i skonfigurowania wg wymagań Zamawiającego systemu telekomunikacyjnego opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ, w terminie do 30 lipca 2012 roku. 2. Miejsce realizacji dostawy: Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji Sekcja Teletechniczna Budynek Żelbet Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy po wcześniejszych uzgodnieniach z Kierownikiem Sekcji Teletechnicznej w zakresie terminów dostawy, instalacji i uruchomienia systemu oraz terminu i sposobu przełączenia abonentów. 4. Po zakończeniu montażu systemu Wykonawca przeszkoli dwie wyznaczone przez Zamawiającego osoby w zakresie podstawowej obsługi systemu, opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ. 27

3 5. Po dostarczeniu sprzętu, jego zainstalowaniu i uruchomieniu Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do przekazania systemu. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, sporządzając stosowny protokół. Termin podpisania protokołu przyjmuje się za termin wykonania niniejszej umowy. 6. Po podpisaniu protokołu, w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego nastąpi włączenie systemu do eksploatacji oraz przełączenie abonentów. 4 Warunki serwisu 1. WYKONAWCA obejmie dostarczony system 12 miesięcznym serwisem, którego zasady i warunki zostały określone w załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykaz osób upoważnionych do zgłaszania i przyjmowania zgłoszeń o awariach oraz sposobów ich zgłaszania (nr telefonu, nr faksu, ) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5 Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 3 ust. 1 Umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% ceny brutto określonej w 2 ust. 2 pkt 1a Umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 3 w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o istnieniu tego typu okoliczności. 3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, za odstąpienie od niniejszej Umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w 2 ust. 2 pkt 1a Umowy. 4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w 2 ust. 2 pkt 1a Umowy. 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny umownej. 28

4 6 Pozostałe warunki wykonania dostawy 1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest: Kierownik Sekcji Teletechnicznej : Bogdan Kallas.. tel.: , a ze strony WYKONAWCY:... tel.:.. 2. WYKONAWCA nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7 Zmiana umowy 1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące: a) terminu realizacji Umowy Zmiana Umowy w zakresie terminu jej realizacji dopuszczalna jest w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu Umowy: okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron) b) zmian osób reprezentujących strony Umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, c) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron Umowy. 8 Postanowienia końcowe 1. W razie sporu wynikłego z niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY, przed wystąpieniem do sądu, obowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 4. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 29

5 5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY... 30