UMOWA NR DP/2311/../16

Transkrypt

1 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)..., z siedzibą w... przy ulicy..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..., wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego.. i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko)..., przedsiębiorcą działającym pod firmą... z siedzibą w... przy ulicy..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod numerem..., zwanym w treści umowy Wykonawcą, w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na: opracowaniu ekspertyzy techniczno-budowlanej dotyczącej możliwości rozbudowy o nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu położonego w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 19, zgodnie z opisem przedmiotu zamówieni i złożoną ofertą, które stanowią integralną część umowy. 2. Ekspertyzę Wykonawca przekaże Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w wersji papierowej i w trzech egzemplarzach na nośniku elektronicznym w PDF. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zapewniające wykonanie prac objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm stosowanych w tym zakresie, tak, aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 2

2 3 Zamawiający udostępni (do wglądu) nieodpłatnie Wykonawcy niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy dokumenty i materiały, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 1. Wykonawca wykona dzieło w ciągu.. dni licząc od dnia zawarcia umowy W przypadku niemożności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia prac w terminie Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie. 3. W przypadku określonym w ust.2 Zamawiający, jest uprawniony do: 1) odstąpienia od umowy, 2) powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu umowy innemu wykonawcy, 3) zmiany terminu wykonania prac. 4. Zamawiający bezzwłocznie zawiadamia Wykonawcę o podjętej decyzji. 5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie złotych:.00/100). 2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie czynności określone w 1 umowy oraz wszelkie wydatki Wykonawcy poniesione przez niego w związku lub w wykonaniu umowy oraz z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła. 3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem, po wykonaniu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy numer.. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru ekspertyzy podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne, nieograniczone terytorialnie i w czasie autorskie prawa majątkowe do dzieła stanowiącego przedmiot umowy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy stają się własnością Zamawiającego po dokonaniu przez niego zapłaty całości wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust Wykonawca zachowuje prawo autorskie osobiste, zaś Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania na następujących polach eksploatacji : 1) utrwalenie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty 6

3 DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video -CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką, 2) zwielokrotnienie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką, 3) wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, 4) najem egzemplarzy, 5) użyczenie egzemplarzy, 6) wprowadzenie do pamięci komputera, 7) rozpowszechnianie na platformach cyfrowych, 8) wykorzystanie fragmentów utworu w celach promocyjnych i reklamowych, 9) prawo decydowania o wykonywaniu dalszych praw zależnych, 10) publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, lub jakichkolwiek innych nośników komunikacyjnych, 11) wprowadzania zmian rozbudowy, 12) wykorzystania do przygotowania projektu budowlanego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust.1 obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenia za korzystanie przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie. 5. Wykonawca przekazując dzieło zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że przedmiot umowy oraz poszczególne jego części nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do wizerunku oraz innych dóbr osobistych oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tego tytułu. Ponadto Wykonawca przekazując przedmiot umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, dotyczące przedmiotu umowy niezbędne do korzystania z nich na zasadach określonych powyżej oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej. 6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw, o których mowa w ust.5 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich. 7 Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może skorzystać z uprawnień określonych w art kodeksu cywilnego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

4 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w 5 ust.1 umowy. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto Umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w ust Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości, że wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego terminy wykonania umowy podlegają odpowiedniemu przesunięciu o czas opóźnienia prac spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 W sprawach spornych właściwym miejscowo jest sąd siedziby Zamawiającego. 11 Przelew wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca. Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w wypadku umów do projektów UE zgodę na ujawnienie do rozliczeń wartości umowy.... Wykonawca Zamawiający

5 Kielce dn. Protokół odbioru dzieła Umowa nr: DP/2311/ /16 Niniejszym potwierdzam prawidłowe wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej dotyczącej możliwości rozbudowy o nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu położonego w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 19. Potwierdzam odbiór 6 egzemplarzy w wersji papierowej i 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wykonawca..