UMOWA NR.../ - PROJEKT

Transkrypt

1 Załącznik 3/1 - Dotyczy Pakietu Nr 1, 2, 3 UMOWA NR.../ - PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu...pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza Dyrektora Szpitala, wpisanym do KRS pod numerem , Regon , NIP zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... reprezentowaną przez:... wpisaną do KRS pod numerem..., Regon -..., NIP... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 1 Umowa reguluje zasady zakupu i dostawy odczynników oraz dzierżawę analizatorów sztuk..., zwanych dalej przedmiotem umowy w asortymencie, ilościach i cenach wyszczególnionych w ofercie przetargowej w Formularzu cenowym Pakiet nr... - stanowiącym integralną część niniejszej umowy jako jej Załącznik (Załączniki nr ) Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi...zł (słownie...) 2. W cenach jednostkowych zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty związane z dostawami oraz realizacją niniejszego zamówienia do magazynu Zamawiającego. 3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów. I. 4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy, tj. przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. II. 4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w Załączniku obowiązywać będą przez okres...miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Po okresie, o którym mowa w ust. 4 zmiana cen może być dokonywana w przypadku udokumentowanej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyłącznie w grupie artykuły medyczno-farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny ogłaszanego przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym. Wskaźnik inflacyjny według GUS będący podstawą zmiany cen dotyczyć może wyłącznie okresu następującego po okresie stałości cen zaproponowanym przez Wykonawcę. 6. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen, zobowiązana jest każdorazowo powiadomić pisemnie drugą Stronę o zamiarze zmiany cen z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawiając dokumenty uzasadniające fakt wprowadzenia nowych cen. 7. Zmiana cen, o której mowa w ust. 5 i 6 wchodzi w życie po obustronnym porozumieniu Stron i zmianie umowy w postaci aneksu. 8. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia co do wprowadzenia nowych cen, ceny nie ulegają zmianie Dostawy będą realizowane na bieżąco w wielkości i asortymencie wg każdorazowego zapotrzebowania Zamawiającego w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia drogą faksową na nr.... Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do Zamawiającego przedmiot umowy z terminem ważności minimum:... miesięcy od daty dostawy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i wpływem czynników pogodowych. 3. W sytuacji zmiany aktualnego zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia objętego niniejszą umową. Zmiana zapotrzebowania może obejmować do 20 % przedmiotu umowy. 4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia stosuje się zapisy 12 niniejszej umowy. 5. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do

2 zawiadomienia Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy za pośrednictwem faksu pod numerem.... Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia go o wadach przedmiotu umowy. 6. W przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający może: 1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w ust. 5, 2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy co do wadliwej części przedmiotu umowy i zażądać zwrotu ceny jeżeli została zapłacona, a także co do tej części przedmiotu umowy, który nie został dotychczas dostarczony oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w 6 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w 3 ust Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana po każdej dostawie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym na fakturze VAT w terminie 60 dni, licząc od daty dostawy towaru i otrzymania faktury VAT. 2. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego żadnych czynności, w szczególności nie zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w 5 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez przedmiot umowy będący wyrobem medycznym aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) oraz karty charakterystyk zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 453/2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 133 z dnia 20 maja 2010 r.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i używania zgodnie z powołaną w ust. 1 ustawą, oraz kart charakterystyk. 3. W przypadku przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 2 z datą ważności krótszą niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych i ważnych dokumentów w terminie zapewniającym ciągłość dopuszczenia do obrotu. 4. W przypadku upływu terminu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 2 i nie przedłożenia aktualnych, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy i naliczy kary umowne, o których mowa w 6 ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od daty upływu terminu ważności dokumentów W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy. 2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1 Zamawiający, w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin dostawy, i po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić z winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy określonej w 2 ust.1. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem. 4. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania do wysokości pełnej szkody.

