Projekt umowy UMOWA NR

UMOWA NR 272.....2017 Projekt umowy Umowa została zawarta w dniu w Markach, pomiędzy: Gminą Miasto Marki z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, posiadającą NIP: 125-162-23-08, REGON: 013269670 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki a firmą.. zwaną dalej Inspektorem Nadzoru którą reprezentuje łącznie zwanymi dalej Stronami. W związku z wyborem oferty Inspektora Nadzoru na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp została zawarta umowa, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki, do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia określają zapisy zawarte w niniejszej umowie, załączniku nr 1 do umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, a także w dokumentacji projektowej ww. zadania. 3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami realizacji zamówienia, tj. dokumentacją przetargową na roboty budowlane w postępowaniu na Rozbudowę ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki (w tym m.in. dokumentacją projektową, SIWZ wraz z wszystkimi odpowiedziami, wyjaśnieniami, modyfikacjami itp.), a także, że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań treści złożonej oferty, a także wymagań Zamawiającego w przedmiocie Zamówienia. 4. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie pełnienie obowiązków w ramach nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: 1) drogowej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 4) teletechnicznej. przy realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1. 5. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a także, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność. 6. Szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do umowy. 1

7. Realizacja usług będzie się odbywać w oparciu o zakres rzeczowy robót na podstawie umowy nr 272...2017, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą zadania: Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Integralną część przedmiotowej umowy stanowią następujące dokumenty: 1) Załącznik nr 1 do umowy - Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru. 2) Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Załącznik nr 3 do umowy - Oferta Inspektora Nadzoru. 4) Załącznik nr 4 do umowy Dokumentacja projektowa zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki 2 1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień rozpoczęcia robót zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą robót. 2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonywać nadzór inwestorski określony niniejszą umową od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w 1 ust. 1 tj. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ostatecznego rozliczenia za wykonane prace z wykonawcą robót budowlanych, co winno nastąpić nie później niż do dnia 15.11.2017 r. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu do czasu faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez ponoszenia przez Zamawiającego na rzecz Inspektora Nadzoru dodatkowych kosztów z tego tytułu. 3 1. Przedstawicielami stron przy realizacji umowy są: 1) ze strony Zamawiającego: Marcin Mosakowski - Podinspektor tel. 22 781 10 03 wew. 685 2) ze strony Inspektora Nadzoru:.tel.. 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1) są uprawnione do wydawania Inspektorowi Nadzoru poleceń związanych z jakością i ilością wykonywanych usług, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej wykonania, lecz nie są uprawnione do jej interpretacji i zmiany. 4. Zmiana osób wskazanych w ust.1 nie będzie stanowić zmiany umowy i jest dopuszczalna pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie, pod rygorem nieważności. 4 1. Inspektor Nadzoru wyznacza - Inspektora w specjalności drogowej do sprawowania funkcji Koordynatora Inspektorów poszczególnych branż na placu budowy. 2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że nadzór inwestorski będzie prowadzony przez zespół specjalistów branżowych wymienionych w ust. 3, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa. 3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zgodnie z ofertą obowiązki określone niniejszą umową wykonywać będzie za pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie: 1) specjalności drogowej..., nr uprawnień..., 2) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych... nr uprawnień... 2

3) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..., nr uprawnień... 4) specjalności teletechnicznej...., nr uprawnień... którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 4. Inspektor Nadzoru oświadcza, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy osoby, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszej umowy będą wykonywały osobiście. 5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Inspektor Nadzoru musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany (wraz z kserokopią uprawnień nowego inspektora), nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania czynności nadzoru. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana powinna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 6. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 5 1. Strony umowy ustalają, że usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy obejmować będzie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz.290 z późn.zm.). 2. Aby zapewnić skuteczność nadzoru, Inspektor zobowiązany jest do pobytu (potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy) na placu budowy nie rzadziej niż.. dni robocze w tygodniu, a także do udziału we wszystkich czynnościach odbiorczych, naradach oraz innych czynnościach wskazanych przez Zamawiającego. 3. O konieczności udziału w odbiorze lub innych czynnościach wskazanych przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zostanie zawiadomiony mailowo i telefonicznie, co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem czynności. 4. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się, że przy wykonywaniu prac, o których mowa w 1 ust. 1, będzie się kierował obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, dbając o słuszne interesy Zamawiającego. 5. W ramach nadzoru inwestorskiego Inspektor zobowiązany jest m. in. do: 1) uczestniczenia w przekazywaniu protokolarnym terenu budowy wykonawcy robót, 2) reprezentowania Zamawiającego na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo finansowego, 4) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu (sprawdzania atestów, świadectw jakości, wyników badań dostarczanych elementów); 5) sprawdzania i odbierania robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, 6) dokonywania wpisów w dzienniku budowy, 7) udziału w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 8) nadzoru nad organizacją ruchu drogowego na czas realizacji robót, 3

