UMOWA Nr TIiGG 342... / 2008 o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... 2008 r. w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Pl. Wolności 1, reprezentowaną przez: Andrzeja Grabowskiego - Burmistrza Miasta, działającego przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, NIP 878-10-00-328, zwaną dalej Zamawiającym, a :...... zwanym dalej Wykonawcą, NIP Przedmiot umowy: 1 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Mikołaja z Ryńska oraz na terenie osiedla mieszkaniowego Brodnickie w Kowalewie Pomorskim 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu rzeczowo finansowego przedmiotu umowy, określonego w pkt. 2 na podstawie pisemnej informacji Zamawiającego i stosownego aneksu do umowy. Rozliczenie za roboty nie wykonane nastąpi na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, za wyjątkiem robót wynikających z protokołów konieczności. Zapłata za roboty dodatkowe nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia wg cen jednostkowych kosztorysu ofertowego w jednakowych terminach, jak dla robót objętych niniejszą umową. 5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wg załącznika nr 4. Obowiązki wykonawcy: 2 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówione dzieło budowlane zgodnie z: a) projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy, b) warunkami pozwoleń na budowę, których kserokopie, stanowi załącznik nr 5, c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i norm polskich przenoszących europejskie normy zharmonizowane a w przypadku ich braku: - europejskie aprobaty techniczne, - normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe - polskie aprobaty techniczne. 1
d) kosztorysem ofertowym. 2. Do wykonania zamówionego dzieła budowlanego Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 3. Wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia. 4. Zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 5. W ramach organizacji placu budowy zrealizuje własnym kosztem i staraniem obiekty tymczasowego zaplecza budowy. 6. Informować będzie na bieżąco inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego. Umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dot. bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego. 9. Opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 1 (jednym) egzemplarzu i przekaże zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru całego zadania. 10. Wykona w 3 egz. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po zakończeniu zadania i przekaże Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego zadania. 11. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 13. Prowadzić będzie Dziennik Budowy i udostępniać go osobom po stronie Zamawiającego a w szczególności Inspektorowi Nadzoru celem dokonania wpisów i potwierdzeń. 14. Zlikwiduje plac budowy i zaplecze własne bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później, niż 15 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 15. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy dróg łącznie z dokonaniem należnych opłat. 16. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym m.in. odbudowy nawierzchni dróg i chodników, trawników oraz wszystkich składników znajdujących się w pasie robót, które uległy zniszczeniu. 17. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, tj. w szczególności kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji szczegółowej, a poza tym z nadziemnymi, naziemnymi i podziemnymi przewodami i urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, cieplnymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi. 18. Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego ( ze szczególnym uwzględnieniem melioracji szczegółowej ) zgłosi do odbioru właściwemu użytkownikowi / zarządcy i dostarczy do Zamawiającego podpisany protokół odbioru. 3. Obowiązki zamawiającego: 1. Dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 2
2. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego przedmiot umowy. 4. Odbiór wykonanych robót na zasadach określonych w 8. 4. Terminy wykonania: 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30 października 2008 r. 2. W określonym terminie należy bezwarunkowo dokonać odbioru zadania i najpóźniej w tym dniu spisać protokół odbioru. 5. Ubezpieczenia. 1. Wykonawca zapewni na własny koszt od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót polisę ubezpieczeniową, obejmującą ubezpieczenie robót od odpowiedzialności cywilnej, w związku z przejęciem przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za: - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót, - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów i materiałów, sprzętu oraz innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed rozpoczęciem robót kserokopie dokumentów ubezpieczeniowych oraz do wglądu oryginały polisy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis ubezpieczeniowych Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczenia z kwot należnych Wykonawcy. 6 Kierownik budowy 1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie., za którego zachowanie odpowiada na zasadach ogólnych. 2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 7. Nadzór inwestorski 1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie : 2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru dot. prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 8. Odbiory. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru. 4. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: 3
a. oryginał dziennika budowy b. dokumentację powykonawczą c. atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia d. inne wymagane dokumenty, jak: protokoły, zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, e. protokoły z odbudowy / naprawy urządzeń melioracji szczegółowej, uszkodzonych podczas prowadzonych robót, spisany z Gminną Spółką Wodną w Kowalewie Pomorskim, f. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami g. inwentaryzację geodezyjną. 5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 9. Wynagrodzenie. 1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za zamówione dzieło ustalone na podstawie cen jednostkowych według kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, którego całkowita suma na dzień otwarcia wynosi brutto: zł. ( słownie:.. ), w tym podatek VAT. zł. 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia. 3. Za roboty nie wykonane, jako zbędne choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. 4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub wykonania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie, bez zgody zamawiającego będą bezprawne. 5. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 7. Za roboty dodatkowe, strony uznają roboty, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, obliczając cenę oferty z należytą starannością. 8. Do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania, nie większe, jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów według średnich cen Sekocenbud, dla okresu wykonania tych robót. 10. Warunki płatności 1. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie uregulowane w terminie 30 dni po przedstawieniu Zamawiającemu faktury, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Fakturę Wykonawca wystawi na Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. 2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego, łącznie z którym Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 4
3. Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie z powodu ograniczenia zakresu robót o ich wartość określoną w kosztorysie ofertowym. 4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na jego rachunek bankowy. 11 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia tj.. zł ( słownie: ), a) 1,5 % wartości zamówienia stanowić będzie zabezpieczenie usunięcia wad w okresie gwarancji. b) 3,5 % wartości zamówienia stanowić będzie zabezpieczenie gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową. 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą w formie... 3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego. 4. Pozostała część zabezpieczenia zostaje zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, w całości lub części stosownie do poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 12. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, która wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji. 2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 3. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 13 niniejszej umowy i spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 4. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni wszystkie zgłoszone wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy. 13. Kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 w wys. 0,2 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki. 2. Za spóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji kary umowne będą naliczane w wys. 0,2 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia netto za każdy dzień spóźnienia. 3. Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia netto ustalonego w niniejszej umowie. 4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. W przypadku ograniczenia zakresu robót zgodnie z 1 ust. 2 umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez wykonawcę faktur. 5
14. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów stosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokółu końcowego odbioru zamawianego dzieła budowlanego. 15. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 Prawa zamówień publicznych. 16 W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 17. Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd według lokalizacji placu budowy. 18 Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......... Załączniki: 1. Projekt budowlany. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Kosztorys ofertowy. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5. Kserokopia pozwoleń na budowę. MW 6