3 6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 7. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 7 Wykonawca zobowiązuje się odbierać od Zamawiającego opakowania i odpady opakowaniowe, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r. poz. 888), po substancjach i mieszaninach niebezpiecznych w rozumieniu art. 2 i 4 ustawy z dnia r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu... sztuki analizatorów...na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem 10 ust Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i że jest on wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu lub używania wydane przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) o wyrobach medycznych. 3. Wykonawca oświadcza, że wartość rynkowa brutto przedmiotu dzierżawy wynosi.. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i przekaże do użytkowania przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do 30 dni (dotyczy analizatorów) / do 8 tygodni (dotyczy mikroskopu pakiet nr 1) od daty podpisania niniejszej umowy. 4. Wykonawca wraz z instalacją przedmiotu dzierżawy zobowiązuje się dostarczyć pełną dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim. 5. Przejęcie przedmiotu umowy w dzierżawę zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy. 6. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu dzierżawy w przypadku gdy oferowany nie jest zgodny z formularzem oferty Parametry techniczne (graniczne), który stanowi Załącznik Nr.. do umowy lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w 6 ust. 3 lub żądać wymiany na przedmiot dzierżawy zgodny z opisem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo na nowy wolny od tych wad. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania dzierżawionego... zgodnie z instrukcją obsługi, zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, a także w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz warunkom niniejszej umowy. 8. Przez okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do nadzoru serwisowego przedmiotu dzierżawy, w tym również do wymiany elementów zużytych w wyniku eksploatacji. 9. Naprawy serwisowe dokonywane będą u Zamawiającego, jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 4 dni od daty ich zgłoszenia faksem na numer..., Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze w miejsce wadliwego. 10. Uszkodzenie przedmiotu dzierżawy przez Zamawiającego spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążą Zamawiającego. 12. Zamawiający dokona zwrotu przedmiotu dzierżawy po zakończeniu trwania umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji. 13. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego za... na kwotę brutto... (słownie:... zł) płatnego miesięcznie w wysokości... zł w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT, którą Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. 14. Czynsz, o którym mowa w ust. 13 będzie stały przez okres trwania umowy i wpłacany na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 9 W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, tj. od dnia

4 ...do dnia W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem 3 ust. 3 niniejszej umowy Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest:...- tel Osobą odpowiedzialną za realizacje niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest:...- tel Wszelkie oświadczenia, zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana cen brutto oraz czynszu dzierżawnego brutto na wypadek zmiany stawki podatku VAT, wiąże strony umowy z mocy prawa i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy pozostające w związku z niniejszą umową W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 15 Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, zmian przewidzianych w 2 ust. 3, 3 ust. 3, a nadto gdy: nastąpią przekształcenia własnościowe, nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne nastąpią zmiany adresu, w razie zakończenia, wstrzymania lub wycofania produkcji przedmiotu zamówienia zastępuje się produktem zamiennym o parametrach nie gorszych cena nie wyższa niż w ofercie, przedmiot zamówienia zastępuje się produktem o lepszych parametrach lub właściwościach cena jednostkowa oznaczenia nie wyższa niż w ofercie, zmianie ulega nr katalogowy lub wielkość opakowań W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych.. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych. 4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim

5 powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. 7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 11. Wykonawca po zakończeniu umowy i przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych. 17 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd wg siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla Dzierżawcy i dla Wydzierżawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

