UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)



Podobne dokumenty
UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

Dnia.. roku ( ) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w.. przy ulicy., przed notariuszem.

Dnia.. roku ( r.) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące trzynastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy., przed notariuszem.

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

Repertorium A nr /2014 Załącznik d) AKT NOTARIALNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA

Dnia.. roku dwa tysiące dwunastego (..2014), przede mną, notariuszem w Łodzi w lokalu mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi

UMOWA DEWELOPERSKA. Zapis o ile przedmiotowe wzmianki pojawią się w księdze wieczystej 2

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY. Dnia dwa tysiące dwunastego roku (.2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we..

Dnia.. roku dwa tysiące szesnastego ( -2016), przede mną,

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PESEL zamieszkała:.. 3. YX,.. córka i.., numer dowodu osobistego:

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/ /6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

PROSPEKT INFORMACYJNY

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

TRUDNOŚCI Z TWORZENIEM UMÓW DEWELOPERSKICH MARCIN WIERCIŃSKI DUBICKI I WISPÓLNICY

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2014

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

(adres lokalu przedsiębiorstwa)

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Dziennik Ustaw 10 Poz PROSPEKT INFORMACYJNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

UMOWA DEWELOPERSKA. I. Definicje

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) I. Oświadczenia Stron 1. Poznaniu Naramowice 513/43 513/ m2 Załącznikiem numer 1 Nieruchomością

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

, ,

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr.. /2014

PROSPEKT INFORMACYJNY

Index Rzeczowy. Index

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

, ,

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

, zam.: ulica numer /, dowód osobisty ; , zam.: ulica numer /, dowód osobisty.

PROSPEKT INFORMACYJNY

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

Dz.U Nr 232 poz z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.

IBD LIBERTY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS Nr NIP i REGON (NIP) (REGON)

UMOWA REZERWACYJNA NR

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

AKT NOTARIALNY. zamieszkały: legitymująca się dowodem osobistym serii numer, ważnym do dnia

ul. Rolna 193, Kajetany

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA


Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

PROSPEKT INFORMACYJNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Umowa rezerwacyjna Nr...

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Transkrypt:

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U z dnia 28 października 2011 r.). --------------- I.Oświadczenia stron 1 1. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że:----------------------------------------------- ----------- 1) Spółka pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach jest właścicielem nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Łazarz, przy ulicy Słonecznej 26, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 28/4 o powierzchni 15.993 m2 (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych numer PO1P/00285187/9, (zwaną dalej Nieruchomością ), --------------------------------- 2) W dziale III księgi wieczystej PO1P/00285187/9 ujawnione są roszczenia z umów deweloperskich, nie dotyczące przedmiotu niniejszej umowy;-------------------------- 3) Dział IV księgi wieczystej PO1P/00285187/9 wolny jest od wpisów. ------------------ 2. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że opisane wyżej prawo własności nie jest obciążone długami, prawami oraz roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu nieujawnionymi w księdze wieczystej. 3. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że w celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany: -------------------------------- a) treści wpisów w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości w ten sposób, że Deweloper upoważniony będzie do ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw dostarczających media, które to prawa umożliwią położenie niezbędnych sieci doprowadzających media oraz wstęp przedstawicieli przedsiębiorstw przesyłowych na nieruchomość;------------------------------ ---------------------------------------------------------- b) stanu działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla opisanej wyżej nieruchomości i jednocześnie zobowiązuje się, że uzyska od banku finansującego, na którego rzecz ustanowiona zostanie hipoteka, zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie nowopowstałej nieruchomości to jest Lokalu. Deweloper zobowiązuje się przenieść na rzecz Nabywcy własność przedmiotowego Lokalu mieszkalnego wolnego od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. ------------------------------------------------------------- 2. Ponadto Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że:---------------------------------------------------- 1. na mocy 14 ust. 4 Statutu Spółki Dewelopera zawarcie niniejszej umowy nie wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy ani innej zgody,---------------------------------------------- 2. na przedmiotowej nieruchomości Deweloper, zamierza zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie, na które składa się dziewięć (9) budynków wielorodzinnych,(zwane dalej Przedsięwzięciem Deweloperskim ); Zagospodarowanie nieruchomości objętej Przedsięwzięciem Deweloperskim uwidocznione jest na Załączniku numer 1 Plan zagospodarowania terenu ; ------------------------------------------------------------------------------- 3. na Przedsięwzięcie Deweloperskie składają się trzy zadania inwestycyjne, każde zadanie inwestycyjne oznaczone jest na Załączniku numer 1 Plan zagospodarowania terenu odmiennymi kolorami i oznaczone jako etap B, C i D; ---------------------------------------------- 4. w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper prowadzi zadanie inwestycyjne pod nazwą Wille Sowińskiego etap B, oznaczone kolorem żółtym na Załączniku numer 1 Plan zagospodarowania terenu zmierzające do zabudowy części Nieruchomości 3 (trzema) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, o 4 (czterech)

kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej (zwane dalej Budynkami, a każdy z osobna Budynkiem D1, D2, lub D3, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz pomieszczeniami przynależnymi około 2.817,73 m2 (dwa tysiące osiemset siedemnaście i 73/100 m2)) (zwane daje Zadaniem Inwestycyjnym ); ------------------------------------------------------------------------------------------- 5. dnia 31 marca 2014 roku Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję numer 558/2014, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną etap B przy ul. Sowińskiego w Poznaniu, zezwalającą na realizację Zadania Inwestycyjnego. W dniu 2 czerwca 2014 roku Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję o przeniesieniu decyzji numer 558/2014 na rzecz Dewelopera. Opisane w niniejszym ustępie decyzje w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę są ostateczne i nie są zaskarżone;------ 6. przedmiot niniejszej umowy wykonany będzie stosownie do postanowień niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 4 ust. 3; Deweloper zastrzega sobie ponadto uprawnienie do wprowadzania zmian w lokalach nie stanowiących przedmiotu niniejszej Umowy oraz prawo włączenia powierzchni wspólnych do powierzchni lokali; -------------------------------------------------------------------- ----- 7. w Budynku oznaczonym projektowym numerem D znajdować się będzie lokal mieszkalny oznaczony projektowym numerem ( ),o projektowanej powierzchni użytkowej. m 2, usytuowany na ( )piętrze Budynku D, składający się z:, oraz przynależności to jest pomieszczenia o powierzchni m 2, usytuowanego na kondygnacji minus 1, oznaczonego numerem, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej m 2 ( metrów kwadratowych) a stanowiącym komórkę lokatorską; do którego przylegać będzie balkon / loggia / taras (zwany dalej Lokalem ).------------------------------ 8. Deweloper rozpoczął realizację opisanego w ust. 4 Zadania Inwestycyjnego w dniu 25 maja 2015 roku i zobowiązuje się zakończyć realizację tego Zadania Inwestycyjnego do dnia 31 marca 2017 roku, z zastrzeżeniem prac dotyczących zagospodarowania zieleni, które to prace mogą być przeprowadzane w najbliższym okresie wegetacyjnym po zakończeniu budowy. --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Nabywca oświadcza, że: --------------------------------------------------------------------------------------- 1.. (Stan cywilny, ustrój majątkowy). ----------------------------------------- 2. Otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią, w prospekcie informacyjnym doręczonym w dniu nie dokonano żadnych zmian do dnia zawarcia niniejszej umowy, co Deweloper potwierdza; -------- 3. Został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z: --------------- a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości; b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera; ------------------ c) kopią pozwolenia na budowę; ------------------------------------------------------------------------ d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata; ----------------------------- e) projektem architektoniczno budowlanym. ------------------------------------------------------ II.Przedmiot umowy 4 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynków, wyodrębnienia Lokalu i przeniesienia prawa własności tego Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w 8 ust. 1 na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. ------ 2. Nabywcy Lokalu przysługiwać będzie z mocy art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali współwłasność przymusowa nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt obejmujący działkę numer 28/4 z zastrzeżeniem 14 ust. 2) oraz wszystkie Strona 2 z 12

