UMOWA (wzór) Nr /2013

Załącznik Nr 4 UMOWA (wzór) Nr /2013 Zawarta w dniu...2013 roku na wykonanie robót budowlanych: BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ ZESPOŁU SZEŚCIU SILOSÓW (część budowlana inwestycji) w 64-020 Czempiniu dla Spółdzielczej Grupy Producentów Trzody Chlewnej RAZEM-BIS w Czempiniu, ul. Kolejowa 36, woj. wielkopolskie, pomiędzy SPÓŁDZIELCZĄ GRUPĄ PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ RAZEM-BIS 64-020 CZEMPIŃ, UL. KOLEJOWA 36, posiadającym NIP 698 18 29 438 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000340051, reprezentowaną przez: 1. Marka Marciniaka - Prezesa Zarządu, 2. Krystynę Zasoniewicz - Członka Zarządu, 3. Szymona Wojciechowskiego - Członka Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym a......... posiadającym NIP..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie obiektów do produkcji pasz w zakresie wg projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego będących załącznikami niniejszej umowy w Czempiniu na działce nr 940/15, woj. Wielkopolskie a w szczególności:

2 1.1 roboty budowlane przygotowawcze (rozbiórki istn. nawierzchni i wymianę gruntu), 1.2 roboty budowlane w zakresie budowy hali z częścią socjalno-biurową, 1.3 roboty budowlane w zakresie budowy fundamentów pod silosy na paszę i zsypu grawitacyjnego, 1.4 roboty budowlane w zakresie budowy utwardzeń terenu, 1.5 roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy i instalacji branżowych. 2. Obsługa geodezyjna budowy w zakresie obowiązków Wykonawcy. 3.Integralnymi składnikami niniejszej umowy określającymi jej zakres rzeczowy są następujące załączniki: a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia b) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia... 2013 r. c) kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia...2013 r. d) projekty budowlane wielobranżowe wraz z pozwoleniem na budowę. 4. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wyszczególniony w pkt. 1 niniejszego paragrafu wg przedłożonej oferty. 5. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym dostarczonym przez Zamawiającego, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 2 TERMINY UMOWNE 1. Rozpoczęcie robót:.2013 r 2. Zakończenie robót: 2013 r. 3. Strony ustalają, że w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Wykonawcy, poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy: a) konieczności zmian w projekcie budowlanym, wymagających dodatkowych opracowań lub znacznego uzupełniania, b) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych powodujących przerwanie dotychczasowych robót, c) decyzji właściwych organów wstrzymujących realizowanie robót, d) wystąpienie czynników o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, odpowiednie terminy wykonania robót mogą zostać przesunięte o czas uzasadniony przerwą i zostaną wprowadzone aneksem do umowy na podstawie spisanego i obustronnie podpisanego protokołu. 3 CENA UMOWNA 1. Strony ustalają, że na podstawie oferty z dnia...2013 r. cena wykonania przedmiotu umowy wynosi... PLN ( netto bez podatku VAT), (słownie:... PLN),

3 2. W przypadku odstępstwa od zakresu robót lub rodzajów materiałów, zmiany technologii robót lub innych odstępstw od kosztorysu ofertowego, uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie, całość dostaw i robót rozliczona będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz narzutów zawartych w kosztorysie ofertowym. 3. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie powiększone o podatek VAT- wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 4. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie podlega waloryzacji ani negocjacjom co do jego wysokości lub sposobu naliczania, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 4 PŁATNOŚCI 1. Zapłata za wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana zostanie przez Spółdzielczą Grupę Producentów Trzody Chlewnej RAZEM-BIS, 64-020 Czempiń ul. Kolejowa 36, NIP 698 18 94 438, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 2. Strony dopuszczają możliwość płatności częściowych, za wykonane części przedmiotu umowy. 3. Podstawą do wystawiania faktur częściowych oraz faktury końcowej będą: a) protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli: Inwestora Bezpośredniego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. b) Kosztorysy powykonawcze sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane co do ilości robót, sposobów obliczania ceny i wartości, przez inspektora nadzoru inwestorskiego. c) Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty odbioru wolnego od wad i usterek. 4. Faktury wystawione przez Wykonawcę adresowane będą na adres jak w pkt. 1 niniejszego paragrafu. 5. Faktury wystawiane zgodnie z dyspozycją pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu płacone będą w terminie 21 dni od daty ich przedłożenia do płatności, z załączonymi dokumentami wyszczególnionymi w punkcie 3 a, b, c niniejszego paragrafu. 6. Do czasu odbioru ostatecznego Wykonawca jest odpowiedzialny za materiały i urządzenia objęte odbiorami częściowymi. Bieg gwarancji i rękojmi dla urządzeń, materiałów i robót rozpoczyna się z datą dokonania odbioru ostatecznego. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Przekazać Wykonawcy projekt budowlany, oraz plac budowy. 2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy. 3. Uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót. 4. Udostępnienie punktów pobory energii elektrycznej i wody na cele realizacji przedmiotu umowy. Woda oraz energia elektryczna udostępnione zostaną Wykonawcy w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy nieodpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest do nie umieszczania w kosztorysach powykonawczych pozycji dot. kosztów zużytej wody i energii elektrycznej na cele realizacji przedmiotu umowy.