6 Załącznik 3/2 - Dotyczy Pakietu Nr 2 (sprzęt informatyczny) UMOWA DZIERŻAWY NR.../ - PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu...pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza Dyrektora Szpitala, wpisanym do KRS pod numerem , Regon , NIP zwanym w dalszej treści umowy Dzierżawcą, a... reprezentowaną przez:... wpisaną do KRS pod numerem..., Regon -..., NIP... zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Umowa reguluje zasady dzierżawy sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w asortymencie, ilościach i cenach wyszczególnionych w ofercie przetargowej w Formularzu cenowym Pakiet nr 2 - stanowiącym integralną część niniejszej umowy jako jej Załącznik.., zwanego w dalszej części umowy przedmiotem dzierżawy. 2. Wydzierżawiający na swój koszt dostarczy, zainstaluje i przekaże do używania przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 3. Wydzierżawiający zapewnia, że przedmiot dzierżawy jest oznakowany znakiem CE, oraz posiada deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganymi dokumenty te Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą. 4. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy oraz, że dostarczony przedmiot dzierżawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, jest w pełni zgodny z SIWZ oraz spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz z późn. zm.). 5. Wykonawca wraz z instalacją przedmiotu dzierżawy zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim, sterowniki na CD/DVD oraz oprogramowanie. 6. Wydzierżawiający na własny koszt przeszkoli pracowników Szpitala w zakresie obsługi i prawidłowego użytkowania przedmiotu dzierżawy. 7. Przejęcie przedmiotu umowy w dzierżawę zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy. 2 Dzierżawca zobowiązuje się do wykorzystywania wymienionego w 1 przedmiotu dzierżawy zgodnie z instrukcją obsługi a także w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz warunkom niniejszej umowy. 3 Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania tj. od dnia...do dnia Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego brutto na kwotę...zł (słownie:...zł), płatnego miesięcznie w wysokości...zł, w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury VAT, którą Wydzierżawiający obowiązany jest przedłożyć Dzierżawcy do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. 2. Czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty związane z dzierżawą, w tym koszty instalacji, przeszkolenia personelu, nadzoru i napraw serwisowych za wyjątkiem określonych w 7 ust Czynsz dzierżawny będzie stały przez cały okres trwania umowy tj. przez okres 36 miesięcy. 4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT, wysokość czynszu zmieni się stosownie do tych przepisów. 5. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 wpłacany będzie na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany

7 na fakturze VAT. 6. Wydzierżawiający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dzierżawcy podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wydzierżawiającemu w stosunku do Dzierżawcy, albo wejście osoby trzeciej w prawa zaspokojonego Wierzyciela. 5 W przypadku uchybienia terminowi zapłaty czynszu dzierżawnego, o którym mowa w 4 niniejszej umowy Wydzierżawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek. 6 Dzierżawca nie może bez zgodny Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania osobie trzeciej ani go poddzierżawiać Przez okres umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się do nadzoru serwisowego przedmiotu dzierżawy, w tym również do wymiany części zużytych w wyniku normalnej eksploatacji. 2. Naprawy serwisowe dokonywane będą u Dzierżawcy. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 4 dni od daty ich zgłoszenia faksem na numer Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 4 dni, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy urządzenie zastępcze w miejsce wadliwego. Urządzenie zastępcze musi posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne. 4. Uszkodzenie przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Dzierżawcy i Wydzierżawiającego. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążą Dzierżawcę W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w 1 ust. 2 umowy Dzierżawca może żądać od Wydzierżawiającego kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie i instalacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % czynszu dzierżawnego brutto lub może od umowy odstąpić i żądać kar umownych, o których mowa w ust W przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę z winy Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 5 % czynszu dzierżawnego brutto. 3. W przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wydzierżawiającego z powodów wymienionych wyżej u Dzierżawcy powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Dzierżawca ma prawo żądać od Wydzierżawiającego odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych. Kary umowne Wydzierżawiający zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Dzierżawcy. 5. W przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wydzierżawiającego powstała szkoda po stronie Dzierżawcy z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości pełnej szkody Dzierżawca może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę z powodów określonych w ust. 1 Wydzierżawiający może żądać jedynie czynszu należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 10 Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 11 Wszelkie oświadczenia, zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

8 pisemnej pod rygorem nieważności Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Dzierżawcy jest:...- tel Osobą odpowiedzialną za realizacje niniejszej umowy po stronie Wydzierżawiającego jest:...- tel W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych.. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych. 4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. 7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 11. Wykonawca po zakończeniu umowy i przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych. 15 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd wg siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla Dzierżawcy i dla Wydzierżawiającego.

9 DZIERŻAWCA: WYDZIERŻAWIAJĄCY: