Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 e-mail: um@aleksandrowkujawski.pl lub sekretariat@aleksandrowkujawski.pl GKM.7031.8.2016 Aleksandrów Kujawski, 21.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert W postępowaniu dotyczącym zapytania cenowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 tekst jedn. z późn. zm) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski zamówień których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 tys euro (Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.05.2014 r.) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia - nazwa nadana przez Zamawiającego: Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Budowa i modernizacja ciągu ulic Szczygłowskiego i Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim - GKM.271.1.2016. (Uwaga: zakres inwestycji i jej wartość, projekty w tym projekty branżowe dostępne są na stronie internetowej BIP Aleksandrów Kujawski w zakładce menu przedmiotowe- Zamówienia publiczne- GKM.271.1.2016. 1. Opis prac do wykonania. Obowiązki Wykonawcy z tytułu nadzoru Inwestorskiego obejmują w szczególności: 1. Przejęcie od Zamawiającego jednego egzemplarza dokumentacji projektowej. 2. Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branżami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych w celu wprowadzenia zmian projektowych w ramach pełnionego przez projektanta nadzoru autorskiego. 3. Prowadzenie narad roboczych na budowie i sporządzanie protokołów z narad. 4. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania materiałów i wyrobów wadliwych oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sprawdzanie i gromadzenie atestów, certyfikatów, deklaracji itp. 6. Sprawdzanie księgi obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz faktur dla robót podlegających rozliczeniu w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjęte w przetargu i zawartość projektu rozliczenie ryczałtowe. 7. Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu i zanikających. 8. Kontrolowanie terminowości wykonania robót w odniesieniu do harmonogramu realizacji inwestycji. 9. Opracowywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe (uzupełniające, zamienne) i uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych na te roboty pod względem merytorycznym. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń Wykonawcy dotyczących wykonania robót dodatkowych (zamiennych, uzupełniających) i obowiązkowo jest zobowiązany do informowania o zamiarze wprowadzenia zmian. 10. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów. 11. Nadzór nad poprawnością przygotowania dokumentacji powykonawczej i naniesienia zmian w projekcie powstałych w trakcie realizacji inwestycji. 12. Potwierdzanie wpisem do Dziennika budowy poprawności wykonania robót zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę. 13. Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie stwierdzonych wad w wykonanych robotach w okresie gwarancji. 14. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wynikających z umowy z wykonawcą robót oraz sporządzanie stosownych protokołów. 15. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie przez siebie nadzorowanym przedłuża się na okres 60 miesięcy. 16. Rozliczenie końcowe zadania. 17. Udział w opracowaniu dokumentacji powykonawczej. 18. Inne zadania zlecane przez Zamawiającego wynikające z przepisów szczegółowych Prawa Budowlanego. 2. Cel wykonania prac: Zakończenie inwestycji w terminie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Projektem i przepisami techniczno-budowlanymi. 3. Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godziny 12:00 4. Miejsce składania ofert:
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro w sekretariacie pok. 102, z dopiskiem: Oferta na Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Budowa i modernizacja ciągu ulic Szczygłowskiego i Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim GKM.271.1.2016. 5. Forma składania ofert: 5.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 5.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem na kopercie Nie otwierać przed dniem 29.04.2016 r. godz. 12.00 5.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 5.4 Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić, 5.5 Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5.6 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca trwania umowy z Wykonawcą zadania, oraz zawartych w toku trwania umowy aneksów, w tym udziału w odbiorze pogwarancyjnym po upływie terminu gwarancji. 7. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, zaproszeni do złożenia oferty którzy spełniają poniższe warunki: 7.1 Dysponują osobami zdolnymi do realizacji umowy, potwierdzone wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów, odpowiednie do zakresu zadania, (załącznik nr 2) 7.2 Prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu rejestru działalności regulowanej (CEIDG, KRS, inne). Wpis do właściwego rejestru powinien być wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania ofert cenowych. Wpis należy przedstawić przed podpisaniem umowy
7.3 Wykonał co najmniej jeden nadzór nad remontem, budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) drogi klasy nie niższej niż L (lokalna) o wartości inwestycji minimum 1.000.000,00 zł (brutto) każda i udokumentuje tą robotę(y), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg załącznika nr 4 Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez oferentów powyższych warunków na dzień składania ofert na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia, oraz załączników do formularza oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć do formularza oferty. 8. Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 9. Inne postanowienia Załączniki do zapytania cenowego: 1) formularz oferty załącznik nr 1 2) Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie załącznik nr 2 3) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3. 4) Wykaz zrealizowanych nadzorów nad realizacją remontu, budowy, przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) drogi klasy nie niższej niż L (lokalna) o wartości inwestycji minimum 1.000.000,00 zł (brutto) każda i udokumentuje tą robotę(y), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załącznik nr 4 5) Wzór umowy załącznik nr 5. 10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym zał. nr 1 do Zarządzenia nr 41/2014 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 3 2 kodeksu cywilnego. 11. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, pok. nr 114 lub telefonicznie pod numerem tel. 54 282 68 31 Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego /-/ dr Andrzej Cieśla
Załącznik nr 1 do zapytania cenowego FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy... Adres... TEL...,FAX... NIP...., REGON... Adres poczty elektronicznej... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Budowa i modernizacja ciągu ulic Szczygłowskiego i Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim - GKM.271.1.2016. 1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym z dnia... za: cenę brutto... zł, słownie:... w tym: - cena netto... zł, słownie:... - podatek VAT w wysokości...% tj.... zł, słownie:... 2.Termin wykonania zamówienia zgodnie z pkt 6 zapytania cenowego. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym oraz stanowiącymi jego integralną część załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nim zawarte. 4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. 5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 1) wykaz osób 2) oświadczenie 3) w sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- jeżeli dotyczy. 4) inne.................. ---------------------------------------------------- podpis i pieczęć osoby ( osób ) uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy *Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. * niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2 do zapytania cenowego Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie Lp Imię i nazwisko Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia ( w tym nr uprawnień budowlanych) Zakres powierzonych do wykonania czynności Uprawnienia drogowe Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę* Uprawnienia sanitarne (wodociągowe i kanalizacyjne) Uprawnienia elektryczne i elektroenergety cznych Wykonawcy ---------------------------------------------------- podpis i pieczęć osoby ( osób ) uprawnionej(ych)do reprezentowania *W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kopie uprawnień wraz z wpisem do właściwej Izby.