powierzchnie w budynku przeznaczone do wspólnego użytku, nie związane wyłącznie z własnością konkretnego lokalu. --------------------------------------------------------------------------- 3. W przypadku gdy faktyczna powierzchnia Lokalu będzie mniejsza niż wskazana w 2 ust. 7 Nabywca może żądać zwrotu nadpłaty ceny sprzedaży pomiędzy powierzchnią określoną w 2 ust. 7 a powierzchnią wyliczoną na podstawie obmiaru, przy przyjęciu, że cena jednego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi PLN brutto, zaś cena jednego metra kwadratowego pomieszczenia przynależnego wynosi PLN brutto. W przypadku gdy odpowiednie powierzchnie będą większe niż wskazane 2 ust. 7 Deweloperowi nie przysługują wobec Nabywcy żadne roszczenia. --------------------------- 4. Ostateczna powierzchnia oraz cena sprzedaży zostanie określona w umowie, o której mowa w 6 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Obmiar lokali do rozliczenia oraz obmiar lokali powykonawczy (dla wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej) dokonywany będzie według normy PN-ISO 9836: 1997. -------- 6. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego na parkingu podziemnym oznaczonego numerem oraz prawem do wyłącznego korzystania z pomieszczenia na akcesoria nr wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking i pomieszczenia na akcesoria, a przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych ani pomieszczeń na akcesoria, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami i pomieszczeniami na akcesoria, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji -1 hala garażowa, ETAP B określa usytuowanie miejsc postojowych. ----------------------------------- albo Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z miejsc postojowych oraz pomieszczeń na akcesoria na parkingu podziemnym i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych i pomieszczeń na akcesoria znajdujących się na terenie wspólnego parkingu podziemnego. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do dysponowania tymi miejscami i pomieszczeniami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania 1. Załącznik numer 2 do niniejszej Umowy Rzut kondygnacji -1 hala garażowa, ETAP B określa usytuowanie miejsc postojowych. ------------------------- 7. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z: jednego miejsca postojowego oznaczonego numerem, zlokalizowanego na parkingu usytuowanym na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną a przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali wynikające z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej parking naziemny. Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na dokonanie takiego ustanowienia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych miejsc postojowych, znajdujących się na terenie wspólnego parkingu wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi miejscami, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do 1 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa prawo do miejsca postojowego czy nie Strona 3 z 12

swobodnego używania. Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Schemat miejsc postojowych określa usytuowanie miejsc postojowych. -------------------------------------------- albo Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej nie będzie korzystać z naziemnych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie parkingu usytuowanego na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do miejsc postojowych. Nabywca upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi miejscami postojowymi, w szczególności poprzez przyznawanie ich kolejnym nabywcom lokali do swobodnego używania 2.Załącznik numer 3 do niniejszej Umowy Schemat miejsc postojowych określa usytuowanie miejsc postojowych. 8. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu (to jest Nabywcy oraz jego następcom prawnym) w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego przylegającego do Lokalu, a oznaczonego na Załączniku numer 4 do niniejszej Umowy Schemat ogródków przydomowych, wynikającego z ustanowionego sposobu korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt 3. Nabywca oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń do innych ogródków przydomowych przylegających do lokali znajdujących się na parterze budynków, a wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli tych lokali i upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich innym nabywcom lokali do swobodnego używania. albo Nabywca oświadcza, że on oraz każdorazowy właściciel Lokalu w ramach współwłasności nieruchomości wspólnej godzi się na podział do używania części nieruchomości wspólnej to jest gruntu, celem częściowego przeznaczenia go na ogródki przydomowe i nie będzie wnosić żadnych roszczeń do obszaru ogródków, wydzielonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali i upoważnia nieodwołalnie Dewelopera do dysponowania tymi ogródkami, w szczególności poprzez przyznawanie ich nabywcom lokali do swobodnego używania. Załącznik numer 4 do niniejszej Umowy Schemat ogródków przydomowych określa usytuowanie ogródków przydomowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. 1. Deweloper zobowiązuje się przekazać Nabywcy L o k a l po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w dniu zawarcia umowy, o której mowa w 6 ust. 1, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do protokołu Deweloper dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność, a także pełnomocnictwo do złożenia wniosku o zawarcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Nabywcę. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w imieniu Nabywcy do firmy Enea S.A wraz ze wskazaniem stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego w przedmiotowym Lokalu. Opcja w razie wcześniejszego przekazania lokalu: 1. Deweloper zobowiązuje się p r z e k a z a ć Nabywcy L o k a l do prowadzenia w nim prac adaptacyjnych, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. Do protokołu Deweloper dołączy komplet kluczy oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w lokalu oraz inne dokumenty, jeśli zajdzie taka konieczność, a także dołączy pełnomocnictwo do złożenia wniosku o zawarcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Nabywcę. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w imieniu Nabywcy do firmy Enea S.A. wraz ze wskazaniem stanu licznika energii elektrycznej zainstalowanego w przedmiotowym Lokalu. 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Nabywcę którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w 9 ust. 5 termin przekazania Lokalu ulega przesunięciu do czasu ich 2 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa prawo do miejsca postojowego czy nie 3 Opcja do wyboru w zależności od tego czy Nabywca nabywa lokal na parterze czy nie Strona 4 z 12

