UMOWA nr FZP.281.76.2017.VII wzór umowy dla cz. 1,2,3,4 i 5 zawarta w dniu...2017 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, NIP 725-18-01-126, wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045146 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 1 2 a... NIP:...,działającym na podstawie wpisu reprezentowanym przez : 1 2 zwanym dalej Wykonawcą Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 418.000 EUR określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń o napędzie spalinowym/hydraulicznym (zwanych dalej urządzenia lub sprzęt ) tj.: Część nr 1 Młot wyburzeniowy o napędzie spalinowym: 2 szt.; silnik: dwusuwowy; moc silnika: 1,5 2 kw; energia udaru: 40 60 J; ilość uderzeń na min.: 1300 1800; do 25 kg; wyposażenie*: - wózek transportowy z kołami gumowymi: - stopa do ubijania: - uchwyt stopy: - szpicak gwieździsty: 2 szt.; - łopatka 280/30: 2 szt.; - łopatka 300/35: 2 szt.; - łopatka 300/75: 2 szt.; - łopatka 300/120: - łopatka 250/75: 1 szt. * Wyposażenie dla każdego młota. Zamawiający dopuszcza inne wymiary (zbliżone) w/w narzędzi, pod warunkiem, że będą one gwarantowały pełną funkcjonalność młotów. Część nr 2 Zagęszczarka typu skoczek o wadze 80 85 kg z silnikiem Diesla: silnik czterosuwowy, wysokoprężny, rozruch ręczny; moc: 4 6 KM; prędkość liniowa: 13 16 m/min.; częstotliwość: 10 14 Hz; wymiary płyty: 280 x 330 mm; 80 85 kg; wyposażenie: - uchwyt redukujący wibracje, Strona 1 z 5
- uchwyt transportowy, - rolka transportowa. Część nr 3 Zagęszczarka do tłucznia (płyta kołowa): silnik czterosuwowy, chłodzony powietrzem, rozruch ręczny; moc: płyta denna kołowa: prędkość liniowa: siła wymuszająca: częstotliwość: 4 6 KM; 400 450 mm; 0 25 m/min.; 85 95 kg; 12 16 kn; 85 90 Hz. Część nr 4 Młot o napędzie hydraulicznym: przepływ oleju hydraulicznego: 20 34 l/min.; ciśnienie robocze: do 140 bar; ciśnienie maksymalne: do 160 bar; ilość uderzeń na min.: 1300 1800; 20 24 kg; mocowanie narzędzia: 25x108 mm; poziom wibracji: do 3 m/s 2. Część nr 5 Spalinowa przecinarka tarczowa do cięcia asfaltu i betonu z tarczą ø350 400 mm i wózkiem prowadzącym: silnik benzynowy o mocy: średnica tarczy tnącej: zestaw do cięcia na mokro; maksymalna głębokość cięcia: ciężar (bez wózka): 7,5 m/s 2. 5 8 KM; 350 400 mm; min. 125 mm; do 13 kg. 2. Dostawa sprzętu oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy winny odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w umowie i formularzu ofertowym Wykonawcy z dnia., którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do: ZWiK Sp. z o.o. Magazyn Główny 01, 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00, soboty w godz. 10.00-18.00. 2. Wykonawca dostarczy towar własnym staraniem oraz na swój koszt i ryzyko do miejsca dostawy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Miejsce dostawy jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia. 4. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany przez upoważnionego/ych pracownika/ów Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy i umowy, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych liczonych od daty dostawy. 5.1. W przypadku stwierdzenia iż dostawa wykonana została w sposób prawidłowy, Zamawiający dokona jej przyjęcia oraz zapłaty w wysokości określonej w fakturze VAT, w terminie wskazanym w 4 ust. 2 umowy. 5.2. W sytuacji stwierdzenia niezgodności dostawy z umową będą miały zastosowanie postanowienia zawarte w 5 umowy. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z towarem n/w dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski: a) instrukcję producenta obsługi i eksploatacji, b) wykaz części zamiennych z numerami katalogowymi c) kartę gwarancyjną urządzenia z warunkami serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego d) deklarację zgodności WE. 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Strona 2 z 5
