UMOWA NR./UR/2017 r. (zwana w dalszej części Umową ) zawarta w dniu... Łaziskach Górnych pomiędzy: HUTA ŁAZISKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 (kod pocztowy: 43-170 Łaziska Górne), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067503, posługująca się numerem REGON: 240538587 oraz NIP: 635-000-04-69, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:: - Martynę Klecką - Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym a. z siedzibą w., (kod pocztowy:.), przy ul.., posługującym się nr NIP., nr REGON:.., PESEL/KRS, zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści Umowy zwani są równieŝ łącznie Stronami lub kaŝdy z osobna Stroną. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: Przedmiot Umowy 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wymiana poszycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi filtra X zgodnie z dokumentacją BIPROHUT nr 33.00.18.00-00.038 Oraz Wymiana blach poszycia dachu nad komorą nr. 1 sek.1 i 9 filtra IX z wymianą okapów pod dachem w całości zgodnie z dokumentacją BIPROHUT nr 33.00.18.00-00.038. 2. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wykonania prac remontowych określonych w 4 niniejszej Umowy.. Oświadczenia Stron. 2 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne, aŝeby przyjąć i wykonywać Przedmiot Umowy oraz Ŝe zajmuje się w granicach przedmiotu swego przedsiębiorstwa działalnością polegającą na świadczeniu usług, których dotyczy Umowa. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z 1
obowiązującymi przepisami prawa oraz w poszanowaniu szeroko pojętego interesu Zamawiającego, a takŝe zgodnie z przyjętymi standardami świadczenia usług objętych Przedmiotem Umowy oraz instrukcjami Zamawiającego, a jeŝeli jest to uzasadnione charakterem poszczególnych czynności, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi, oczekiwania oraz sugestie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do efektywnego wykorzystania swoich moŝliwości, wiedzy, umiejętności i doświadczenia w interesie Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o niemoŝności realizacji Przedmiotu Umowy. 5. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności do przedstawiania niezbędnych dokumentów i udzielania niezbędnych informacji. Obowiązki Stron 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach i w terminach określonych w Umowie. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest mu znany Przedmiot Umowy oraz warunki panujące w miejscu wykonywania robót. Wykonawca w ramach swojej zawodowej fachowej działalności oceni te warunki i ewentualne zagroŝenia oraz dostosuje swoje działania w miejscu wykonywania robót do wymogów aktualnych przepisów prawa oraz najlepszej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: Zorganizowania, utrzymania oraz likwidacji zaplecza remontowego, Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP, P-POś. oraz zgodnie z sztuką budowlaną. Zastosowaniem materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu na terenie kraju, Udostępnienia przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenia kontroli jakościowej w trakcie trwania prac, Informowanie Zamawiającego o wszelkich istotnych zmianach w czasie trwania realizacji zadania. Przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Dostarczenia certyfikatów, atestów, protokołów badań, świadectw jakości, deklaracji zgodności na zastosowane materiały, Prowadzenia wewnętrznego dziennika robót, Przeszkolenia wszystkich osób, którymi się posługuje przy realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie postanowień Umowy dotyczącej obowiązków Wykonawcy, przepisów BHP, P-POś. i ochrony środowiska, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli aktualności badań okresowych, szkoleń BHP, WyposaŜenia pracowników Wykonawcy w sprzęt ochrony osobistej oraz uprawnień branŝowych, Zachowania trzeźwości podczas przebywania na terenie Zamawiającego przez wszelkie osoby, którymi się posługuje przy realizacji Przedmiotu Umowy, Przestrzegania trzeźwości wszystkich osób, którymi posługuję Się Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zarówno podczas wejścia, wjazdu i przebywania na terenie Zamawiającego; nie przestrzeganie obowiązku trzeźwości tratowane będzie jako cięŝkie naruszenie obowiązków umownych, 2
4. Wykonawca nie moŝe zlecić wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne. 5. Zamawiający zobowiązuje się do: Udostępnienia terenu prowadzenia robót, Zapewnienia nieodpłatnie dostępu do mediów (energia elektryczna, woda) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego, Zapewnie zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy. Zakres prac remontowych 4 1. Zakres remontu dla filtra nr X 1.1. Dostawa materiałów na teren Zamawiającego 1.2. DemontaŜ starego poszycia dachu 1.3. DemontaŜ starych obróbek blacharskich 1.4. MontaŜ nowego poszycia dachu z zastosowaniem blachy trapezowej powlekanej T55 x 1 1.5. MontaŜ nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej 2. Zakres remontu dla filtra nr IX 2.1. Dostawa materiałów na teren Zamawiającego 2.2. DemontaŜ starego poszycia dachu nad komorą nr 1 - sek.1 i 9 2.3. DemontaŜ starych obróbek blacharskich na całym obwodzie 2.4. MontaŜ nowego poszycia dachu nad komorą nr 1 - sek.1 i 9 z zastosowaniem blachy trapezowej powlekanej T55 x 1 2.5. MontaŜ nowych obróbek blacharskich na całym obwodzie z blachy powlekanej 3. Złom powstały przy wymianie poszycia dachów jest własnością Zamawiającego. Termin realizacji 5 1. Wykonawca zobowiązuję się wykonać Przedmiot Umowy w terminie [ ] dni/tygodni od daty obustronnego podpisania umowy. 