9) współdziałania z Zamawiającym w zakresie rozpatrywania sporów z wykonawcą wynikających z realizacji umowy na roboty; 10) współpracy z Inspektorem Nadzoru budowy kanalizacji sanitarnej - części inwestycji finansowanej ze środków Funduszu Spójności lub ze środków własnych w ramach Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki Etap III ; 11) potwierdzenia usunięcia ewentualnych wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 6. Inspektor zobowiązany jest do uzgadniania i bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu ww. czynności. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 6 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Inspektora Nadzoru, na kwotę: PLN brutto w tym podatek VAT 23% (słownie.). 2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, na koniec miesiąca kalendarzowego, w czasie którego nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Inspektora i prowadzone były roboty budowlane, na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. 3. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób: 1) faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany miesiąc w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do łącznej wysokości 80 % wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 2) faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. 4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Inspektora Nadzoru usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robót). 5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Inspektora wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w ramach zadania. 6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty nadzoru inwestorskiego nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, oraz zawiera wszelkie koszty z tym związane, w tym wynagrodzenie inspektorów nadzoru, a także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowej i skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Inspektora Nadzoru za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 9. Faktury wystawione będą na: Gmina Miasto Marki, Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, NIP 1251622308 10. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 4

Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 7 1. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem umowy odpowiada Inspektor. Inspektor naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy. 2. Inspektor zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej prowadzonej działalności objętej niniejszą umową, o łącznej sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000,00 zł oraz sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000,00 zł na jedno zdarzenie. 3. Inspektor zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ubezpieczenia na 14 dni przed końcem aktualnej umowy ubezpieczenia oraz, na żądanie, dowodu opłacenia wymaganej składki ubezpieczeniowej lub jej raty. 4. Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedłożenia kopii polisy i dowodu opłacenia składki skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 2000 zł brutto za każdy rozpoczęty tydzień braku ww. dokumentów. 5. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Inspektora Nadzoru, Inspektor pokrywa szkodę w pełnej wysokości ze środków własnych. 8 1. Inspektor Nadzoru przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1, które wynosi.zł. 2. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru robót. 3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia. 4. Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od wygaśnięcia gwarancji i rękojmi pozostałą część zabezpieczenia. 5. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych (art. 147-151). 9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 1) Inspektor Nadzoru przerwał z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru lub umowie; 3) Inspektor Nadzoru realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i pomimo dwukrotnego wezwania nie zaprzestał naruszeń; 4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Inspektora Nadzoru lub jego znacznej części. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 5

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru, Inspektorowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie częściowe odpowiadające faktycznie wykonanym usługom. Na tę okoliczność strony sporządzą stosowny protokół, w którym określą wysokość wynagrodzenia i termin jego zapłaty. 10 1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w 2 w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych dla wykonania robót budowlanych. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1. Przesuniecie terminu będzie przysługiwało Inspektorowi w przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku złożonego przez Wykonawcę robót budowlanych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu umowy. Nie mogą być to jednak zmiany wprowadzające warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru ujęte w 6 ust. 1 ani na termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 2. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Inspektora Nadzoru, któremu udzielił zamówienia w przypadku: 1) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Inspektora Nadzoru lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Inspektor Nadzoru spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11 1. W przypadku stwierdzenia nieobecności Inspektora Nadzoru na placu budowy, zgodnie z warunkami o których mowa w 5 ust. 2 lub przy zaplanowanych czynnościach odbiorczych lub innych czynnościach wskazanych przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto opisanego w 6 ust. 1. za każdą stwierdzoną nieobecność. 2. Za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w szczególności za naruszenie obowiązków opisanych w 4, 5, Załączniku nr 1 oraz w przepisach prawa, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto opisanego w 6 ust. 1. 3. Za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto opisanego w 6 ust. 1. zł za każdy dzień opóźnienia 4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie co najmniej dwukrotnego naliczenia kary umownej opisanej w ust.1, 2 lub 3. W takim wypadku Inspektor Nadzoru zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto opisanego w 6 ust. 1. 6

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być potrącane z należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia. 12 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego. 2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Inspektora Nadzoru). ZAMAWIAJĄCY INSPEKTOR NADZORU Dokumenty stanowiące integralną część umowy: Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru załącznik nr 1 do Umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy Oferta Inspektora Nadzoru - załącznik nr 3 do umowy 7

