|
|
- Adrian Sokołowski
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Krajowa Spółka Cukrowa , 12:30 Wtorek, 31 lipca 2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż dwóch wyparek opadowych (2500 m² i 5000 m²) oraz konstrukcji wsporczej pod posadowienie w/w wyparek: w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja gospodarki cieplnej dla Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrowni Malbork w Malborku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w pełni opłacony ,00 zł, NIP , REGON Zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż dwóch wyparek opadowych (2500 m² i 5000 m²) oraz konstrukcji wsporczej pod posadowienie w/w wyparek: w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja gospodarki cieplnej dla Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrowni Malbork w Malborku I. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA/INWESTOR Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w pełni opłacony ,00 zł, NIP , REGON II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES 1. Przedmiotem postępowania jest inwestycja obejmująca: 1) Wykonanie, dostawa, montaż wyparki opadowej 2500 m². Wykonanie aparatu wg. Rysunku założeniowego PL-K-111, 2) Wykonanie, dostawa, montaż wyparki opadowej 5000 m². Wykonanie aparatu wg. Rysunku założeniowego PL-K-112, 3) Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod posadowienie i podestów obsługowych dla w/w aparatów wyparnych, Wykonanie wg. Rysunku założeniowego PL-K-113, 4) Izolacja termiczna aparatów wyparnych, gr. 100 mm, płaszcz ochronny blacha trapezowa Dokumentacja techniczna, niezbędna do wykonania oferty, dostępna jest w dziale technicznym Cukrowni Malbork. Osoby prowadzący sprawę. Marek Schabowski tel. kont Jacek Czajkowski tel. kont Michał Harbaczewski tel. kont III. OPIS ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE INWESTYCJI 1. Zapisy ogólne 1) Oferowane wyposażenie i urządzenia muszą być zgodne z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w chwili dostawy oraz muszą być oznaczone symbolem CE. 2. Lokalizacja inwestycji
2 1) Miejscem przedmiotowego postępowania, jest Krajowa Spółka Cukrowa SA., Oddział Cukrownia Malbork ". IV. WYNAGRODZENIE I HARMONOGRAM FINANSOWY 1. Wynagrodzenie 1) Oferent zobowiązany jest podać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w walucie PLN w kwocie netto. Podatek VAT należy wykazać w oddzielnej pozycji. Harmonogram finansowania Inwestor przewiduje harmonogram finansowania inwestycji, powiązany ściśle z harmonogramem wykonania prac oraz okresem rozliczeniowym Inwestora (rokiem obrotowym, który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku). V. TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI 1) Inwestor przewiduje następujący harmonogram realizacji prac, przy założeniu podpisania umowy na realizację w IV kwartale 2018 roku: a) Dostawa aparatów wyparnych do cukrowni do r. b) Zakończenie prac montażowych r. 2) Oferent zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji prac z uwzględnieniem powyższych terminów. VI. WARUNKI DLA OFERENTÓW 1) Oferty mogą składać Oferenci, którzy posiadają ekonomiczne i merytoryczne możliwości realizacji zadania. 2) Oferent musi wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji podobnych zadań. VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1) wynagrodzenie całkowite ryczałtowe. 2) Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Inwestora na zawarcie tych umów oraz do przekazania Inwestorowi kopii zawartych umów. 3) Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym harmonogramem wykonania dokumentacji oraz okresem rozliczeniowym Inwestora (rokiem obrotowym), który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. 4) W przypadku płatności przez Inwestora jakichkolwiek zaliczek Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych zwrotu zaliczki 5) Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Inwestora protokoły odbiorów przewidzianych w umowie. Zapłata będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Inwestorowi. 6) Wykonawca będzie miał obowiązek składać Inwestorowi dowody uiszczenia wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku Inwestor będzie miał prawo wstrzymać bieżące płatności. 7) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 8) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców. 9) Inwestor zastrzega, że w umowie zostaną wprowadzone dla Wykonawcy kary umowne m.in. z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę swych zobowiązań, jak również z tytułu odstąpienia przez Inwestora od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (szczegółowe uzgodnienia w zakresie konkretnych przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych, jak i ich wysokość będą przedmiotem negocjacji). Jednocześnie Inwestor zastrzega, że przewidziane w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Inwestora odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (kary umowne zaliczalne). 10) Język umowy polski i prawo polskie. 11) Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu. 12) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady powstałe w czasie wykonywania usługi będącej przedmiotem konkursu. 13) Rękojmia za wady dostaw i prac objętych Umową oraz gwarancja jakości, będzie przysługiwać Zamawiającemu przez okres minimum 5-ciu lat. 14) Postanowienia dotyczące gwarancji będą zawierały terminy wykonania zobowiązań gwarancyjnych. 15) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących terenu zakładu, które będą stanowiły załącznik do Umowy. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie
