Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Listopad 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S Spółka Komandytowa Nr KRS 0000575072 Adres Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) 521 37 05 951 362473703 Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera 22 847 39 20 (21) structur@structur.waw.pl X www.structur.waw.pl
II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka działa w grupie Spółek Structur Concept. Pierwsza ze Spółek powstała w 2002 roku. W ramach grupy zrealizowane zostały inwestycje: - budynki wielorodzinne przy ul. Pustułeczki (Ursynów),Wołodyjowskiego 51 (Mokotów), Bajana 21, Bajana 15 (Bielany), Al. Wilanowskiej 325 (Mokotów), Domeyki 4 (Praga Płd.), Kołowa 46 (Praga Płn.), Czechowicka 17 (Praga Płd.). - osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kuropatwy 34 i Kuropatwy 6 (Ursynów), PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Ostatnim ukończonym, w ramach grupy Spółek, przedsięwzięciem inwestycyjnym była budowa budynku wielorodzinnego o 36 lokalach mieszkalnych wraz z garażem podziemnym. Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Bajana 15, Warszawa 2014 2016 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł Przeciwko Spółce nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100.000,00 zł.
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczy-stej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nierucho-mości 2 Działka, na której realizowana jest budowa położona przy ul. Słowiczej 22 (róg Węgorzewskiej), w Warszawie, w Dzielnicy Włochy, o numerze ewidencyjnym 89 z obrębu 2-04-03 WA1M/00065723/1 Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych. W związku z uzyskaniem kredytu bankowego na finansowanie inwestycji na podstawie Umowy Kredytu nr U0003213236448 zawartej dnia 19.06.2017 z Alior bank SA ustanowiona została hipoteka do kwoty 6.450.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot kredytu, roszczeń o odsetki, oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne w tym opłat i prowizji przysługujących Alior Bank SA. Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrze-nnego dla sąsiadujących działek 3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru dopuszczalna wysokość zabudowy Nie dotyczy Brak planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczalny procent zabudowy działki Nie dotyczy Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach doty-czących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powie-trznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szcze-gólności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Na dzień sporządzenia Prospektu Spółce nie są znane tego typu inwestycje planowane do realizacji w promieniu 1 km. od realizowanej inwestycji. 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.
Czy jest pozwolenie na budowę tak Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego tak Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 204/2016 z dnia 22.07.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, stała się prawomocna i ostateczna z dniem 03 sierpnia 2016 roku zmieniona decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 296/2016 z dnia 31.10.2016, która stała się ostateczna z dniem 18.11.2016. Rozpoczęcie prac budowlanych grudzień 2016 roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych - do 30 kwietnia 2018 roku. Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie - do 30.06.2018 roku. Przeniesienie prawa własności lokali nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. liczba budynków Inwestycja obejmuje jeden budynek Na działce o powierzchni 927 m² usytuowany jest jeden budynek wielorodzinny o 4 kondygnacjach w tym 3 kondygnacje naziemne i jedna podziemna. Wejście do budynku oraz wjazd do garażu podziemnego usytuowane są od strony ulicy Węgorzewskiej. Powierzchnia zabudowy działki stanowi 416,73 m². Powierzchnia działki wolna od zabudowy obejmuje m.in. ciągi komunikacyjne, dwa miejsca postojowe oraz do wyłącznego korzystania przez Lokatorów mieszkań na parterze - ogródki przylokalowe. Budynek składa się z 17 lokali mieszkalnych o metrażu od 38 do 93 m². Na ostatniej kondygnacji przewidziane są mieszkania z antresolami i tarasami. Inwestycja składa się z mieszkań: 1, 2, 3-pokojowych. W części wspólnej położonej na kondygnacji podziemnej znajdują się: lokal garażowy z 18 miejscami postojowymi, komórki lokatorskie, boksy oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynek wyposażony jest w windę z poziomu garażu. Dostęp do mieszkań z jednej klatki schodowej. Do mieszkań na parterze należy prawo wyłącznego korzystania z przynależnych ogródków. Każde mieszkanie posiada balkon lub/i taras. W pobliżu: sklepy m.in. Lidl edukacja przedszkole rekreacja Ośrodek Sportu i Rekreacji, korty tenisowe, klub bilardowy, kręgielnia komunikacja przystanki tramwajowe i autobusowe (Hynka 04) nie Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego Powierzchnia lokali mieszkalnych liczona zgodnie z normą ISO 9836, z uwzględnieniem wykończenia ścian wewnętrznych, z tynkiem.
Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przed-sięwzięcia deweloperskiego Struktura finansowania inwestycji: Środki własne Spółki - 36% Kredyt bankowy 64% Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* ---------- zamknięty* X gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Rachunek zamknięty nr 91 2490 0005 0000 4600 3577 2097 prowadzony przez bank Alior Bank SA Wpłaty będą dokonywane na odrębne subkonta otwierane do rachunku zamkniętego dla każdego lokalu mieszkalnego. Etap Udział % Termin 1. Nabycie działki, projekt budowlany, rozbiórka, przygotowanie inwestycji 20% zrealizowano 2. Stan 0 20% zrealizowano 3. Stan surowy otwarty 20% zrealizowano 4. Stan surowy zamknięty, piony instalacyjne 5. Tynki, wylewki, elewacje, prace wykończeniowe wewnętrzne, instalacje części podziemnej 6. Prace zewnętrzne, zgłoszenie do PINB 10% 30.11.2017 20% 31.03.2018 10% 30.04.2018 Cena nabycia lokalu mieszkalnego zawarta w Umowie stanowi cenę ostateczną brutto i nie podlega waloryzacji. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2) jeżeli informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w jego załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w jego załącznikach, są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego, stanowiącego załącznik do ustawy; 6) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w niniejszej umowie deweloperskiej, 7) w przypadkach: a) gdy zmiana stawki podatku od towarów usług spowoduje wzrost Ceny Lokalu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Dewelopera powiadomienia o zmianie Ceny Lokalu, b) gdy Cena Lokalu ulegnie zmianie w wyniku zmiany powierzchni Lokalu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Dewelopera powiadomienia o zmianie Ceny Lokalu. ------------------------------------------ W przypadkach, o których mowa w pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej, Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu uprawniony będzie do odstąpienia od tej umowy. W takim przypadku Nabywca może żądać od Dewelopera zapłaty kary umownej w wysokości 2% Ceny Lokalu. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zostało doręczone Deweloperowi. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej, pomimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy na Odbiór Lokalu lub podpisanie Umowy Przenoszącej Własność, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. --------------------------------
W przypadku odstąpienia przez Dewelopera od Umowy Deweloperskiej w którejś z sytuacji określonych powyżej Deweloper ma prawo żądać od Nabywcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% Ceny Lokalu. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Sprzedawca, zobowiązuje się do uzyskania od banku finansującego Alior Bank SA zezwolenia na bezobciążeniowe wyodrębnianie lokali mieszkalnych i przenoszenie ich własności wraz z udziałem w części wspólnej. Sprzedawca udostępnia Kupującym, w siedzibie biura Spółki, wgląd i możliwość zapoznania się z oryginałami wszystkich dokumentów dotyczących inwestycji w tym w szczególności: - aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; - aktualnym odpisem KRS; - kopia pozwolenia na budowę; - sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie 2 lata; - projektem architektoniczno-budowlanym;