1 Przedmiot zamówienia

Załącznik Nr 21 b do SIWZ dotyczy cz.11 UMOWA nr zawarta w dniu roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w osobach: 1. 2. zwanym Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwaną Wykonawcą, łącznie zwanych Stronami Umowa zostaje zawarta w celu realizacji zamówienia publicznego zgodnie z trybem przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.). 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli szkolnych zwanych dalej meblami zgodnie i na warunkach niniejszej umowy, w celu realizacji projektu pt.: Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 2. Rodzaje mebli oraz ceny jednostkowe wyszczególnione zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane przez niego meble będą fabrycznie nowe, wolne od wad oraz nie będą nosić znamion użytkowania. 2 Realizacja zamówienia 1. Przedmiot umowy określony w 1 Wykonawca dostarczy na adresy wskazane w załączniku nr 2. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 zapewni transport, rozładunek, montaż mebli oraz usunięcie wszelkich odpadów i opakowań. Strona 1 z 6

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć meble w czasie załadunku, transportu do miejsca dostawy i rozładunku w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 6. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę w dniach oraz godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 15:30. 7. Meble odbierane będą przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy, a ich przyjęcie będzie potwierdzone na protokole zdawczo-odbiorczym. 8. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli w przypadku stwierdzenia wad mebli lub niekompletności dostawy. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: a) przejmowane na czas montażu pomieszczenia; b) przeszkolenie pracowników i podwykonawców z zakresu bhp i p. poż.; c) szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem. 3 Czas trwania umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do 4 Wynagrodzenie, zasady płatności 1. Całkowita wartość umowy wynosi:. zł (słownie: zł./100) w tym podatek VAT w wysokości:.. zł (słownie:.. zł../100). 2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy, obejmuje cenę za sprzedaż mebli oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym koszt transportu, montażu oraz usunięcie wszelkich odpadów i opakowań. 3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT na kwotę wymienioną w ust. 1 po odbiorze przedmiotu umowy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich. Strona 2 z 6

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5 Odpowiedzialność Wykonawcy za wady 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone i zmontowane meble będą zgodne z opisem określonym w Załączniku nr 1 do umowy. 2. Wykonawca udziela na dostarczone meble gwarancji na okres miesięcy. 3. Zamawiający składać będzie reklamacje w formie zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na konto poczty elektronicznej Wykonawcy:. 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad lub wymiany mebli wadliwych na wolne od wad w terminie 10 dni od zawiadomienia o wadzie. W przypadku wykonania dwukrotnej naprawy i dalszego występowania wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany mebli na nowe, wolne od wad, w terminie 10 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 6 Kary umowne 1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto umowy określonej w 4 ust. 1, którego opóźnienie dotyczyło, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek oraz wymianie wadliwych mebli na nowe, wolne od wad, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto umowy określonej w 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po wyznaczonym terminie na usunięcie wad lub wymianę mebli na wolne od wad. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w 4 ust. 1. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 7. W sytuacji braku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych na skutek złożonego przez Zamawiającego wezwania do zapłaty, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej wymienionych kar z należności głównej. Strona 3 z 6

7 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu Stron. 2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) w razie likwidacji firmy Wykonawcy, 3) w sytuacji gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. 4. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 5. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 3 pkt. 2 i 3 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z 6 ust. 3 z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Nadzór nad umową 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy są: ze strony Zamawiającego:.. tel... e-mail:.... tel... e-mail:.. ze strony Wykonawcy:.. tel... e-mail:.. 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. Strona 4 z 6

9 Zmiany umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) zaistnieje zdarzenie o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3. Wszystkie powyższe postanowienia, o których mowa w ust. 2, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10 Dane osobowe 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 2. Dane osobowe wskazane w umowie będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania. 11 Przepisy końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy, Prawo zamówień publicznych. 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem oraz drogą mailową, a następnie potwierdzane pisemnie w terminie trzech dni od dnia przekazania ich w innej formie. 5. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu. Jeżeli Strona nie powiadomiła adresu, zawiadomienia wysyłane na ostatni znany adres, Strony uznają za doręczone. Strona 5 z 6

6. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy....... Wykonawca Zamawiający Załączniki do umowy: Załącznik nr 1: rodzaje pomocy dydaktycznych wraz z cenami jednostkowymi Załącznik nr 2: opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3: oferta wykonawcy Strona 6 z 6