UMOWA O DZIEŁO nr... / 2011

UMOWA O DZIEŁO nr... / 2011 Zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II ul. świrki i Wigury 49 87-100 Toruń NIP 956-21-54-842 reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a..., zam. w..., prowadzącym działalność pod nazwą:..., z siedzibą w..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej... pod numerem... (lub nr KRS w zaleŝności od rodzaju podmiotu), mającym nadany nr NIP... oraz REGON..., zwanym dalej Wykonawcą Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony i finansowana jest ze środków budŝetowych: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje projektowe: Modernizacja zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 3 ul. świrki i Wigury 49 w Toruniu. w oparciu o mapę sytuacyjną określające zakres opracowania, stanowiące materiał wyjściowy do projektowania. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, zagraŝającym bezpieczeństwu lub eksploatacji, - zaprojektowanie bieŝni 4 ro torowej 60 m i dobiegu do skoczni w dal - odprowadzenie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem do kanalizacji miejskiej. A.1. Podstawowe załoŝenia do realizacji przedmiotu umowy: - Obszar opracowania przedstawiono szkicowo na poglądowej mapie, stanowiącej załącznik do SIWZ. Powierzchnia terenu szkoły 1,1141 ha. - Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymaga uzyskania warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Konieczność wykonania pomiarów wysokościowych i niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy : 1) projekt budowlany ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym: - projekt bieŝni i dobiegu - projekt zieleni i małej architektury, - projekt odwodnienia, oświetlenia, likwidacji lub przebudowy instalacji podziemnych - inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branŝe)+ wersja elektroniczna (format pdf), 3) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 1

4) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, 6) dokumentacja projektowa takŝe w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg, 7) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia). 4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto : 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inŝynierskiej (w miarę potrzeby), 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. 6. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŝytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z tym, Ŝe do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne połoŝenie projektowanej inwestycji, uzgodnienie z uŝytkownikiem, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego 2

w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do uŝytkowania. 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyŝszą pracę własnymi siłami, to jest przy uŝyciu własnych pracowników, zleceniobiorców oraz materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac objętych przedmiotem umowy osobom trzecim zobowiązując się poinformować o tym Zamawiającego. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umoŝliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z niniejszej umowy. 2. Ustala się wykonanie opracowań przedmiotu umowy (wersja papierowa) w ilości: po 3 egz. kaŝdego opracowania (za wyjątkiem: projekty koncepcyjne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w 2 egz.) odrębnie dla kaŝdego elementu. 3. Przedmiot umowy naleŝy wykonać takŝe w wersji elektronicznej w 2 egz. (w formacie pdf, ath, dwg; oddzielnie przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie pdf i ath), którą Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wersja elektroniczna winna posiadać nazewnictwo identyczne z zawartością projektu. 4. Własność egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania. 3 1. Termin wykonania przedmiotu umowy z zastrzeŝeniem ust. 2 ustala się następująco: wykonanie dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2011 r. 2. Strony ustalają, Ŝe w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu szczegółową koncepcję zagospodarowania terenu, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę opracowania przedmiotu umowy. 4 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie powierzonej pracy ma charakter ryczałtowy i wynosi... zł brutto (słownie:.../100). Wynagrodzenie zawiera naleŝny podatek VAT. 2. Kwota określona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy nastąpi jednorazowo - po odbiorze przez Zamawiającego opracowań przedmiotu umowy 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy podpisany przez Komisję Oceny Projektu osobno dla poszczególnego elementu. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru końcowego bezusterkowego. 5. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5 1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany w 1 i w 3 umowy. 2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedkładając kompletną dokumentację będącą przedmiotem umowy. 3. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Gimnazjum nr 3 pokój 107 parter 4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów. 5. Odbioru przedmiotu umowy dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Oceny Projektu, z zastrzeŝeniem ust. 6 pkt. 1. 6. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeŝonych wadach, a ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeŝeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni, Zamawiający moŝe dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Odbioru poprawionego przedmiotu umowy dokona upowaŝniony przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w 6 ust. 2 umowy. JeŜeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, Ŝe usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony przyjmują, Ŝe Zamawiający moŝe uznać, iŝ do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w nowym terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić, 2) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŝe odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 4

3) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłuŝej niŝ 14 dni Zamawiający moŝe: a) obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie, jeŝeli wady są nieistotne i umoŝliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i Ŝądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeŝeli wady uniemoŝliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 7. Zamawiający ma prawo zaprosić przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia Komisji Oceny Projektu. 8. W ramach wynagrodzenia wskazanego w 4 ust. 1 Wykonawca ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Oceny Projektu, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiającego. 9. Z czynności odbioru zostanie spisany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności: terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie przedmiotu umowy. 10. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeŝeń, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni, lub dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia. 6 1. Wykonawca wyznacza... do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową. 2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upowaŝnia się... Odpowiedzialność za wady: 7 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia ich ujawnienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i realizatorem robót. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 5