dokonania przez Nabywcę. Dopiero po ich dokonaniu Deweloper dokona przekazania Lokalu. 2. Nabywca zobowiązuje się do zwrotu Deweloperowi poniesionych przez niego kosztów dostawy mediów do lokalu (za wyjątkiem energii elektrycznej) oraz kosztów utrzymywania nieruchomości wspólnej za okres od przekazania Lokalu do prowadzenia prac adaptacyjnych, do dnia zawarcia Umowy o jakiej mowa w 6 ust. 1 w kwocie ryczałtowej stanowiącej kwotę 8 złotych za 1 metr kwadratowy Lokalu miesięcznie powiększoną o podatek VAT. Ryczałtowa kwota o jakiej mowa w niniejszym ustępie zostanie zapłacona przez Nabywcę do dnia zawarcia Umowy o jakiej mowa w 6 ust. 1. 2. O terminie przekazania lokalu Deweloper poinformuje Nabywcę na 7 dni przed proponowaną datą w drodze zawiadomienia mailowego na adres / faksowego na numer /listem poleconym/ telefonicznie na numer 4. ------------------------------------ 3. W odbiorze lokalu uczestniczą Nabywca i przedstawiciel lub przedstawiciele Dewelopera. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 Nabywca może zgłosić wady Lokalu mieszkalnego, zaś Deweloper zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach. ---------------------------------------------------------------------- 5. Deweloper zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 usunąć uznane wady Lokalu mieszkalnego albo wskazać inny termin na usunięcie tych wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia terminu 30 dniowego. ------------ 6. Termin rękojmi rozpoczyna bieg w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 1. Termin rękojmi na wady nieruchomości wynosi 5 (pięć) lat. Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera za jakość świadczenia opisano w Załączniku numer 7 do niniejszej Umowy. ---------------------------- 6. 1. Do dnia 30 czerwca 2017 roku Strony zobowiązują się, zawrzeć umowę, na mocy której Deweloper ustanowi odrębną własność Lokalu i przeniesie własność tego Lokalu oraz prawa niezbędne do korzystania z Lokalu na Nabywcę. ------------------------------------------ 2. Deweloper zawiadomi Nabywcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o czasie i miejscu zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 (dzień, godzinę i kancelarię notarialną). Zawiadomienie powyższe może być dokonane w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, listownie, itp.). ------------------------------------------------------------------ 3. W przypadku zwłoki w zapłacie przez Nabywcę którejkolwiek z wymagalnych płatności określonych w 9 ust. 5 termin zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania przedmiotu umowy ulega przesunięciu do czasu dokonania przez Nabywcę tychże płatności. Dopiero po dokonaniu płatności Deweloper wskaże czas i miejsce zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 i przekazania Lokalu. ---------------------------- 7. 1. Lokal mieszkalny wykonany będzie zgodnie ze standardem wykończenia określonym w Załączniku numer 5a) do niniejszej umowy. --------------------------------------------------------- 2. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem Lokalu mieszkalnego zawiera Załącznik numer 5 b) do niniejszej Umowy. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3. Rzut kondygnacji -1 (hala garażowa) z zaznaczeniem komórki lokatorskiej zawiera Załącznik nr 5c) do niniejszej umowy 4. Nabywca może zgłaszać Deweloperowi zamiar wprowadzenia zmian w nabywanym Lokalu. Szczegółowe warunki i terminy zgłaszania zmian określa Załącznik numer 6 do niniejszej umowy. ------------------------------------------------------------------------------------------- III. Cena 8. 4 Opcja do wyboru Strona 5 z 12

1. Strony zgodnie ustalają łączną cenę brutto przedmiotu umowy na kwotę złotych. 2. Na cenę powyższą składają się następujące elementy: ------------------------------------------- a) cena netto Lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości wspólnej (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu) to jest łącznie kwota złotych; -------------------------------------------------------------------------------------- b) kwota podatku od towarów i usług VAT złotych naliczona w stawce 8% od wartości Lokalu. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - zostanie zastosowana właściwa stawka podatku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. ---------------------------------------------------------- 4. W przypadku gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego prawa wzrośnie stawka podatku VAT o którym mowa powyżej i w związku z powyższym Deweloper oświadczy Nabywcy, że zwiększa się cena określona w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. b) Nabywca może w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Dewelopera o zwiększeniu ceny, jednak nie później niż do daty określonej w 6 ust. 1, od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z powodu zmiany stawki podatku VAT, Nabywcy nie przysługują wobec Dewelopera żadne roszczenia, z zastrzeżeniem 12 pkt 3). -------------------------------------------------------------------------------- 5. Do odstąpienia o jakim mowa w ust. 4 stosuje się postanowienia 11 ust. 5. --------------- 9. 1. W celu doprowadzenia do zawarcia Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, Nabywca zobowiązuje się do spełnienia ustalonych w 9 ust. 5 terminów ratalnych płatności. ------ 2. Deweloper w dniu... roku zawarł z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem ) Umowę Mieszkaniowego Otwartego Rachunku Powierniczego Nr..., na podstawie której został otwarty rachunek powierniczy prowadzony dla realizacji wskazanego wyżej Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Zgodnie ze wskazaną Umową, Deweloper (zwany Powiernikiem) wskaże każdemu z nabywców (zwanemu Powierzającym) indywidualny rachunek (określony dalej jako Subkonto ) powiązany z Rachunkiem Powierniczym do dokonywania wpłaty środków tytułem rozliczenia zobowiązań z Umowy Deweloperskiej, a Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego z Nabywców. Strony ustalają, że płatności poszczególnych rat ceny następować będą na wskazane przez Dewelopera Subkonto dla Nabywcy o numerze. ------------------------------ 3. Stosownie do Umowy Mieszkaniowego Otwartego Rachunku Powierniczego z dnia roku Bank wypłaci środki z Rachunku Powierniczego pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków wypłaty: ------------------------------------------------------- 1) otrzymania przez Bank harmonogramu Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz aktualnego prospektu informacyjnego dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego (część ogólna), ----------------------------------------------------------------- 2) Stwierdzenie przez Bank zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego na podstawie: ------------------------------------------------------------------ a) pisemnego raportu okresowego złożonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (Project Monitor), zawierającego jednoznaczne i bezwarunkowe (bez zastrzeżeń i uwag) potwierdzenie zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia i dokonanie odpowiednich, związanych z tym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy a także rekomendację do wypłaty Deweloperowi odpowiadającej temu etapowi części powierzonych środków w przypadku wcześniejszych niż ostatni etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, ------------------------------------------------------------ b) oryginału ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynków objętych Zadaniem Inwestycyjnym, ------------------------------------------------------------------------------------- 4. Koszty prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Dewelopera. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Strona 6 z 12

5. Ustala się następujące wielkości i terminy wnoszenia rat wchodzących w skład ceny określonej w 8 ust.1: ------------------------------------------------------------------------------------- a) pierwsza rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia roku. ----- b) druga rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia.. roku; ------------- c) trzecia rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku; ----------- d) czwarta rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku; ---------- e) piąta rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia roku; f) szósta rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku; ----------- g) siódma rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku; ---------- h) ósma rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku; -------------- i) dziewiąta rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku. -------- j) dziesiąta rata w kwocie złotych brutto, płatna najpóźniej do dnia... roku. -------- 6. Raty płatności obejmują podatek VAT w stawce 8%. Zmiana stawki VAT w trakcie wykonywania niniejszej umowy spowoduje po stronie Dewelopera obowiązek dostarczenia listem poleconym nowego harmonogramu wpłat w wysokości kwot brutto, co nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. --------------------------------------------------- 7. Przez datę płatności rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy beneficjenta tej płatności. ---------------------------------------------------------------------------------- 8. W przypadku opóźnienia we wpływie na rachunek wskazany w 9 ust.2 odpowiedniej płatności Deweloper ma prawo naliczyć od każdej zaległej płatności lub jej brakującej części odsetki ustawowe. Deweloper ma prawo zaliczyć każdą wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki i płatności najdalej wymagalne. ---------------------------------------------- 9. Deweloper wystawi Nabywcy odpowiednie dowody finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) na każdą kolejną wpłatę dokonywaną na podstawie niniejszej umowy - odpowiedni dokument zostanie przesłany Nabywcy niezwłocznie po wpływie środków z tytułu każdej wpłaty na rachunek Dewelopera. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy:... W przypadku wysłania przez Dewelopera faktury drogą elektroniczną, za datę doręczenia faktury elektronicznej Strony uznają datę wysłania faktury mailem do Nabywcy. ---------------------------------------- 10. Wpłata zaliczki na poczet ceny nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem kwoty złotych, która po jej wpłacie na rzecz Dewelopera traktowana będzie przez Strony jak zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego. - 11. Wszelkich płatności na rzecz Dewelopera nie stanowiących ceny Lokalu, a w szczególności odsetek za zwłokę w płatności należy dokonywać na rachunek Dewelopera numer 26 2190 0002 3000 0046 7573 0101. ----------------------------------------- IV. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 10. 1. Strony ponoszą wzajemnie odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, jak następuje: ------------------------------------------------- 1) za zwłokę Dewelopera w dotrzymaniu terminu określonego w 6 ust. 1, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,03% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, ------------------------------------------------------------------------------------- 2) za zwłokę Nabywcy w zawarciu Umowy, o której mowa w 6 ust. 1; Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 0,03% ceny określonej w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. ------------------------------------------------------------------------------------- 2. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. 1. Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: -------------------------------------------------- 1) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; --------------------------------------------------------------------------------------- Strona 7 z 12

2) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik numer 5 do niniejszej umowy lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; -------------------------------------------------------------------------------------------- 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; ------------------------------------------------- 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; ------------------------------------------------------- 2. Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niezawarcia przez Dewelopera umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1 przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. ---------------------------- 3. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny sprzedaży w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 5, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcy, chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej. -- 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu mieszkalnego lub podpisania umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. ------------------------------------- 6. Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. --------------------------------------------------------------------------------------------- 8. W razie odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w 10. ------------------------------------------------------------------------- 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 ujawnionego na jego rzecz roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w 6 ust. 1, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na jego rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie w sytuacji, odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy o której mowa w 6 ust. 1.. -------------------------------------------- Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 Strona 8 z 12

(dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez Dewelopera. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Deweloper oraz Bank prowadzący Rachunek, zwrócą Nabywcy w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy dokonane wpłaty: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) po potrąceniu przysługującego Deweloperowi zadatku oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Deweloper na podstawie 11 ust. 3 lub 4; ------------------------------------ 2) z uwzględnieniem przysługującego Nabywcy zadatku oraz kar umownych gdy od umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 11 ust.1 lub 2,----------------------- 3) w wysokości wartości nominalnej gdy od Umowy odstąpił Nabywca w przypadku określonym w 8 ust. 4. --------------------------------------------------------------------------------- V. Służebności 13. 1. Deweloper oświadcza, że każdoczesny właściciel Nieruchomości uprawniony będzie do korzystania z drogi wewnętrznej utworzonej z działki numer 28/3, objętej księgą wieczystą KW numer PO1P/00299544/1 na podstawie służebności przejazdu i przechodu, oznaczonej na Załączniku nr 1 Plan zagospodarowania terenu. ------------- 2. Deweloper oświadcza ponadto, że każdoczesny właściciel Nieruchomości uprawniony będzie do korzystania z pomieszczenia ochrony zlokalizowanego w budynku numer B wybudowanym na działce numer 28/1, objętej księgą wieczystą KW numer PO1P/00299544/1, na podstawie służebności gruntowej, oznaczonego na Załączniku nr 1 Plan zagospodarowania terenu. ---------------------------------------------------------------- 3. Służebności, o jakich mowa w ust. 1 i 2 będą odpłatne. Opłaty z tytułu służebności będą uiszczane przez współwłaścicieli Nieruchomości władnącej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości służebnej od chwili rozpoczęcia korzystania z tej służebności to jest od chwili powstania wspólnoty mieszkaniowej na Nieruchomości, w wysokości ustalonej do dnia zawarcia Umowy o której mowa w 6 ust. 1. Opłaty z tytułu służebności obejmować będą koszty utrzymania urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. W razie powstania na terenie Nieruchomości trzech odrębnych wspólnot mieszkaniowych stosownie do 14 ust. 2 niniejszej umowy działka gruntu zabudowana zadaniem inwestycyjnym oznaczonym jako etap D obciążona będzie odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie korzystania przez właścicieli lokali etapu B i C z placu zabaw zlokalizowanego na gruncie etapu D, a oznaczonego na Załączniku nr 1 Plan zagospodarowania terenu. Opłaty z tytułu służebności będą uiszczane przez współwłaścicieli działek zabudowanych Zadaniem Inwestycyjnym etap B oraz zadaniem inwestycyjnym etap C na rzecz współwłaścicieli nieruchomości służebnej to jest działki zabudowanej zadaniem inwestycyjnym etap D, od chwili rozpoczęcia korzystania z tej służebności to jest od chwili powstania wspólnot mieszkaniowych i wybudowania placu zabaw, w wysokości ustalonej do dnia zawarcia Umowy o której mowa w 6 ust. 1. Opłaty z tytułu służebności obejmować będą koszty utrzymania urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności. ------------------------------ VI. Etapowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego 14. 1. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że Deweloper Przedsięwzięcie Deweloperskie realizuje w ramach trzech zadań inwestycyjnych; każde zadanie inwestycyjne oznaczone jest na Załączniku numer 1 Plan zagospodarowania terenu odmiennymi kolorami i oznaczone jako etap B, C i D. 2. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza ponadto, że Deweloper wystąpił do Prezydenta Miasta Poznania z wnioskiem o podział Nieruchomości w taki sposób, aby budynki Strona 9 z 12