2. Podstawą rozpoczęcia prac będzie obustronnie podpisany protokół przekazania placu prowadzenia robót i wpis do dziennika robót, zezwalający na rozpoczęcie prowadzenia prac. 3. Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem, wpisem do dziennika prowadzenia prac poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie gotowości odbioru 4. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji moŝe być przesunięty za odpowiednim wpisem w dzienniku prowadzenia prac potwierdzonym przez przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór Przedmiotu umowy 7 1. Przedmiotem częściowego odbioru Przedmiotu Umowy będzie dostawa materiałów. Z przeprowadzenia czynności częściowego odbioru Przedmiotu Umowy strony sporządzą protokół zwany w umowie protokołem odbioru częściowego. Protokół odbioru częściowego nie jest protokołem odbioru końcowego. 3
2. O gotowości do częściowego odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie faksem na numer +48 32 224 15 23 oraz wpisem do dziennika prowadzenia prac. 3. JeŜeli w trakcie czynności częściowego odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający moŝe odmówić odbioru częściowego Przedmiotu Umowy do czasu ich usunięcia, co strony zapiszą w protokole odbioru częściowego. 4. Przedmiotem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy będzie całość robót objętych Umową po ich zakończeniu. Z przeprowadzania czynności końcowego odbioru przedmiotu Umowy strony sporządzą protokół zwany w Umowie protokołem odbioru końcowego. 5. O gotowości do końcowego odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie faksem na numer +48 32 224 15 23 oraz wpisem do dziennika prowadzenia prac. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy będzie na przekazanym Wykonawcy terenie robót. 6. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do dwóch dni roboczych licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru 7. Zamawiający, mimo dokonania odbioru końcowego, zastrzega sobie moŝliwość wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. 8. Wady wykryte i zgłoszone po dokonaniu odbioru końcowego uwaŝane będą za podlegające naprawom gwarancyjnym Wynagrodzenie i warunki płatności 7 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy w wysokości. zł+ VAT (dalej: Wynagrodzenie ) składające się z następujących części: a) Wartość dostarczonych materiałów wynosi..zł + VAT. b) Wartość wykonanych prac demontaŝowo montaŝowych ustala się na kwotę..zł + VAT. 2. Rozliczenie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcą do siedziby Zamawiającego faktur. 3. Podstawą wystawienia faktury jest kaŝdorazowo protokół odbioru zgodnie z 6. 4. Zapłata za faktury zostanie uregulowana przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 5. Termin płatności faktu (częściowej i końcowej) ustala się na okres. dni od daty dostarczenia faktury. 6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Odpowiedzialność 8 Strony zgodnie postanawiają, iŝ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej Umowie. Uprawnieni Przedstawiciele Stron 9 1. Przedstawicielami Stron uprawnionymi do nadzoru i kontaktu w zakresie 4
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokołów Przekazania i Odbioru są: a) ze strony Zamawiającego : Tomasz Malik, Wojciech Malik; b) ze strony Wykonawcy :,.. Gwarancja 10 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie Przedmiotu Umowy na okres miesięcy od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 2. JeŜeli w trakcie trwania okresu gwarancyjnego ujawni się jakakolwiek wada wówczas Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email:.. (dalej jako Powiadomienie ). 3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić w korespondencji zwrotnej otrzymanie Powiadomienia z godziną jego otrzymania. 4. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionej wady w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Powiadomienia. 5. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub w przypadku niewłaściwego usunięcia wad, Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji oraz rękojmi za wady, nie wcześniej jednak niŝ po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad w wyznaczonym w tym celu dodatkowym, odpowiednim terminie. 6. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu uprawnień z tytułu gwarancji. Kary umowne 11 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w terminie wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za kaŝdy dzień opóźnienia. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za kaŝdy dzień opóźnienia,. 4. W przypadku naruszenia Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za kaŝdy przypadek naruszenia Umowy. 5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez jedną ze Stron przewyŝszy wartość kar umownych, kaŝda ze Stron moŝe dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy. 5