4 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi ( przez które rozumie się również podwykonawców, za działanie których ponosi odpowiedzialność jak za działanie własne ) oraz z własnych materiałów, zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 2. Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, jego zabezpieczenie i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy. 3. Zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa budowy posiadającego wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Dopuszczenie do prac budowlanych jedynie pracowników posiadających wymagane przez prawo kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. 5. Nadzór nad przestrzeganiem na budowie przepisów bhp i ppoż. i innych ustanowionych zasad porządkowych. 6. Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, przywrócenie pierwotnego stanu terenu po zakończeniu robót. 7. Zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem min. 3-dniowym o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. 8. Zgłoszenie i uzgodnienie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych przed ich realizacją. 9. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 7 ODBIÓR ROBÓT 1. Strony postanawiają, że z odbiorów częściowych i końcowego, odbioru robót branżowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 2. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynność odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę pisemnie. 3. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego obowiązku wyznaczenia daty i przystąpienia do czynności odbioru w terminie określonym w ust. 2, Wykonawca ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru i wystawienia faktury za wykonane roboty. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy przy czynnościach odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią ust. 2, Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru, nie później niż 14 dni oraz wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia na piśmie przyczyny nie zgłoszenia się na odbiór. Jeżeli nie zaistniała ważna przyczyna, Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej, analogicznej jak za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na drugi wyznaczony termin odbioru, Zamawiający ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru oraz do następstw stąd wynikających, analogicznie jak dla protokołu obustronnie sporządzonego. 4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt po uprzednim

5 pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 8 GWARANCJE 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w 1 pkt. 1 a na urządzenia obowiązują gwarancje producentów. 2. Gwarancja nie obejmuje wad zaistniałych w przypadku: a) uszkodzeń powstałych winy użytkownika, w tym w skutek braku konserwacji lub wadliwej eksploatacji, b) uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 3. W razie stwierdzenia w okresie trwania gwarancji wad w wykonanym przedmiocie umowy, o którym mowa w 1 pkt. 1, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nich w terminie 14 dni od ich wykrycia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad, po otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia, o których mowa w punkcie 4. Usunięcie wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie technicznie uzgodnionym przez Strony. 5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usuwania wad, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie prac związanych z ich usunięciem osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu. 8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie ograniczają Zamawiającego w możliwości korzystania z rękojmi na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 9 KARY UMOWNE Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za odstąpienie od realizacji umowy nie z winy Zamawiającego, 5 % wartości umowy określonej 3, b) z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy, określonej w 3, za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1 % wartości umowy, określonej w 3, za każdy dzień zwłoki w usunięciu liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego odbioru, d) łączna wysokość kar jaką Wykonawcy może zapłacić Zamawiającemu nie może przekroczyć 15 % wartości umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: a) za odstąpienie od realizacji umowy przez Zamawiającego, 5% wartości umowy, określonej w 3,

6 b) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wartości umowy, określonej w 3, za każdy dzień zwłoki, c) łączna wysokość kar jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % wartości umowy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową za ewentualne szkody będące wynikiem nieprawidłowego prowadzenia robót. 10 SIŁA WYŻSZA W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Siłami wyższymi w rozumieniu niniejszej umowy są między innymi: działania wojenne, zamieszki, rewolty, złośliwe uszkodzenia ważnych urządzeń, embargo, zakaz importu, akty władzy, strajk, pożar, epidemia. 11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie..., 2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie..., 3. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 5. Wszelkie spory, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wg. prawa polskiego, a w przypadku nie poddania się przez co najmniej jedną ze Stron orzeczeniu Sądu Arbitrażowego przez właściwy Sąd Powszechny Gospodarczy. 6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA