WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Plac Batorego 4, kod pocztowy , reprezentowanym przez: Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego, Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a. przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:. z siedzibą w ul..., kod pocztowy., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez: - właściciela zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt posadowienia czterech kontenerów wraz z projektem zagospodarowania i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim jak i uzyskania stosownych zezwoleń na realizację inwestycji od organów administracji budowlanej. W ramach realizacji zlecenia projektant zobowiązany jest zagwarantować sobie obsługę geodezyjną do: wykonania wtórnika do celów projektowych oraz innych niezbędnych dla wykonania projektu prac geodezyjnych. 1

2 2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie projektu zgodnie z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia.. (pismo znak:..). 3. Podstawą wykonania przedmiotu umowy jest: niniejsza umowa, opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Umowy, oferta cenowa Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Umowy. 2 WARUNKI I SPOSOBY PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie netto w kwocie zł (słownie:. /100) powiększone o podatek VAT według stawki % w wysokości zł (słownie:.../100), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia., stanowiącą Załącznik Nr Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności z kosztami poniesionymi za wykonanie wtórnika i wszelkich prac geodezyjnych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w dwóch częściach: a) 60 % tj. kwota.. po wykonaniu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy i złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. b) 40% tj. kwota po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie do weryfikacji Zamawiającemu kompletnego projektu zgodnego z 1, jest protokół przekazania dokumentacji, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu sprawdzi kompletność i prawidłowość przekazanej dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia wad, wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. 5. Dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania i przyjęcie całości przedmiotu umowy określonego w 1, jest protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 2

3 6. Podstawę do wystawienia faktur zgodnie z ust. 3 będą odpowiednio protokoły określone w ust. 4 i 5 oraz potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, bądź przekazana Zamawiającemu ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 7. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego: NBP o/o Szczecin, nr na konto Wykonawcy:. w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT numer identyfikacji podatkowej (NIP) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: a) wadliwym wystawieniem faktury VAT, b) brakiem u Wykonawcy kopi faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy, c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z opisem zapytania ofertowego i złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 30 kwietnia 2013 r. b) wykonania całości przedmiotu umowy z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 1 lipca 2013 r. 3

4 5 1. Wykonawca może żądać zmiany umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy, a konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W wypadku istotnego rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy w trakcie jej trwania, na prace dodatkowe zostanie zawarta umowa odrębna. 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca podejmą następujące czynności: 1) sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie prac Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i opracowania, jakie wykonał w zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zwróci wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w celu realizacji umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 6 Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i uwzględnił je w kosztach. 4

5 7 1. Wykonawca umowy odpowiada za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych i ich zgodność z prawem budowlanym i przepisami pochodnymi oraz normami technicznymi. 2. Dokumentacja powinna obejmować pełen zakres robót niezbędnych do wykonania posadowienia czterech kontenerów. 3. Wraz z przedmiotem odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemne oświadczenie, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a także że jest kompletna, również z punktu widzenia celu zamówienia oraz że nie posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych). 8 KARY UMOWNE 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, b) zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości w wysokości 0, 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem treści 5 ust. 3 umowy. 2. W wypadku przerwania prac projektowych wykonanych w wymiarze ponad 20% z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, ich rozliczenie nastąpi na podstawie protokolarnie określonego stopnia zaawansowania. 5

6 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, na które nie przewidziano kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odpowiednio odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych, z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 9 OSOBY DO KONTAKTU 1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się: Pan/i.. 2. Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Pan Jerzy Łysakowski Naczelnik BONn tel Pani Anna Kowalik Kierownik Oddziału Gospodarczego BONn tel PRAWA AUTORSKIE 1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanych, w ramach niniejszej umowy opracowań na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii, c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie lit. b) - publicznego wykonania, wystawienia, 6

7 wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, d) korzystania na własny użytek, e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, f) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do powierzenia wykonywania nadzoru autorskiego osobom trzecim działającym na Zlecenie Zamawiającego jak również do wprowadzania zmian w projekcie jakie okażą się niezbędne w toku realizacji inwestycji dla zachowania jej istoty i integralności jak również dla zapewnienia zgodności inwestycji z obowiązującymi normami i treścią decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy następować będzie z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia określonego w 2 ust. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7

8 13 1. Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotu umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny w Szczecinie. 2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A: 8