WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 384c w Inowrocławiu, reprezentowany przez: Andrzeja Mikołajczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 753/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 15 października 2014 roku, przy kontrasygnacie Marleny Kochańskiej Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)..., z siedzibą w... przy ulicy..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..., wysokość kapitału zakładowego.., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego... i kapitału wpłaconego, posiadającej NIP o numerze oraz REGON o numerze zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.... (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko)..., przedsiębiorcą działającym pod firmą... z siedzibą w... przy ulicy..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... posiadającej NIP o numerze oraz REGON o numerze zwanym dalej Wykonawcą, W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), znak sprawy Z30/ /2017 została zawarta umowa, o następującej treści: 1
1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestorskiego pod nazwą.. 2. Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobach: - branża - - nr uprawnień - branża - - nr uprawnień 3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie niż wskazanej w ust. 2. 2
2 Terminy 1. Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: - rozpoczęcie: z datą przekazania placu budowy dla Wykonawcy robót. - zakończenie robót: z dniem podpisania bezusterkowego protokół odbioru robót, -zakończenie umowy: z dniem podpisania bezusterkowego protokołu przeglądu pogwarancyjnego. 2. Zamawiający zawiadomi o terminie i miejscu przekazania placu budowy. 3. Usługa nadzoru wykonywana będzie także w okresie gwarancyjnym tj. 48 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek. 3 Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru 1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się : a) zrealizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156. Poz. 1118 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, b) przybywać niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, c) udzielać Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robot, d) potwierdzać faktycznie wykonane roboty budowlane oraz fakt usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, e) jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy, f) wykonywać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. 2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) kontrola jakości materiałów budowlanych ( atestów, certyfikatów, aprobat technicznych), c) sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także sporządzanie protokołów odbioru tych robót, d) udział w naradach koordynacyjnych z realizacji nadzorowanych zadań, e) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzania odbioru oraz ewentualne dołączanie do nich opracowanych przez siebie ocen jakościowych wykonania całości robót wraz z ich uzasadnieniem, f) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, 3
a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, 3. Inspektor Nadzoru ma prawo: a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowość lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 4 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie. zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Fakturę należy wystawić na: POWIAT INOWROCŁAWSKI (NIP 5562687660), ulica Roosevelta 36-38; 88-100 Inowrocław z dopiskiem dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław. 3. Fakturę należy dostarczyć/wysłać do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. 4. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturą VAT po zakończeniu i rozliczeniu przedmiotu zamówienia. 5. Faktura zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Inspektora nadzoru ze wszystkich obowiązków wynikających z 3. 6. Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 5 Odstąpienie od umowy i kary umowne 1. Umowa może ulec rozwiązaniu: a) w trybie natychmiastowym gdy Inspektor Nadzoru nie wywiązuje się z obowiązków określonych w 3 umowy, wówczas nie przysługuje wynagrodzenie Wykonawcy; b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót z jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych; c) za zgodą obu stron. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn niezależnych, strona odstępująca od umowy zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 4
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 4. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa w 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: *50 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z obowiązków. 5. Na wypadek, gdy wysokość szkody po stronie Zamawiający przewyższy sumę należnych kar umownych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6 Załączniki Załączniki stanowiące integralną część umowy: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. Dokumentacja Projektowa 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 4. Oferta Wykonawcy 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane 7 Zmiany umowy Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i mogą być dokonane w przypadkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8 Rozwiązywanie sporów 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a dopiero w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę sądową. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2. Umowa zawiera *4 ponumerowane i parafowane strony. Zamawiający Konsultant 5