WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę)

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Oznakowanie pionowe w 2010 r. WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę) UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ustki - dr. inż. Jana Olecha przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług konserwacji, utrzymania oraz wymiany i montażu nowego oznakowania pionowego na terenie miasta Ustka w 2010 roku Zamawiający zleca wykonanie zamówienia następującej treści, zgodnej w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji, utrzymania oraz wymiany i montażu nowego oznakowania pionowego na terenie miasta Ustka w 2010 roku. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) konserwację i utrzymanie istniejącego oznakowania, polegające na: a) czyszczeniu tarcz znaków drogowych, b) prostowaniu słupka, pomalowaniu i ponownym jego wkopaniu, c) przekręceniu obróconej tarczy, d) montażu nowych uchwytów do istniejącej tarczy, e) demontażu kompletnych znaków drogowych, f) przestawieniu kompletnych znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych, g) prostowaniu barier, h) przestawieniu słupka przystankowego w nowe miejsce, i) uzupełnieniu i ponownym zawieszeniu łańcucha do bariery, j) bieżącej kontroli stanu technicznego znaków; 2) wymianę i montaż nowego oznakowania pionowego w szacunkowej ilości określonej w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, polegające na: a) wymianie elementów oznakowania, które uległy zniszczeniu poprzez uszkodzenia mechaniczne, b) montażu nowych elementów oznakowania w związku ze zmianą organizacji ruchu, c) wykonaniu zamiennej i tymczasowej organizacji ruchu w okresie Dni Zmarłych i Dni Ustki ; 3) wykonanie usług zleconych związanych z przedmiotem zamówienia, w orientacyjnej ilości roboczogodzin określonej w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy. 3. Tarcze znaków drogowych odblaskowe muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 1/5

2 Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz z późn. zm.). 2. Termin realizacji umowy Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 w okresie od dnia 1 lutego do 31 grudnia 2010 r. 3. Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto (z podatkiem VAT)... zł, (słownie brutto:...) w tym: 1) za konserwację i utrzymanie elementów istniejącego oznakowania ryczałt za 1 miesiąc: cenę netto... + podatek VAT % tj.... zł cenę brutto (z podatkiem podatku VAT) zamówienia... zł (słownie:... zł) tj. wynagrodzenie za 11 m-cy:... zł netto,... zł brutto; 2) za wymianę i wykonanie nowych elementów oznakowania w orientacyjnej ilości określonej w Formularzu cenowym objętych przedmiotem zamówienia: cenę netto... + podatek VAT % tj.... zł cenę brutto (z podatkiem podatku VAT) zamówienia... zł (słownie:... zł); 3) wykonanie usług zleconych, związanych z przedmiotem zamówienia, w orientacyjnej ilości roboczogodzin określonej w Formularzu cenowym: cenę netto... + podatek VAT % tj.... zł cenę brutto (z podatkiem podatku VAT) zamówienia... zł (słownie:... zł); 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w 1 ust. 2 pkt. 1 wypłacone zostanie w formie ryczałtu niezależnie od ilości wykonanych prac. 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w 1 ust. 2 pkt. 2 i 3 zostanie określone na podstawie faktycznie wykonanych elementów oznakowania i wykonanych usług dodatkowych z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 4. Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie za: 1) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy po wykonaniu zleconego zakresu robót, 2) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszej umowy po wykonaniu zleconego zakresu usług. 5. Podstawą wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4 będą protokoły odbioru robót podpisane przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcy 1) ze strony Zamawiającego protokóły odbioru robót podpisywać będzie: Grażyna Czechowska Inspektor Wydziału IKiOŚ, 2) ze strony Wykonawcy protokóły odbioru robót podpisywać będzie: Faktury częściowe za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Gminę Miasto Ustka, Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, NIP: Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 7. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej. 2/5

3 4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia: 1) stan gotowości do prowadzenia robót- kontakt przez telefon komórkowy z pracownikiem Wykonawcy, 2) dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca robót zobowiązuje się do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy elementów oznakowania natychmiast po otrzymaniu informacji telefonicznej od pracownika Zamawiającego lub przedstawiciela Straży Miejskiej w Ustce, czas usunięcia zgłoszonej naprawy nie może przekroczyć 24 godzin. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dot. organizacji ruchu na terenie miasta Ustki po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone roboty, w tym za bezpieczeństwo w strefie prowadzonych robót. 6. Wszelkie decyzje związane z wymianą elementów oznakowania podejmuje Zamawiający. 7. Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 5. Gwarancje 1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji dla przedmiotu umowy opisanego w 1 ust. 2 pkt. 2, okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania nowego oznakowania. 2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszelkie usterki wynikłe z wad wykonania, które powstaną w okresie gwarancyjnym w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin usunięcia usterek ustalą strony wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie przekroczy 1 tygodnia. 3. W przypadku jeśli Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny usterek strony przyjmują orzeczenie uprawnionego biegłego rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Koszty naprawy pokrywa Wykonawca, o ile biegły rzeczoznawca ustali odpowiedzialność Wykonawcy. W przypadku nie zapłacenia, Zamawiający pokryje koszty napraw z gwarancji dobrego wykonania. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy. 5. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy. 6. Wszelkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane i potwierdzane pisemnie. 6. Podstawowe obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków. 2. Zamawiający zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Wykonawcy. 7. Zwłoka i kary umowne 1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust.1. 3/5

4 2) za zwłokę w usunięciu zgłoszonego do naprawy przez Zamawiającego elementu oznakowania w wysokości 5% ryczałtu miesięcznego brutto wskazanego w 3 ust. 1 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, za każdy zgłoszony element oznakowania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane usługi. 8. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich 1. Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego usługi objęte niniejszą umową nie naruszają praw osób trzecich w zakresie praw patentowych, znaków, nazw firmowych itp. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 2. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw strony trzeciej w myśl ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia. 9. Odstąpienie od umowy 1. Nie przystąpienie do wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2 niniejszej umowy, zaniechanie czynności objętych przedmiotem umowy w okresie dłuższym niż 14 dni stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w 7 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 10. Rozwiązywanie sporów 1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. 2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy właściwy dla Zamawiającego. 11. Siła wyższa 1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. 2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. 3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana. 12. Postanowienia końcowe 1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4/5

5 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 4. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej umowy są Formularz oferty i Formularz cenowy złożone przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 5/5