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia Budowa i modernizacja ciągu ulic Szczygłowskiego i Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim - GKM.271.1.2016 oświadczamy, że: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) posiadamy warunki ekonomiczne i finansowe do realizacji zadania.... dnia... ( miejscowość)... (podpis i pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 4 Ja/my, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres wykonawcy).... Oświadczam/y, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy/ wykonujemy następujące nadzory nad robotami budowlanymi oraz dołączam...załączników potwierdzających że zostały wykonane sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;: Lp Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) Odbiorca (zamawiający) Wartość zamówienia Daty wykonania zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia) 1 2 Uwaga : wykaz zrealizowanych nadzorów w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie potwierdzający, że oferent wykonał minimum 1 nadzór nad robotą budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) drogi klasy nie niższej niż L o wartości inwestycji minimum 1.000.000,00zł (brutto) i udokumentuje, że robota te zostały wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone...... dnia... ( miejscowość)... Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika
Załącznik nr 5 UMOWA WZÓR zawarta w dniu.2016 r. w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy: Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski; NIP 891-15-58-917 REGON 000523407 reprezentowaną przez: Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego - Pana dr Andrzeja Cieślę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marioli Nowakowskiej zwaną dalej Zleceniodawcą a...wpisaną do Rejestru..z siedzibą w..reprezentowaną przez: zwanym dalej Zleceniobiorcą (Zespołem Nadzoru). 1 1.Przedmiotem umowy jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa i modernizacja ciągu ulic Szczygłowskiego i Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim - GKM.271.1.2016 2. Opis zadania podlegającego nadzorowi stanowi dokumentacja przedstawiona w postępowaniu przetargowym GKM.271.1.2016 zamieszczonym na stronie internetowej Zleceniodawcy: www. bip.aleksandrowkujawski.pl w zakładce Zamówienia publiczne. 3. Zakres usługi wykonawcy obejmuje: 3.1. Czynności powierzone, jakie dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). 3.2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz przedmiarem robót.
3.3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. 3.4. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy. 3.5. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów. 3.6. Informowanie Zleceniodawcy o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą, w terminie 2 dni roboczych od ich wystąpienia, 3.7. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, 3.8. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy, 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie nadzorować roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, co najmniej 2 razy w tygodniu. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do stawienia się na terenie budowy i podjęcia czynności objętych umową na wezwanie Zleceniodawcy, w sprawach nie cierpiących zwłoki. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w 1 z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy ze Zleceniodawcą w zakresie przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji (przewidywany okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane od daty podpisania protokołu odbioru) 2 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy, jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko
w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcą uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca upoważniony jest do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zleceniodawcy. Terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: 3 rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy zakończenie: do rozliczenia zadania (podpisanie protokołu odbioru końcowego robót). 4 1. Za sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę brutto:..brutto ryczałt (słownie: ) 2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu nadzorowanych robót na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. 3. Faktura VAT zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z 1. 4. Fakturę Zleceniodawca opłaci w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej Zleceniodawcy. 5. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku Zleceniodawcy. 1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 5 1) W trybie natychmiastowym, gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje. 2) W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie
za wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych. 6 1.Zleceniobiorca, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek Zleceniodawcy, co oznacza, że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu. 2. Zleceniobiorca w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą o wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia. 3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. 4. Zleceniobiorca pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania Zleceniobiorca wykonuje w terminach uzgodnionych z Wykonawcą robót i nie powodujących opóźnień w realizacji robót. 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy robót. 6. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo zastosować kary umowne wobec Zleceniobiorcy w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w nieprawidłowym wykonaniu obowiązków. 7. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 8. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 9. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 10. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
1. Przedstawicielem Zleceniodawcy do kontaktów ze Zleceniobiorcą jest... 7 Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 8 9 1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 11 Zleceniodawca Zleceniobiorca