Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031521, Reprezentowaną przez Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czarnieckiego 9, Numer REGON 017319719 oraz NIP 526-25-57-278 w imieniu której działają na podstawie pełnomocnictw: - Dyrektor Oddziału.. Z-ca Dyrektora d/s techniczno-eksploatacyjnych zwaną dalej "Zamawiającym", a :. będącym płatnikiem podatku VAT NIP Nr, REGON Nr..., działającym na podstawie - Zaświadczenia o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej pod nr: zwanym dalej "Wykonawcą". reprezentowany przez :... 1 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania remont dachu w budynku administracyjnym na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu ul. Kołłątaja 2, 78-100 Kołobrzeg w zakresie zgodnym z ofertą z dnia Ustala się następujący termin wykonania robót wymienionych w 1 - termin rozpoczęcia:... - termin zakończenia:. 3 Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest stanowiący załącznik nr 1: Kosztorys ofertowy wykonawcy z dnia., sporządzony na bazie przedmiaru robót Zamawiającego. 2 1
4 1.Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł +VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami. (słownie: złotych 00/100 + VAT). 2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. Cena musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w przedmiarze robót, niezbędnych dla wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np. wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia ). Cena musi również uwzględniać koszty nadzoru inwestorskiego. 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wynikające z nadzoru inwestorskiego w kwocie.. złotych netto + VAT. 5 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo: a) Na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony bez zastrzeżeń b) Po dostarczeniu do Oddziału Zachodniopomorskiego, ul. Czarnieckiego 9 w Szczecinie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2. Faktura będzie wystawiona dla: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie Ul. Czarnieckiego 9, 70-221 Szczecin NIP: 526-25-57-278 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z przedłożonej faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 4. Faktura dostarczona pod inny adres niż wskazany w ust.1 pkt.b) nie rodzi skutków prawnych w zakresie terminu zapłaty. 5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 6 1.Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a: a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiającego, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, a w przypadku nie wykonania ma prawo wykonania przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 2
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 7 1. Zamawiający oświadcza, że na wykonanie zleconego zakresu robót pozwolenie na budowę nie jest wymagane. 8 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożona ofertą, jak również zapewni całość materiałów niezbędnych do wykonania remont dachu w budynku administracyjnym, środków transportu oraz sprzętu. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi wynikające z ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881). 2. Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej oraz wody dla celów remontu. 3. Wykonawca zapewni wyłącznie fabrycznie nowe materiały budowlane. 9 1. Zamawiający powołuje do nadzoru następujące osoby: Naczelnik Sekcji PRS 2 Kołobrzeg: Naczelnik Działu Technicznego :. 1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:. 10 Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac, o których mowa w 1 umowy i uzgodnieniami zawartymi w niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru. 11 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót : -na materiały oraz roboty na okres 2 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót. 12 Wykonawca zobowiązuje się w czasie remontu zapewnić: należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów p.poż, bhp, bezpieczeństwo użytkowników, ochronę znajdujących się na terenie sieci i 3
urządzeń i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje miejsce w którym były prowadzone roboty w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót. 13 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelki szkody powstałe w czasie wykonywania robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy w zakresie ewentualnych odszkodowań, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. 14 1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru o którym mowa w 2 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za przedmiot odbioru w terminie za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka trwać będzie dłużej niż 20 dni - 0,5% za każdy dalszy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmii za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, a jeżeli zwłoka trwać będzie dłużej niż 20 dni - 0,5% za każdy dalszy dzień zwłoki, c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy, 2. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót budowlanych ani z żadnych innych zobowiązań. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 15 Strony zgodnie ustalają, że wierzytelność powstała w wyniku realizacji niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody Przewozy Regionalne sp. z o.o być przeniesiony na osoby trzecie. 16 Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych i ochronie środowiska. 17 18 Spory między stronami mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd w Szczecinie. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego. 19 Zamawiający: Wykonawca: 5