RŚZiZP.271.0001.2017.0..17 Umowa nr RŚZiZP.UM-00./2017 (projekt) zawarta..2017 r. w Kobierzycach, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm., zwaną dalej w skrócie Pzp) pomiędzy Gminą Kobierzyce reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kobierzyce - Ryszarda Pacholika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Prodeus z siedzibą 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 zwaną dalej Zamawiającym a. z siedzibą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr przez Sąd Rejonowy dla.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym przez:.. zwanym dalej "Wykonawcą" 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach inwestycji realizowanych przez Zamawiającego jak Inwestora. 2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji nie tylko obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016., poz. 290 j.t. ze zm.) i przepisów wykonawczych, ale także dodatkowych czynności wskazanych w 2 umowy. 2 Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej 1. Nadzór inwestorski obejmować będzie obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego i inne w zakresie nadzoru nad wykonaniem i przygotowaniem wykonania robót budowlanych, polegające na: a) udział po stronie Zamawiającego w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag do dokumentacji projektowej przyszłych inwestycji. Zamawiający przewiduje iż powyższe czynności wykonywane będą przez Wykonawcę w wymiarze 10 godz. miesięcznie, w tym 2 spotkania w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy planowanej inwestycji, b) weryfikacji kosztorysów ofertowych, c) sprawowaniu systematycznej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub PN-EN oraz zasadami wiedzy technicznej, d) sprawdzeniu poprawności pod względem technicznym i ekonomicznym zastosowanych w projekcie rozwiązań, e) wyjaśnieniu wątpliwości Wykonawców robót, co do zastosowanych rozwiązań i rozstrzyganiu tych problemów z Projektantem, f) sporządzaniu, w porozumieniu z Wykonawcą robót i Projektantem, dokumentów dotyczących konieczności realizacji robót nie ujętych w dokumentacji projektowej lub zamiennych wraz z weryfikacją ich wartości, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1/5
g) uczestniczeniu we wszystkich odbiorach, spotkaniach i naradach, na które Wykonawca zostanie zaproszony, h) sprawdzaniu jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, i) sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, j) uczestniczeniu przy próbach i odbiorach technicznych, k) stwierdzaniu wad i usterek robót budowlanych oraz potwierdzaniu ich usunięcia, l) wszelkich czynnościach formalno-prawnych w imieniu inwestora od rozpoczęcia do zakończenia procesu budowlanego (np. przekazywanie przy udziale Zamawiającego placu budowy, określaniu zakresu robót w przypadku braku dokumentacji technicznej, ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych, wyegzekwowanie od wykonawcy robót kompletu dokumentacji powykonawczej, uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp.), m) potwierdzeniu zaawansowania prac Wykonawcom realizującym roboty na umowy ryczałtowe, n) analizowaniu i potwierdzaniu poprawności przedstawionych dokumentów rozliczeniowych oraz przekazywanie ich do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiającemu, o) ścisłej współpracy z Zamawiającym gwarantującej prawidłową realizację inwestycji i remontów, reprezentowaniu interesów Zamawiającego i działania na jego dobro, w tym reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z dostawcą energii elektrycznej, przekazywanie na bieżąco informacji ze stanu zaawansowania inwestycji i remontów, p) w przypadkach szczególnych - przybyciu na wskazane miejsce budowy (teren gminy Kobierzyce) w czasie nie dłuższym niż 120 min. od momentu powiadomienia. 2. W ramach obowiązków, o których mowa w ust. 1 wykonawca może: a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót: - dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, - wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3. Wykonawca w ramach czynności wynikających z postanowień ust. 1-2, powinien: a) wizytować front robót tak często jak to będzie konieczne, aby zapewnić prawidłowy przebieg realizacji budowy (postęp robót, kontrolę zgodności z dokumentacją, ustaleniami i sztuką budowlaną, zachowanie terminów) zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego oraz na żądanie Zamawiającego w każdym czasie; b) inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; c) współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót ; d) przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać. 4. Wykonawca działa w imieniu Zamawiającego i powinien weryfikować zgłaszaną przez wykonawcę robót budowlanych konieczność wykonania robót dodatkowych uzupełniających, zamiennych bądź zaniechanych z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a nadzór nad tymi robotami będzie zlecany po ostatecznym zaakceptowaniu robót dodatkowych przez Zamawiającego. 2/5
5. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru robót elektrycznych. 6. Zamawiający zastrzega możliwość udzielania nadzoru innemu wykonawcy, wyłonionemu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w związku z tym faktem. 3 1. Do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej Wykonawca wyznacza następującego inspektora nadzoru inwestorskiego: nr ewid. uprawnień tel.., e-mail:.. 2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy jest (jeśli inna osoba niż pkt. 1) )., tel.., e-mail:. 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 4. Zamawiający wyznacza na osobę odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą.. tel. 71/36-98-., e-mail:..@ugk.pl. Osoba ta jest uprawniona do prowadzenia uzgodnień z Wykonawcą związanych z rodzajem, ilością i jakością prac, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy jak również dokonywania odbioru prac. 5. Do przekazywania informacji o zakresie wymaganych usług (zleceń wskazań) oraz dokonywania odbioru prac upoważnione są także niżej wymienione osoby, będące pracownikami prowadzącymi merytorycznie inwestycje Zamawiającego: a) b).. c) 6. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 4 i 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od ich wprowadzenia. Zmiana ta nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. 4 Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy tj..2017 r. do 31.12.2020 r. 5 1. Maksymalna wartość umowy w okresie jej trwania wynosi. zł brutto (słownie: 00/100), a umowa wygasa w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego. 2. Łączna wartość wystawionych faktur częściowych w poszczególnych latach finansowania nie może przekroczyć kwoty brutto: w 2017 r. - zł brutto, w 2018 r. - zł brutto, w 2019 r. - zł brutto, w 2020 r. - zł brutto. 3. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zrealizuje zadanie kompleksowo ponosząc wszystkie koszty związane z jego realizacją. 4. Zamawiający każdorazowo zleci pisemnie (w tym faxem lub e-mailem) Wykonawcy zakres i miejsce prac do wykonania. 5. Wartość zlecenia będzie iloczynem wartości netto inwestycji lub jej części, które obejmuje zlecenie oraz procentowego współczynnika z oferty przetargowej.% oraz powiększonym o stawkę podatku VAT. 6. Ostateczna ilość zleconych nadzorów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, o której mowa w ust. 1. 3/5
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować każdorazowo przedmiot umowy w terminie określonym w zleceniu. 8. Wykonawca oświadcza, że. ( do wyboru: jest/ nie jest) przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 j.t. ze zm.), zgodnie z którym przyjmującym zleceniu lub świadczącym usługi jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalność. 9. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne po złożeniu przez niego faktury VAT z zachowaniem poniższych zasad. 10. Z zastrzeżeniem ust. 11 podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za nadzór inwestorski jest faktura VAT złożona przez wykonawcę robót budowlanych, zgodna z zakresem rzeczowo-finansowym usług, na który faktura VAT opiewa oraz dokument potwierdzający dokonanie odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robót budowlanych (np. protokół zaawansowania rzeczowo-finansowego, protokół odbioru końcowego). 11. Wykonawca będący przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne wynikające z przemnożenia minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby godzin ujętych w zestawieniu godzin świadczenia usługi w danym miesiącu, składanym Zmawiającemu w ostatnim dniu miesiąca, w którym świadczone były usługi wraz z fakturą VAT. Suma miesięcznych wynagrodzeń zostanie odliczona od wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu po wystawieniu, zgodnie z ust. 10, faktury VAT przez Wykonawcę robót budowlanych, obliczonego zgodnie z ust. 5. 12. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdyby na skutek zaniechania przez Wykonawcę obowiązku przedkładania comiesięcznych zestawień godzin świadczenia usługi, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający poniósł szkodę z tego tytułu, w szczególności gdyby na Zamawiającego zostałyby nałożone jakiekolwiek sankcje pieniężne, to Zamawiający będzie uprawniony dochodzenia od Wykonawcy naprawienia poniesionej szkody. 13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy o nr w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 14. Adresatem faktury VAT jest Gmina Kobierzyce, 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, NIP: 896 13 08 068. 15. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 6 1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług lub czynności zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym 0,2% wartości brutto danego zlecenia będącego elementem umowy, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto zlecenia; b) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20.000 zł. 4/5
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20.000 zł, za wyjątkiem okoliczności określonych w paragrafie 8 ust. 1. 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności nie były jeszcze wymagalne. 7 1. Poza przypadkami wskazanymi w prawie oraz niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelnego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni od dnia ujawnienia okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 8 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 9 Z zastrzeżeniem 3 ust. 6 zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 12 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 13 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5/5