Siła wyŝsza 12 1. Strony uzgadniają, iŝ nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanego działaniem siły wyŝszej. 2. Za siłę wyŝszą uwaŝane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które Ŝadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności powódź, poŝar, trzęsienie ziemi i inne klęski Ŝywiołowe. 3. Strona, dla której wystąpiła niemoŝność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą wyŝszą zobowiązana jest: a. zawiadomić drugą Stronę o przypadku siły wyŝszej w terminie 3 (trzy) dni roboczych od momentu jej wystąpienia, b. przedstawić dokument potwierdzający zaistnienie siły wyŝszej, wydany przez właściwy organ, w terminie 30 (trzydzieści) dni od momentu jej wystąpienia. 4. Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewłaściwym czasie lub nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających dane okoliczności, pozbawia Stronę prawa powoływania się na siłę wyŝszą. Tajemnica przedsiębiorstwa 13 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane podczas lub w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz zobowiązuje się nie ujawniać ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez uprzedniej, wyraźnej zgody wyraŝonej przez Zamawiającego na piśmie. Treść Umowy, w tym przedmiot innych dokumentów i informacji udostępnionych Wykonawcy będą traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym wyraŝonym w sposób wyraźny zezwoleniem Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o Zamawiającym, w szczególności w zakresie: wytwarzanych towarów, świadczonych usług, sytuacji gospodarczej lub prawnej oraz osób zarządzających. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pouczenia swoich pracowników lub osób wykonujących prace w jego imieniu i na jego rzecz o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie określonym Umową. 4. Wykonawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek Zamawiającego. Wszelkie informacje dotyczące sposobu realizacji Umowy uznawane są za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i są chronione przez odpowiednie przepisy prawa polskiego. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego powstałe na skutek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. 6
Przeniesienie praw i obowiązków. 14 Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyraŝonej w formie pisemnej. Zawiadomienia 15 1. Wszelkie zawiadomienia, dokumenty i inne formy komunikacji składane zgodnie z Umową lub w związku z nią będą składane w formie pisemnej w języku polskim i, jeŝeli nie postanowiono inaczej, mogą zostać doręczone osobiście, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, telefaksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie takie zawiadomienia będą uwaŝane za złoŝone, w przypadku gdy zostały: a) doręczone osobiście z chwilą ich odbioru przez adresata; b) przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z chwilą ich doręczenia do adresata; c) przesłane telefaksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po otrzymaniu przez nadawcę potwierdzenia prawidłowego przesłania. 2. Zawiadomienie wysłane zgodnie z ustępem 1 lit. a) powyŝej i otrzymane w dniu, który nie jest dniem roboczym, lub po godzinach pracy w miejscu odbioru, będzie uwaŝane za złoŝone w tym miejscu w następnym dniu roboczym. Strony zgodnie ustalają, iŝ pod pojęciem dzień roboczy rozumie się dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, ze zm.). 3. Zawiadomienia określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu Umowy, będą składane na poniŝsze adresy Stron: a) dla Zamawiającego: Nazwa: [ ] Adres: [ ] Telefon: [ ] Faks: [ ] E- mail: [ ] Do rąk: [ ] b) dla Wykonawcy: Nazwa: [ ] Adres: [ ] Telefon: [ ] Faks: [ ] E- mail: [ ] Do rąk: [ ] lub inne, o których dana Strona zawiadomi drugą Stronę. W razie braku powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji (numeru telefaksu), pismo wysłane na dotychczas podany adres do korespondencji (numer telefaksu) będzie uwaŝane za skutecznie doręczone. 7
Klauzula salwatoryjna 16 JeŜeli jakiekolwiek postanowienia Umowy (lub jakiekolwiek oświadczenie woli złoŝone przez którakolwiek ze Stron w związku z wykonywaniem postanowień Umowy) okaŝą się być niewaŝne lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na waŝność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takiej sytuacji Strony dołoŝą wszelkich starań, by osiągnąć intencję i cel postanowienia lub oświadczenia niewaŝnego lub bezskutecznego zastępując je nowym postanowieniem lub nowym oświadczeniem przynoszącym ekonomiczny lub prawny skutek moŝliwie zbliŝony do skutku postanowienia niewaŝnego lub bezskutecznego. Kompletność Umowy 17 Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami w zakresie objętym jej przedmiotem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia lub oświadczenia dokonywane między Stronami dotyczące zobowiązań Stron, które zostały następnie objęte przedmiotem Umowy. Rozwiązywanie sporów 18 Strony będą rozwiązywać wszelkie spory powstałe w związku z Umową w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego zawiadomienia o zaistniałym sporze przekazanego przez drugą Stronę. JeŜeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyŝszym terminie, wówczas wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią będą rozpoznawane przez polski sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego w chwili wytoczenia powództwa. Prawo właściwe 19 1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Pozostałe postanowienia 20 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej waŝności zawarcia stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 8