UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0000135100, kapitał zakładowy 13.717.400,00 zł NIP 545-000- 06-75, reprezentowanym przez: Mirosława Tałałaja Dyrektor, zwaną dalej Zamawiającym a. z siedzibą:...., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, NIP -, zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez:... 1 Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie z Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce na Regenerację i wtórną legalizację wodomierzy do wody zimnej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO stanowią integralną część niniejszej umowy. 2 1. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z SIWZ i przyjętą ofertą do regeneracji i powtórnej legalizacji wodomierzy do wody zimnej dostarczonych przez Zamawiającego, zwanych w dalszej treści umowy wodomierzami", w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r. 1
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę regeneracji i legalizacji w terminie 30 dni od dnia złożenia Wykonawcy zamówienia częściowego na wykonanie tej usługi. Zamówienie, o którym mowa składane jest pisemnie, faksem bądź e-mailem. Datą wykonania usługi jest dzień dostawy wodomierzy do Zamawiającego. Odbiór wodomierzy po regeneracji i legalizacji nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu zawierającego rodzaj (typ), przekrój oraz nr fabryczny wodomierza. 3 1. Dostarczenie wodomierzy do regeneracji i legalizacji będzie odbywać się na koszt Zamawiającego, a zwrot Zamawiającemu wodomierzy po regeneracji i legalizacji będzie odbywać się na koszt Wykonawcy. Wydanie wodomierzy nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu określającego rodzaj (typ), przekrój oraz nr fabryczny wodomierza, klasę dokładności. Powyższe zasady obowiązują także w procesie reklamacji wodomierzy zwróconych Zamawiającemu po uprzedniej regeneracji i legalizacji. 2. Zamawiający przewiduje zamówienia częściowe w ilości min 50 szt. i maks. 250 szt. 3. Miejscem dostarczenia przez Zamawiającego Wykonawcy wodomierzy do regeneracji i powtórnej legalizacji (jak również miejscem ich zwrotu) jest magazyn główny Zamawiającego zlokalizowany w Sokółce przy ul. Targowej 15. 4 1. Łączna szacunkowa cena za dostawę wodomierzy po regeneracji i powtórnej legalizacji wynosi: netto... zł brutto... zł podatek VAT.. zł 2
2. Cena za dostawę wodomierzy po regeneracji i powtórnej legalizacji jest niezmienna w okresie trwania umowy. Ceny jednostkowe za ww. czynności ujęto w wykazie cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości wodomierzy do regeneracji i powtórnej legalizacji niż określona w SIWZ, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy ilością wodomierzy określoną w SIWZ, a ilością wodomierzy zamówioną w ramach niniejszej umowy w oparciu o zamówienia, o których mowa w treści 2 ust. 2, nie powinna być znaczna. 5 1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych wodomierzy po regeneracji i powtórnej legalizacji. 2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury. 3. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie przysługują odsetki ustawowe. 6 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości: 1) 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, wskazanej w 4 ust. 1, w przypadku nie zrealizowania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 0,2 % ceny brutto nie dostarczonej partii zregenerowanych wodomierzy zgodnie z zamówieniem - za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl 3 ust. 1 terminu dostawy. 3) 100 zł za każdą sztukę wodomierza zwróconego Zamawiającemu po regeneracji i legalizacji albo reklamacji, który nie potwierdza cech równoważnych z przesłanym (np. inny model, itp.) 2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, wskazanej w 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 3
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Postanowienia ust. l i 2 nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 7 Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy: a) ze strony Zamawiającego:... tel.:..., faks:... e-mail:.. b) ze strony Wykonawcy: tel.:..., faks:... e-mail:... 8 1. Wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji na wykonaną usługę, liczony od daty wykonania usługi. 2. Realizacja reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Zgłoszenie, o którym mowa składane jest pisemnie, faksem bądź e-mailem. Datą zakończenia procedury reklamacji jest dzień dostawy wodomierzy do Zamawiającego. Odbiór wodomierzy po reklamacji nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu zawierającego rodzaj (typ), przekrój oraz nr fabryczny wodomierza. 4
3. Zamawiający dopuszcza zwrot po regeneracji i legalizacji albo reklamacji innego egzemplarza wodomierza niż ten, który został przekazany Wykonawcy pod warunkiem, że będzie to ten sam typ, model i wykonanie wodomierza. 4. W przypadku powtarzających się nieterminowych dostaw wodomierzy po regeneracji i legalizacji lub dostaw wodomierzy nieodpowiadających wymogom zawartym w SIWZ Zamawiający może umowę rozwiązać za 7 dniowym wypowiedzeniem, bez jakichkolwiek skutków finansowych dla Zamawiającego. 9 W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej wykonaniu lub wygaśnięciu czy ustaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy. 10 Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 12 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 5