8 1. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. Zamawiającemu lub następcy prawnemu przysługuje prawo wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub części ( bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolną techniką, w szczególności ksero, do celów przetargowych, utrwalenie w pamięci komputera, wykorzystanie w pracach planistycznych, przy pracach budowlanych związanych z realizacją zadań pod nazwami : Modernizacja zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 3 w postępowaniach o udzielenie zamówienia na wykonanie robót, o których mowa powyŝej zgodnie z tą dokumentacją. 2. Zamawiający, działający na jego rzecz inny projektant lub inna dowolnie wybrana osoba trzecia, w tym takŝe następca prawny Zamawiającego np. w wyniku wniesienia przedmiotu umowy aportem do nowego podmiotu, będąc uprawnieni do wykorzystywania przedmiotu umowy w całości lub dowolnie wybranej części do realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwami : Modernizacja zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 3 w Toruniu mogą dokonywać w nim niezbędnych zmian i korekt bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Dodatkowo osoby te uprawnione są do wykorzystywania całości lub dowolnie wybranej części oryginalnego lub poprawionego przedmiotu umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego, do tworzenia opracowań i analiz, w tym takŝe analiz niezbędnych do realizacji zadania w ramach partnerstwa publicznoprywatnego lub jako element wniosku o uzyskanie dofinansowania. W tym celu odpowiednia część przedmiotu umowy moŝe być takŝe powielana dowolną techniką, moŝe być fotografowana, umieszczana w Internecie, w prasie, w telewizji i w innych mediach. 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności nie jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z załoŝeniami przyjętymi w przedmiocie umowy, natomiast jest uprawniony do realizacji zadania takŝe w oparciu o inną dokumentację projektową. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, Ŝe w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego. 9 Strony postanawiają przedłuŝyć termin dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy do dnia wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu przysługujących Zamawiającemu w stosunku do wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowania będącego przedmiotem niniejszej umowy. 10 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się na kaŝde wezwanie Zamawiającego w okresach nie rzadziej niŝ jeden raz w miesiącu do uczestniczenia w naradach roboczych dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej. 6

2. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upowaŝnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (z tym, Ŝe za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień i godzinę rozpoczęcia narady. 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do codwutygodniowych raportów i deklaracji o postępie wykonywanych prac objętych przedmiotem umowy (w formie korespondencji e-mail do Gimnazjum nr 3. 4. W ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca opracuje harmonogram prowadzonych prac w ramach realizowanego przedmiotu umowy i przedłoŝy Zamawiającemu do zaakceptowania (harmonogram winien zawierać w szczególności: składanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, składanie wniosków i uzyskanie decyzji administracyjnych, wykonanie poszczególnych opracowań przedmiotu umowy i inne czynności). W imieniu Zamawiającego osobą upowaŝnioną do zaakceptowania harmonogramu będzie upowaŝniony przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w 6 ust. 2 umowy. 11 1. Strony zastrzegają moŝliwość stosowania kar umownych. 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeŝeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych, 2) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym w 3 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1, dla odpowiedniego elementu, za kaŝdy dzień opóźnienia, 3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 dla odpowiedniego elementu, 4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 dla odpowiedniego elementu, 5) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1, dla odpowiednego elementu, za kaŝdy dzień opóźnienia. 6) w przypadku nieprzybycia w terminie na zgłoszenie, o którym mowa w 10 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za kaŝdy dzień zwłoki. 7) w przypadku nie przedstawienia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł od nie przedłoŝonej koncepcji za kaŝdy dzień opóźnienia. 7

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 4. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy takŝe w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuŝszego niŝ 14 dni. 12 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeŝeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany zaprojektowanej technologii wykonawstwa robót, b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej, c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeŝeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŝnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania z przyczyn niezaleŝnych od obu stron, 3) jeŝeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji stron. 13 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem niewaŝności. 2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, Ŝądania stron będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniŝej: dla Wykonawcy: Do rąk:... Adres:... dla Zamawiającego: Do rąk: Gimnazjum nr.3 im. Jana Pawła II Adres: 87-100 Toruń, ul. świrki i Wigury 49 z zastrzeŝeniem, Ŝe Strony mogą takŝe doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, Ŝądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: g3@zsmeie.torun.pl i adres e-mail Wykonawcy:... lub fax. Zamawiającego: (56) 652 90 92 i fax. Wykonawcy:... ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, Ŝe zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaŝa się, Ŝe została ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2. 8

14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 15 Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia i realizacji umowy, strony zwracać się będą do Sądu w Toruniu. 16 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. Załączniki : 1. Mapy stytuacyjne określajace zakres opracowań., które stanowić będą materiał wyjściowy do projektowania. Zamawiający Wykonawca Akceptuję wzór umowy... data, podpis 9