zrealizowane w ramach zadań inwestycyjnych etapu B, C i D mogły być usytuowane na odrębnych działkach ewidencyjnych i mogły stanowić odrębne wspólnoty mieszkaniowe. 3. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że jeśli Prezydent Miasta Poznania wyda decyzję zatwierdzającą projekt podziału Nieruchomości, o czym mowa w ust. 2, wówczas Deweloper dla wyodrębnionych działek założy odrębne księgi wieczyste, tak aby każde zadanie inwestycyjne stanowiło odrębną wspólnotę mieszkaniową, na co Nabywca wyraża niniejszym zgodę. 4. Przedstawicielka Dewelopera oświadcza, że jeśli Prezydent Miasta Poznania do dnia zawarcia umowy o jakiej mowa w 6 ust. 1 nie wyda decyzji zatwierdzającej projekt podziału Nieruchomości, o czym mowa w ust. 2, budynki zrealizowane w ramach trzech zadań inwestycyjnych będą stanowić jedną wspólnotę mieszkaniową. ------------------------ 5. Nabywca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku gdy budynki zrealizowane w ramach wszystkich trzech zadań inwestycyjnych będą tworzyć jedną wspólnotę mieszkaniową: ----------------------------------------------------------------------------------------------- a) ustalony w umowie przenoszącej własność Lokalu udział Nabywcy w gruncie i częściach wspólnych budynku może ulec zmianie w przypadku zmiany powierzchni użytkowej lokali zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego etapu C i D w stosunku do powierzchni projektowanej. W takim wypadku Deweloper po oddaniu do użytkowania całego Przedsięwzięcia Deweloperskiego obliczy ostateczną wysokość udziału zgodnie z ustawą o własności lokali, na co Nabywca wyraża zgodę. Nabywca zobowiązuje się w umowie ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności Lokalu, o jakiej mowa w 6 ust. 1, udzielić Deweloperowi stosownego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Nabywcy na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej z prawem głosu, ale tylko w przedmiocie ewentualnej zmiany wielkości udziału (mianownika) związanego z własnością Lokalu w nieruchomości wspólnej, a dalej do wykonania uchwały wspólnoty mieszkaniowej i zmiany tego udziału z prawem składania wniosków wieczysto-księgowych o zmianę wpisu w księgach wieczystych dotyczących tego udziału. Pełnomocnictwo udzielone przez Nabywcę będzie nieodwoływalne i niegasnące z chwilą śmierci mocodawcy, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw. Wynikłe ze zmiany udziałów koszty taksy notarialnej i opłaty sądowej pokryje Deweloper;----------------------------------------- b) do czasu ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu ostatniego realizowanego zadania inwestycyjnego wszyscy właściciele lokali mieszkalnych zrealizowanych w ramach Zadania Inwestycyjnego będą korzystać z części gruntu zajętej pod to Zadanie Inwestycyjne zaś Deweloper korzystać będzie na zasadach wyłączności z pozostałej części gruntu, w tym przysługiwać mu będzie wyłączne prawo do dysponowania tą częścią gruntu na cele budowlane. W związku z tym właściciele lokali w Zadaniu Inwestycyjnym ponosić będą 100% kosztów utrzymania części gruntu, na której zrealizowane zostało to Zadanie oraz budynków i infrastruktury technicznej tego Zadania, przy czym każdy z właścicieli uczestniczyć będzie w tych kosztach w części odpowiadającej proporcji powierzchni jego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Z kolei Deweloper ponosić będzie w tym okresie 100% kosztów utrzymania części gruntu, z której wyłącznie on korzysta. Do kosztów utrzymania nie zalicza się podatku od nieruchomości. Z tytułu zawarcia umowy o podział do korzystania żadnej ze stron nie będą przysługiwać w stosunku do drugiej strony jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia finansowe. ----------------------------- VII. Zarząd nieruchomością wspólną 15. Zarząd nieruchomością wspólną sprawować będzie Deweloper, do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu. Określenie podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną nastąpi w umowie, o której mowa w 6 ust. 1. Z dniem powstania Wspólnoty, Zarząd Wspólnoty zleci zarządzanie budynkiem Strona 10 z 12