3 wykonywania prac przez wszystkich pracowników Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w umowie zostaną wprowadzone dla Wykonawcy kary umowne za naruszenia wymagań prawnych ogólnych lub wewnętrznych przepisów Spółki w zakresie Ochrony Środowiska i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. VIII.WYMOGI OFERTY Oferta powinna zawierać kompleksowy opis wykonania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych przez Inwestora w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. 1. Ponadto oferta powinna zawierać: 1) Dokładne dane Oferenta imię i nazwisko, firmę, wskazanie formy prawnej oraz danych adresowych. 2) Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów, adresów . 3) Datę sporządzenia oferty. 4) Określenie wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów pkt IV. Zaproszenia do składania ofert. 5) Oświadczenia Oferenta: a) że posiada on potencjał ekonomiczny i wiedzę potrzebną do należytego wykonania przedmiotu postępowania, b) że oferta będzie ważna przez 120 dni od dnia jej złożenia, c) o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania. d) że akceptuje warunki umowy zamieszczone w Zaproszeniu do składania ofert ( pkt VII. Zaproszenia do składania ofert). 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba, że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt1). 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Dokumenty potwierdzające wysokość ubezpieczenia działalności gospodarczej Oferenta od odpowiedzialności cywilnej. 6) Referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji podobnych inwestycji z opisem zrealizowanych prac. 3. Pozostałe wymagania oferty: 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 2) Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. 3) Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych. 4) Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. 4. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Oddziału KSC S.A. Cukrownia Malbork w Malborku, ul. Sikorskiego 51, Malbork, w kancelarii ogólnej, w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: NIE OTWIERAĆ OFERTA HANDLOWA NA WYKONANIE APARATÓW WYPARNYCH. 2) Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci Oferenta. 3) Ostateczny termin składania ofert na podany adres upływa w dniu roku do godziny ) W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do siedziby Organizatora Postępowania w terminie roku do godziny 11.00
4 5) Oferent może zmienić lub odwołać swoją ofertę poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora Postępowania złożone przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 3. 6) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu oferty powinno być złożone zgodnie z postanowieniami pkt 5; koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ZMIANA" lub ODWOŁANIE. 5. Otwarcie ofert: 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. roku, o godz , w siedzibie Oddziału KSC S.A. Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego 51 w Malborku. Otwarcie ofert ma charakter zamknięty. 2) Oferty, które zostały odwołane zgodnie z VIII. pkt 4. ppkt 5) i 6) niniejszego Zaproszenia do składania ofert nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom. 6. Wybór Oferty. 1) Wybór najlepszej oferty nastąpi w trybie negocjacji ograniczonych. 2) Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami. 3) Przewidywany termin przeprowadzenia negocjacji r. w siedzibie Oddziału KSC S.A. Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego 51 w Malborku w godz ) Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci zobowiązani będą do złożenia oferty końcowej. 5) Zawarcie umowy nastąpi po zaakceptowaniu najlepszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 6) O wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi wszystkich Oferentów w formie pisemnej. 7. Informacje dodatkowe 1) Organizator Postępowania bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia Negocjacji. 2) Organizatorowi Postępowania przysługuje prawo zamknięcia Negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź też prawo do przedłużenia terminu składania ofert. 3) Organizatorowi postępowania przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny. 4) Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia przez Organizatora Postępowania od negocjacji, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w całości lub w części Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 5) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub nie odpowiada warunkom określonym w Zaproszeniu do składania ofert. 6) Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej wskazując przyczynę odrzucenia oferty. 7) W uzasadnionych przypadkach Krajowa Spółka Cukrowa S.A. może żądać złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty wysyłając do wszystkich Oferentów prośbę o uzupełnienie ofert i wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi. 8) Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 9) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator Postępowania w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Organizatora Postępowania. 10) Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami do momentu otwarcia ofert są: a) z ramienia Oddziału Cukrownia Malbork" Marek Schabowski tel Metadane Data publikacji : Rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Krajowa Spółka Cukrowa Osoba udostępniająca informację: Barbara Jarząbek
5
Krajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/ogloszenia/8495,zaproszenie-do-skladania-pisemnych-ofert-na-dostawe-mon taz-i-uruchomienie-agrega.html 2019-03-31, 08:44 Niedziela,
Bardziej szczegółowoKrajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/ogloszenia/8195,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-realizacje-zadania-inwest ycyjnego-pn-wylozenie.html 2019-06-12, 05:36 Piątek,
Bardziej szczegółowoKrajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/ogloszenia/8642,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-modernizacje-stacji-filtracji-so ku-dostawa-i-m.html 2019-06-12, 20:25 Wtorek, 23 października
Bardziej szczegółowoKrajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/ogloszenia/7823,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wybudowanie-w-systemie-gen eralnego-wykonawstwa.html 2018-12-22, 22:27 Piątek, 29 grudnia
Bardziej szczegółowoKrajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3732,2013-04-10-zaproszenie-do-skladania-of ERT-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-wynajm.html 2019-01-26,
Bardziej szczegółowoKrajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/ogloszenia/8494,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-i-montaz-inst alacji-przerobu-soku-ge.html 2019-01-06, 05:02 Niedziela,
Bardziej szczegółowoZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
Bardziej szczegółowo1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Zaproszenie do składania ofert w trybie nieograniczonego konkursu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa systemu melioracyjnego rurociągów podziemnych deszczowni półstałej
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zaproszeniu do składania ofert
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące przygotowania i dostawy prowiantów( 2 bułki, wafelek, owoc(jabłko lub banan)
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące przygotowania i dostawy prowiantów( 2 bułki, wafelek, owoc(jabłko lub banan) Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako PZLA ), zaprasza
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Bydgoszcz, dnia 26.09.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych dla potrzeb służbowych
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 8/PN/WM/przeglądy budynków/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym
Bardziej szczegółowo1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31
Bardziej szczegółowoPROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy:
PROJEKT UMOWY RAMOWEJ na uruchomienie linii leasingowej zawarta dnia 2018 roku zwana dalej Umową lub Umową Ramową pomiędzy: Załącznik nr 8 INNEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość
Bardziej szczegółowoOpis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.
Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości
Bardziej szczegółowoUmowa nr../(m-c)/(dział)
Umowa nr../(m-c)/(dział) zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: Śródmieście spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych
Bardziej szczegółowoWarszawa, r. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot: zakup i dostawa medali na potrzeby programu Lekkoatletyka dla każdego!
Warszawa, 26.03.2019r. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot: zakup i dostawa medali na potrzeby programu Lekkoatletyka dla każdego! W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z siedzibą
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia., dnia. OŚWIADCZENIE OFERENTA I. Część ogólna W związku z postepowaniem ofertowym na wybór Oferenta dzierżawy nieruchomości PETROLOT sp. z o.o. oświadczam, że
Bardziej szczegółowoDolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul.
DOLKOM www.dolkom.pl e-mail: dolkom@dolkom.pl Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6 Nr postępowania
Bardziej szczegółowoREGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI
REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L PRZEZ SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY Organizatorem sprzedaży jest Spółdzielcza
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące najmu lokalu użytkowego w: Warszawa ul. Przy Agorze 26 Lokal Użytkowy U5 Powierzchnia Użytkowa 185,71m²
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące najmu lokalu użytkowego w: 01-930 Warszawa ul. Przy Agorze 26 Lokal Użytkowy U5 Powierzchnia Użytkowa 185,71m² Informacje o Organizatorze Organizatorem jest: FSMnW Warszawa
Bardziej szczegółowoZapytanie ofertowe nr 19/04_2015
INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego
Bardziej szczegółowo(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.
Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora
Bardziej szczegółowo2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz
CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia 2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych-
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "ZAPYTANIE O CENĘ"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "ZAPYTANIE O CENĘ" Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach Wykonanie usługi koszenia trawy wraz
Bardziej szczegółowoNr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki
Bardziej szczegółowoI. Opis przedmiotu postępowania konkursowego dotyczy koszulek dla dzieci
Warszawa, 31.10.2018r. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot: zakup i dostawa zestawów sportowych na potrzeby programu Lekkoatletyka dla każdego! W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy 2. Cena 3. Warunki realizacji umowy
Załącznik nr 3 UMOWA Nr ATZ _ _ 201 _EL_ _201.. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917
Bardziej szczegółowoWzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a,
Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON:
Bardziej szczegółowoPrzetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego
Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup
Bardziej szczegółowoNr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, Konto bankowe: Citibank Handlowy SA VI Oddział w Warszawie
Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, 24.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PREZENTACJI FIRMY związanym z wyborem firmy oferującej dostawę / dzierżawę i serwisowanie wózków widłowych oraz powiązanego sprzętu
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WYMIANĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
Bardziej szczegółowoSpółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
Bardziej szczegółowoWYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art.
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na: WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ o wartości zamówienia
Bardziej szczegółowoUmowa. Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej łącznie Stronami lub każdy z nich z osobna Stroną
Umowa zawarta w Łaziskach Górnych w dniu (*) 2017 roku, pomiędzy: Re Alloys sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Bardziej szczegółowoUmowa nr. /wzór/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Konto bankowe: mbank, PL
Umowa nr. /wzór/ zawarta w dniu.. w Starym Lesie, pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański, wpisana pod numerem 0000177882
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Dostawa 2szt. pompy do przepompowni ścieków ZATWIERDZAM Bydgoszcz, dnia... 1 SPECYFIKACJA WARUKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa
Bardziej szczegółowoU M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy:
U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Wzór Mokotowską Fundacją Warszawianka - Wodny Park z siedzibą 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Bardziej szczegółowoUsługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych
Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:
Bardziej szczegółowoU M O W A.. / M C S / /
U M O W A.. / M C S / / 2 0 1 6 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowo3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.
ZPM.5211.2.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 1. Zamawiający Zarząd
Bardziej szczegółowoENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA
Bardziej szczegółowoOpis zmian do Zapytania Ofertowego z dn r.
Łaziska Górne, 09.02.2017 r. Opis zmian do Zapytania Ofertowego z dn. 03.01.2017 r. Działając zgodnie z treścią pkt 18 podrozdziału 6.5.2 Zasada Konkurencyjności Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
Bardziej szczegółowoPKP Energetyka S.A. nr sprawy EZ9-Ez6a-4202/07/2015
PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, kapitał zakładowy 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015
Zabrze, dnia 09.06.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Bardziej szczegółowoAGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.
I. Organizator REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AGROCHEM PUŁAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoUMOWA RAMOWA NR.../ZZP - 03/17
Ogólne Warunki Umowy Ramowej (OWUR) UMOWA RAMOWA NR.../ZZP - 03/17 Zawarta w dniu...w.. pomiędzy: Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, z siedzibą : Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa,
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR
ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną
Bardziej szczegółowoKrajowa Spółka Cukrowa
Krajowa Spółka Cukrowa http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/ogloszenia/8424,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-i-montaz-zrobot yzowanego-stanowiska-pa.html 2019-01-28, 03:07 Środa, 01
Bardziej szczegółowoUmowa dostawy. (bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi)
Umowa dostawy (bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.
GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
Bardziej szczegółowoZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Perswazja i negocjacje w windykacji - skuteczne metody telefonicznego odzyskiwania należności.
Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/294/10 Warszawa, dnia 25 maja 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest
Bardziej szczegółowoUMOWA. 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z
Bardziej szczegółowoZapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17
Warszawa, 24.05.2017 Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji technicznych połączonych z wykonaniem i dostawą wnętrzowych rozdzielnic SN dla stacji transformatorowych OST-5
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: DOCIEPLENIE SCIANY BOCZNEJ BUDYNKU
Bardziej szczegółowok o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O Załącznik nr 3
M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w
Bardziej szczegółowoUMOWA NR EZ2-Ez6 -.. /.. Zawarta w dniu. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, Warszawa, działająca przez Oddział w Warszawie Usługi
UMOWA NR EZ2-Ez6 -.. /.. Zawarta w dniu. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00 681 Warszawa, działająca przez Oddział w Warszawie Usługi NIP: 526-25-42-704 REGON: 017301607 00257 kapitał zakł.
Bardziej szczegółowoZapytanie ofertowe. Numer postępowania: EDULAB-05/10/2017
Zapytanie ofertowe Projekt: EduLAb Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R. Numer
Bardziej szczegółowoUmowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy
Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego
Bardziej szczegółowoLista sprawdzająca P PO.5
Lista sprawdzająca P-17-13-PO.5 Niniejszym potwierdzamy złożenie następujących dokumentów o treści pozwalającej na potwierdzenie spełnienia przez nas danego wymagania formalnego: Lp. Warunek Dokument wymagany
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu
Bardziej szczegółowoZaproszenie do składania ofert
UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej
Bardziej szczegółowoSiarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU
WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze
Bardziej szczegółowoZapytanie ofertowe nr K/B/2/2014
Zapytanie ofertowe nr K/B/2/2014 1. Kierujący zapytanie: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce. KRS 198087, NIP 657-038-94-52 działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych
Bardziej szczegółowoAGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038
Bardziej szczegółowoZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet
Bardziej szczegółowoProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/3831/2014 Kraków, 2014-11-13
Bardziej szczegółowoUmowa dostawy AAM/2019/EL/1572. (z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi)
Umowa dostawy AAM/2019/EL/1572 (z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
Bardziej szczegółowoUmowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.
(Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której
Bardziej szczegółowo1. Ryczałtowa cena za wykonanie usług określonych w 1 oraz 3 wzoru umowy
... Formularz oferty str. 1/3 /pieczęć adresowa wykonawcy; w przypadku konsorcjum należy podać dane Wykonawców tworzących konsorcjum / URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE UL. SŁAWIĘCICKA 19 47-143 UJAZD O F E R T
Bardziej szczegółowoWZÓR UMOWY. UMOWA Nr.
Załącznik Nr 5 str. 1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr. Zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Choszczeńskim z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie, 73-200 Choszczno/ Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001
OGŁOSZENIE o sprzedaży o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 1. Cena wywoławcza 16 000,00 zł brutto. 2. Oferta winna być zapakowana w kopertę, odpowiednio zabezpieczoną przed jej przypadkowym
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Bardziej szczegółowoZapytanie ofertowe nr K/U/6/2014
Zapytanie ofertowe nr K/U/6/2014 1. Kierujący zapytanie: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce. KRS 198087, NIP 657-038-94-52 działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych
Bardziej szczegółowoWzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych
załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
Bardziej szczegółowo... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016
Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)
Bardziej szczegółowoUMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta
Bardziej szczegółowoKonkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)
Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej, możliwości zawarcia umowy ramowej.
OGŁOSZENIE Kołobrzeg, dnia 09.10.2017r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, e- mail: sekretariat@mswia.kolobrzeg.pl,
Bardziej szczegółowoUMOWA RAMOWA NR.../ZZP - 01/17
Ogólne Warunki Umowy Ramowej (OWUR) UMOWA RAMOWA NR.../ZZP - 01/17 Zawarta w dniu...w.. pomiędzy: Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, z siedzibą : Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa,
Bardziej szczegółowoW odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko
Bardziej szczegółowo2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU
Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE
Bardziej szczegółowoUMOWA. Postanowienia ogólne
UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje
Bardziej szczegółowoFundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe
Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej
Bardziej szczegółowoOFERTA. Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON..
Załącznik nr 1 OFERTA Dane dotyczące oferenta Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON.. e-mail nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowę budynku garażowego-
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad
Bardziej szczegółowo