Wykonawca jest zobowiązany wykonać dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia..2017r. (data zawarcia umowy) tj. do dnia 2017r. 4 WYNAGRODZENIE/WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za należyte wykonanie umowy ustala się na kwotę w wysokości:.zł (słownie złotych.) w tym: kwota netto. zł (słownie złotych:..), należny podatek VAT..% zł (słownie złotych: ). Powyższe wynagrodzenie brutto obejmuje wartość towaru i wszelkie koszty pośrednie wynikające z realizacji niniejszej umowy na warunkach w niej określonych, w tym wszystkie podatki obowiązujące w Polsce. Ww. wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie obowiązywania umowy 2. Płatność będzie uregulowana przez Zamawiającego po dostawie przedmiotu umowy i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru, przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązania wynikającego z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT o kwotę naliczonych kar umownych, o których mowa w 7 umowy. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktury VAT za dostawę przedmiotu umowy oraz faktury korygującej drogą elektroniczną. 5 NIENALEŻYTE WYKONANIE DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY 1. Jeżeli w trakcie odbioru dostawy, o którym mowa w 2 ust. 4 umowy, Zamawiający stwierdzi niezgodność dostawy z umową, Zamawiający: a) odmówi przyjęcia dostawy lub jej części, pozostawi ją do dyspozycji Wykonawcy i niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zakresie niezgodności, telefonicznie lub pismem przesłanym za pośrednictwem faksu bądź elektronicznie, b) wstrzyma zapłatę faktury w tym zakresie do czasu prawidłowego wykonania dostawy. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia faktury korygującej do faktury pierwotnej, której wartość do zapłaty Wykonawca pomniejszy o ilość nieprzyjętych pozycji, w związku z ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, do: a) odbioru urządzeń z miejsca dostawy - 2 ust. 1 umowy, b) dostarczenia urządzeń zgodnie z umową do miejsca dostawy 2 ust. 1 umowy. 4. Jeżeli w sytuacji określonej w ust. 3 litera b niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodny z umową po upływie terminu wymaganego w 3 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych na zasadach określonych w 7 ust. 1 umowy. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem dostawy przedmiotu umowy. 6 WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 1. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu umowy wynosi:.. (min. 12 m-cy) i rozpoczyna bieg od dnia dokonania odbioru dostawy przez Zamawiającego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 3. W przypadku, gdy wady jakościowe zostaną wykryte przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji jakości, Zamawiający zgłosi pisemną reklamację do Wykonawcy. 4. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni, liczonych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji jakości. 7. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt i ryzyko dokona odbioru wadliwego przedmiotu umowy od Zamawiającego oraz dostarczy pełnowartościowy do miejsca dostawy, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy. 7 KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto nieterminowo zrealizowanej dostawy jednak nie mniej niż 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć), licząc za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę postanowień zawartych w 6 ust. 4 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego przedmiotu Strona 3 z 5
umowy, wynikającej z ceny określonej w Formularzu ofertowym Wykonawcy załącznik nr 1 umowy, jednak nie mniej niż 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć), licząc za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 4 ust. 1 umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w 4 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w 9 ust. 1 lit. a umowy. 5. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania, bez konieczności wykazania poniesionej szkody odpowiednio przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 6. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 8. Naliczenie kar umownych nie wymaga wykazania wystąpienia szkody. 8 NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 1. Za realizację umowy odpowiedzialni są po stronie: a) Zamawiającego: Mariusz Dworecki nr tel. 42 677 84 07 nr faksu 42 67 78 442Grzegorz b) Wykonawcy: nr tel. nr faksu.. 2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy bez potrzeby sporządzenia aneksu do umowy. 3. W przypadku braku takiej informacji, pisma przysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w sytuacjach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy, b) otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, d) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 10 ZMIANY UMOWY Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem 8 ust. 2 umowy. 11 CESJA PRAW Cesja praw związanych z realizacją zawartej umowy możliwa jest tylko za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 kserokopia Formularza ofertowego Wykonawcy z dnia.. Strona 4 z 5
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 5 z 5