profesjonalnej firmie zarządzającej za wynagrodzenie wynoszące nie więcej niż 1 zł/m2 (jeden złoty za jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej samodzielnych lokali. --------- VIII. Postanowienia końcowe 16. 1. Deweloper ma prawo cesji wierzytelności i przeniesienia długów wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, będącej spółką zależną od Dewelopera, pod warunkiem, że cesjonariusz nabędzie własność nieruchomości opisanej w 1 ust. 1 niniejszego aktu i będzie kontynuował realizację Zadania Inwestycyjnego, na co Nabywca wyraża niniejszym zgodę. ------------------------------------------------------------------- 2. Strony potwierdzają, że umowa niniejsza jest kompletna, a Strony nie dokonywały żadnych ustaleń, które nie byłyby zawarte w niniejszej umowie. ------------------------------- 3. Zmiana albo rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy aktu notarialnego, a odstąpienie formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 11 ust. 5. ----- 4. Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. -------------------------------------------------------------- 5. Strony powinny składać sobie oświadczenia związane z Umową pod adresem podanym w Umowie. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Nabywcy upoważniają... (imię i nazwisko jednego z Nabywców lub osoby trzeciej, którą upoważniono do odbioru oświadczeń w imieniu Nabywców) do odbioru oświadczeń związanych z Umową w imieniu wszystkich Nabywców 5. ------------------------- 6. Oświadczenia składane w związku z niniejszą umową traktowane będą jako złożone z chwilą, gdy doszły do odbiorcy oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Deweloper zobowiązuje się, że w razie otrzymania stosownego wniosku Nabywcy przygotuje niezwłocznie wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Nabywcę kredytu bankowego na zakup lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy, których to dokumentów Nabywcy nie jest w stanie uzyskać bez pomocy Dewelopera. ------------ 8. Deweloper ma prawo przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ----------------------------------------- 17. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem niniejszej umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem Umowy o której mowa w 6 ust. 1, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążać będą wyłącznie Nabywcę. 18. Stawający wnoszą do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej KW numer PO1P/00285187/9 roszczenia na rzecz o zawarcie Umowy opisanej w 6 ust.1.--------------------- ------------- 19. Załączniki do umowy: ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Plan zagospodarowania terenu. --------------------------------------------------------------------- 2. Rzut kondygnacji -1 hala garażowa, Etap B; --------------------------------------------------- 3. Schemat miejsc postojowych; ----------------------------------------------------------------------- 4. Schemat ogródków przydomowych;------------------------------------------------------------------ 5 Opcja w przypadku kilku Nabywców Strona 11 z 12

5. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami: ----------------------------------------------------- a) Opis standardu wykończenia lokalu, ---------------------------------------------- b) Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, --------------------- c) Rzut kondygnacji -1 (hala garażowa) z zaznaczeniem komórki lokatorskiej d) Wzór Umowy deweloperskiej. ------------------------------------------------------ 6. Warunki i terminy zgłaszania zmian Lokalu. ----------------------------------------------------- 7. Zasady odpowiedzialności i reklamacji ------------------------------------------------------------- Strona 12 z 12