Głubczyckw GŁUBCZYCE 2 2 6RU WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Wschód - Kędzierzyn-Koź e ul. Łukasiewicza 37, 47-200 Kedzierzyn-Koźje tel.: 77 889 62 22, fax: 77 889 62 28 i ~- e-mail: kedzierzynkozle.rd@tauron-dystrybucja.pl Głubczyckw GŁUBCZYCE 2 2 6RU. 2011 TAURON DYSTRYBUCJA Kędzierzyn-Koźle, dnia 2011-12-15 L.dz. RD3/2011-RDE6/5571/2011 Nr 1494/2011 h GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI l KANALIZACJA SP. Z O.O. ul. POWSTAŃCÓW 2 48-100 GŁUBCZYCE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Obiekt: GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI l KANALIZACJA SP. Z O.O. ul. POWSTAŃCÓW 2 48-100 GŁUBCZYCE BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Adres przyłączanego obiektu: LISIĘCICE dz. Nr 526/2 Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu 2011-11-24. Odpowiadając na wniosek z dnia 2011-11-24, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej: Przyłącze 1: 23 kw w roku 2012, docelowo 23 kw w roku 2012 dla zasilania PODSTAWOWEGO, na poniższych warunkach. l. Wymagania techniczne - przyłącze nr 1 1. Miejsce przyłączenia: SŁUP NR 26 OBWODU 01 ZE ST.TR. LISIĘCICE KOŚCIELNA. 2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: ZACISKI PRĄDOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA W ZŁĄCZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY, b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: ZACISKI PRĄDOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA W ZŁĄCZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY. 3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga: a) w zakresie przyłącza: wykonać przyłącze kablowe kablem YAKXS ze słupa nr 26 do projektowanej szafki złączowo-pomiarowej zlokalizowanej na w/w słupie. w zakresie sieci:, b) c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonać wiz i instalację wewnętrzną. 4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kv: a) rodzaj układu: 3-fazowy bezpośredni, b) miejsce zainstalowania: zestaw złączowo-pomiarowy na słupie. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole tel.: 77 889 80 00, fax: 77 889 82 54 e-mail: opole@tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja S.A. ul. Zawiła 65 L, 30-390 Kraków Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 167 748 363,81 zł www.tauron-dystrybucja.pl

5. Zabezpieczenia przeciążeniowe zalicznikowe: a) prąd znamionowy: 40 A, b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy, c) lokalizacja: zestaw złączowo-pomiarowy na słupie. II. Do obliczeń przyjąć a) dla doboru aparatury 0,4 kv spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu przyłączenia przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 ka. III. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg cp < 0,4. IV. Sieć pracuje w układzie: 0,4 kv - TN-C V. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:* a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający: dla przerwy planowanej -16 godzin, dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin; b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający: dla przerw planowanych - 35 godzin, dla przerw nieplanowanych - 48 godzin. VI. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres obowiązywania umowy o przyłączenie. VII Informacje dodatkowe 1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu). 3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, póz. 623, z późn. zm.]. 4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawca umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 póz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą Prawo Energetyczne" 5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji. 6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: dokumentacji technicznej oraz prawnej. 7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Wschód. 8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego. 9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Wschód z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń. 11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, póz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 póz.717 wraz z późniejszymi zmianami). 12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający prace równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną. 13. Warunki przyłączenia określono dla V gr. przyłączeniowej. 14. Uwagi: * W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie. FAURON Dystrybucja S.A. Przygotował Krzysztof Lesko ^on^bucji wlchód - KędiM-zyn-KożlC' :."0\vmk - Wdzi^tu Eksploatacji Załączniki: 1. Ogólne warunki umowy o przyłączenie Kopie: kadiuąmrkendyker (PełnonSc^lk OSD)

B PROJEKT UMOWY O PRZYŁĄCZENIE nr 1446/2011 W dniu 2011-12-15 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. z siedzibą w 48-100 GŁUBCZYCE ul. POWSTAŃCÓW nr 2 /, wpisaną do rejestru sądowego (przedsiębiorstw, spółek, innych) w Sądzie konto nr w pod nr reprezentowaną, zgodnie z załączonym aktualnym odpisem z tego rejestru (kserokopia - załącznik nr do umowy), przez: zwaną dalej Podmiotem Pr/yłączanym" a Tauron Dystrybucja S.A., 30-390 Kraków ul. Zawiła 65 L, Oddział w Opolu, 45-047 Opole ul. Waryńskiego l, REGON 230179216-00065, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321 N1P: 6110202860, REGON: 230179216, Kapitał zakładowy (wpłacony): 167 748 363,81 zł, reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Tauron Dystrybucja" została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest przyłączenie obiektu: BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, zlokalizowanego w miejscowości LISIĘCICE przy ul. Ulica, nr /, mocą przyłączeniową w wysokości 23,0 kw i planowanym poborze energii elektrycznej 106434 kwh/rok, do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja, zwanej dalej siecią" zgodnie z warunkami przyłączenia znak: RD3/6/RDE6/5571/2011 z dnia 2011-12-15, stanowiącymi załącznik nr l do niniejszej umowy. Różnica między mocą przyłączeniową zapotrzebowaną, a mocą dotychczas dostarczaną do przedmiotowego obiektu, wynosi 23,0 kw. 2 Podmiot Przyłączany zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej. 3 1. Podmiot Przyłączany oświadcza, że w chwili zawarcia niniejszej umowy posiada następujący tytuł prawny do obiektu, o którym mowa w 1 niniejszej umowy:,wykazany, którego uwierzytelniona kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. O wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego Podmiot Przyłączany zobowiązuje się powiadomić w terminie 7 dni Tauron Dystrybucja. 2. Jeżeli Podmiot Przyłączany utraci tytuł prawny do obiektu, którego przyłączenie stanowi przedmiot niniejszej umowy, zobowiązany jest, własnym staraniem, do niezwłocznego dokonania cesji swych uprawnień i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, na podmiot, który uzyskał tytuł prawny do obiektu, za zgodą Tauron Dystrybucja, albo od umowy odstąpić, przy czym takie odstąpienie od umowy traktowane jest jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Podmiotu Przyłączanego i wywołuje skutki określone w 14 niniejszej umowy. 3. Tauron Dystrybucja nie może odmówić zgody na dokonanie cesji, o której mowa w ust. 2. 4. Do chwili, w której cesja, o której mowa w ust. 2, stanie się skuteczna, Tauron Dystrybucja może wstrzymać się z wykonaniem umowy o przyłączenie bez narażania się na zarzut niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy. Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15 1/7

