Dodatek do SIWZ UMOWA MKUO ProNatura ZP/NO/02/10 projekt zawarta w dniu... r. pomiędzy Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prądocińskiej 28, 85-893 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000296965; o wysokości kapitału zakładowego 28 991 000,00 zł który został wniesiony w całości, NIP 953-25-59-741, REGON 340378577, zwaną dalej Zamawiającym ; reprezentowaną przez: 1) Prezesa Zarządu Mieczysława Serafina, 2) Wiceprezesa Zarządu Janusza Bordewicza a... zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w..., z siedzibą w... NIP:..., REGON:... Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z póź. zm.) 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów komunalnych w Bydgoszczy, których zakres i częstotliwość zgodna jest ze specyfikacją zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858). 2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen przez okres obowiązywania umowy zgodnie z formularzem cenowym.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością oraz posiada prawomocną decyzję pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 5. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji przedmiotu umowy powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub spełniać inne wymagane prawem warunki eksploatacyjne. 6. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonane usługi. 2 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie prowadzonego przez Zamawiającego składowiska odpadów. 2. Zakres oraz częstotliwość wykonywania badań monitoringowych precyzuje załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Świadczenie usług, stanowiące przedmiot umowy, następować będzie częściami, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego wyniki przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem badań, przedstawione w formie sprawozdania w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od daty upływu terminów wykonania poszczególnych części badań stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1. 5. Wykonawca ustala telefonicznie z Zamawiającym termin poboru prób do badań. 6. Dokumentację obejmującą sprawozdania z przeprowadzonych badań Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz w formie zapisu elektronicznego. 7. Wykonawca po zrealizowaniu umowy dostarczy Zamawiającemu końcowe sprawozdanie obejmujące zestawienie wyników badań przeprowadzonych częściami, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Postanowienia punktu 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 3 1. Kwota brutto za wykonany przedmiot umowy ogółem nie może przekroczyć wartości... zł (słownie złotych...).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy objęty zamówieniem na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 3. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy. 4. Za datę zapłaty strony uznają dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Zamawiającego. 4 Strony zawierają umowę na czas określony do 15.01.2011 roku. 5 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa i zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie. 3. Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy realizacji niniejszej umowy przez wszystkie osoby lub podmioty, którymi posługuje się w celu wykonania umowy, niezależnie od podstawy prawnej, która łączy go z tymi podmiotami. 4. Jeżeli w trakcie prowadzonych badań monitoringu składowiska odpadów stwierdzone zostanie nienależyte wykonywanie umowy ( w szczególności wady przedmiotu umowy, opóźnienia w realizacji), Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego jej wykonywania, a w przypadku gdyby nienależyte wykonywanie umowy doprowadziło do powstania szkody- także do naprawienia szkody wyznaczając odpowiedni termin; fakt naprawienia szkody zostanie stwierdzony protokolarnie. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę i wezwaniu, o którym mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wszelkich nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy: seria..., nr... do sumy... zł. 7. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej umowy jest Jerzy Piotrowiak Kierownik MKUOK tel. 0 509-757-201, 52 522 20 51 Dorota Szargało-Rydzewska Kierownik Sekcji Handlu i Ochrony Środowiska tel. 0 609-669-941, 52 522 20 47 6 1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 2.1. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy; 2.2. zwłoki w wykonaniu umowy, w tym również w wykonaniu każdej z części badań monitoringowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 0,8% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; 2.3. zwłoki za opóźnienie w usunięciu wyrządzonej szkody w wysokości 0,8% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej umowy brutto w terminie 10 dni od dnia odstąpienia przez Wykonawcę od umowy. 5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Pod pojęciem wad przedmiotu umowy strony rozumieją przeprowadzenie badań monitoringu wykonane nierzetelnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną w zakresie przeprowadzania monitoringu składowisk odpadów. 6. Zamawiający może, odstępując od umowy, powierzyć innemu, prowadzącemu działalność w zakresie badań monitoringowych składowisk odpadów, podmiotowi w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wykonanie niezrealizowanego przedmiotu umowy jeśli wady
nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiązany jest pokryć różnicę wynagrodzenia. 7. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca nie może odmówić jej naprawienia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt szkody wyrządzone przez Wykonawcę przy realizacji umowy, które nie zostały naprawione w wyznaczonym terminie. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8 Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu usługi. 9 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 10 Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 11 1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego żądania na piśmie. 3. Strona, do której wpłynęła reklamacja ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 4. W razie odmowy uznania żądania, względnie nieudzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień paragrafu 6 umowy. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIĄCY WYKONAWCA......
Załącznik nr 1 do umowy MKUO ProNatura ZP/NO/02/10 Harmonogram pomiarów Lp. Rodzaj badania Stanowiska pomiarowe Częstotliowść pomiarów 1 Analiza składu wód podziemnych (15 piezometrów) W1E, W2E, W3E, Poziom wód - co 3 miesiące W4E, W2S, W3S, Skład wód co 3 miesiące W5S, W7S, W8S, W1S, P1, P2, P3, P4, P5. 2 Analiza odcieków (6 miejsc pomiarowych) Mogilnik K-4, K-2 ---------------------------- Mogilnik K-5, K-6 Objętość wód co miesiąc Skład wód co 3 miesiące ------------------------------------------------------- objetość i skład co 6 miesięcy 3 Kontrola osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery (3 składowiska) 4 Badanie stateczności zboczy (3 składowiska) 5 Badanie struktury i składu odpadów (2 składowiska) 6 Określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady (2 składowiska) Kwatera BIO-EN-ER, BIO-EN-ER Stare wysypisko BIO-EN-ER Stare wysypisko BIO-EN-ER BIO-EN-ER Skład wód co 3 miesiące Pomiar raz w roku do końca IV kwartału 2010 r. Badanie raz w roku do końca IV kwartału 2010 r. Badanie raz w roku do końca IV kwartału 2010 r. Badanie raz w roku do końca IV kwartału 2010 r.
7 Badanie wielkości opadu atmosferycznego Badanie raz dziennie 8 Zbiorcze roczne zestawienie wyników badań i analiz oraz wynikające wnioski Wynik badań i analiz co 3 miesiące Zestawienie roczne do 15 stycznia 2011... ( podpis osoby uprawnionej) Miejscowość... Data...