Załącznik nr 1 do umowy nr 272...2017 Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki 1. Ogólne wymagania. Inspektor Nadzoru odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z: 1) prawem budowlanym, 2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli; 3) dokumentacją projektową / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2. Zamawiający sceduje na Inspektora Nadzoru wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z następującymi wyłączeniami kompetencji: 1) Zamawiający zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz każdą zmianę umowy na wykonanie robót budowlanych, która powoduje zmianę technologii i zakresu robót budowlanych oraz zmian spowodowanych siłą wyższą; 2) Zamawiający zatwierdza zmiany w składzie kluczowego personelu wykonawcy robót budowlanych i jego firm podwykonawczych, 3) Zamawiający zatwierdza zmiany wynikłe z prowadzenia nadzoru autorskiego. 3. Zamawiający jest informowany w ciągu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, harmonogramu realizacji, roszczeniach osób prawnych i fizycznych związanych z realizacją robót budowlanych. Ponadto Zamawiający informowany jest niezwłocznie o zdarzeniach na budowie dotyczących spraw BHP, sanitarno-higienicznych, ochrony środowiska naturalnego, konfliktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz mieszkańcami. 4. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 1) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej oraz warunków określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 2) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją dokumentacji projektowej. Powyższe wydaje na piśmie wg. wzorów ustalonych z Zamawiającym; 3) prowadzenie korespondencji z Zamawiającym i w imieniu Zamawiającego po uprzedniej akceptacji treści korespondencji przez Zamawiającego, 4) organizacja prac związanych ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, 5) decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń lub sprzętu; 6) wyraża na piśmie zgodę na wykonanie robót budowlanych w nocy i w dni wolne od pracy; 7) żąda usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub niezdolnych do wykonania robót lub innych niezatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych; 8) udziela wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych; 9) wnioskuje w sprawach: a) wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na zmiany, b) przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 8

c) zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy i w jego otoczeniu; 10) opiniuje wnioski składane przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi; 11) opiniuje harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, 12) zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk archeologicznych odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; 13) organizuje Rady Budowy, sporządza protokoły z narad i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowuje realizację ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót budowlanych; 14) Inspektor Nadzoru załatwia sprawy związane z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczy w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli; 15) dokonuje i współpracuje przy odbiorach technicznych robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru końcowego prac z zakresu obsługi geodezyjnej; 16) wnioskuje zakończenie robót, 17) wszystkie czynności Inspektora Nadzoru muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia; 18) sporządzanie na żądanie lub wniosek Zamawiają informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych o stanie realizacji robót; 19) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów p.poż., ochrony środowiska; 20) Zamawiający będzie kontrolował jakość wykonania prac Inspektora Nadzoru w oparciu o: a) zgodność wykonywania robót budowlanych z dokumentacja projektową, b) terminowość, systematyczność i rzeczowość merytoryczną prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.). 5. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do: 1) udziału w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i pod zaplecze budowy, 2) udziału w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego dziennika budowy, 3) organizowania prac związanych ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych; 4) nadzoru nad zachowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy; 5) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 6) zatwierdzania dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót, w tym wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych; 7) zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z projektantem wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych; 8) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 9

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 9) potwierdzania faktyczne wykonanych robót, 10) akceptacji faktur Wykonawcy robót, 11) stałego uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz sporządzanie z ich ustaleń pisemnych protokołów; 12) kontroli realizowanych robót budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ, 13) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót; 14) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia; 15) sporządzania dokumentacji fotograficznej w przypadku zaistnienia wad i usterek, 16) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 17) dokonywania czynności związanych z odbiorem końcowym robót budowlanych, przy udziale i akceptacji Zamawiającego; 18) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót odebrania dziennika budowy od kierownika budowy; 19) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników; 20) przygotowania materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złożeniem w PINB zgłoszenia zakończenia przedmiotu zamówienia; 21) nadzorowania jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy robót, Zamawiającego protokołu z usunięcia wad i usterek; 22) w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowania Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu; 23) w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru; 24) Inspektor zobowiązany jest do pobytu (potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy) na placu budowy nie rzadziej niż.. dni robocze w tygodniu, w czasie realizacji robót budowlanych, dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości przedłożenia do wglądu na każdej radzie budowy - dziennika budowy. 25) informowania Zamawiającego o niezgodnościach wykrytych w trakcie nadzorowania robót, zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 10