5. Do chwili, w której cesja, o której mowa w ust. 2, stanie się skuteczna albo Tauron Dystrybucja nie otrzyma oświadczenia Podmiotu Przyłączanego o odstąpieniu od umowy, Podmiot Przyłączany odpowiada za swoje zobowiązania wynikające z treści niniejszej umowy mimo faktycznej utraty tytułu prawnego do obiektu, którego przyłączenie stanowi przedmiot niniejszej umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. 6. Każdą zmianę swego adresu Podmiot Przyłączany zobowiązuje się zgłosić Tauron Dystrybucja w terminie 7 dni od daty takiej zmiany. W przypadku nie powiadomienia Tauron Dystrybucja o zajściu takiego zdarzenia strony uznają, że doręczenie wszelkiej korespondencji na podany ostatnio adres wywołuje skutek doręczenia Niniejsza umowa stanowi podstawę do realizacji prac projektowych finansowania na zasadach określonych w przedmiotowej umowie. 4 i budowlano-montażowych oraz ich Celem realizacji przedmiotu niniejszej umowy Tauron Dystrybucja zobowiązuje się do: 1) wykonania następującego zakresu prac: a) wykonanie przyłącza kablowego 0,4 kv; b) montaż szafki złączowo-pomiarowej na słupie; 2) przystąpienia do realizacji zakresu prac określonego w 5 pkt l niniejszej umowy, z chwilą przekazania dla Tauron Dystrybucja przez właściciela układu drogowego zniwelowanego terenu pod budowę sieci elektroenergetycznej, o której mowa w 5 pkt l, lit.... niniejszej umowy; 3) zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych i sterujących: 4) dokonania odbioru zakresu prac określonego w pkt. l oraz sprawdzenia technicznego zakresu prac zrealizowanego przez Podmiot Przyłączany; 5) przyłączenia do sieci wykonanych instalacji wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wykonaniu przez Podmiot Przyłączany zobowiązań określonych w niniejszej umowie; 6) udzielenia, w terminie do 7 dni od daty uiszczenia przez Podmiot Przyłączany kwoty, o której mowa w 18 ust. 2.a niniejszej umowy, upoważnienia - pełnomocnictwa dla Biura Projektowego" (osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą lub prawna), wskazanego przez Podmiot Przyłączany, w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącego dokonania ustaleń, uzyskania uzgodnień, zezwoleń, decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę na zakres prac, realizowanych przez Tauron Dystrybucja oraz przekazania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tauron Dystrybucja zobowiązuje się powiadomić Biuro Projektowe" o cesji uprawnień Podmiotu Przyłączanego na rzecz Tauron Dystrybucja, o której mowa w 6 pkt.1.1.2 niniejszej umowy; 7) uzgodnienia dokumentacji techniczno-prawnej po uiszczeniu przez Podmiot Przyłączany kwoty, o której mowa w 18 ust. 2.a niniejszej umowy. 6 Celem realizacji przedmiotu niniejszej umowy Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do: I. Umożliwienia realizacji przyłączenia obiektu Podmiotu Przyłączanego wymienionego w 1 niniejszej umowy do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja poprzez: 1) wykonanie następującego zakresu prac: a) wykonanie wiz oraz instalacji wewnętrznej; b) ; 2) wykonanie dokumentacji projektowej na zakres robót określony w 5 pkt. l niniejszej umowy (wg wytycznych projektowych sporządzonych przez Tauron Dystrybucja) oraz w 6 pkt l.l, niniejszej umowy. Podmiot Przyłączany sceduje na rzecz Tauron Dystrybucja uprawnienia wynikające z umowy o wykonanie dokumentacji na zakres prac realizowany przez Tauron Dystrybucja, zawartej przez Podmiot Przyłączany z Biurem Projektowym", a w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi za wady tej dokumentacji. Podmiot Przyłączany lub działająca na jego zlecenie Biuro Projektowe" zgłaszają Tauron Dystrybucja niezwłocznie wszelkie roszczenia finansowe podnoszone przez osoby trzecie, a pozostające w związku z projektowanym procesem inwestycyjnym; 3) nieodpłatne umożliwienie Tauron Dystrybucja, w obrębie swojej nieruchomości, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci oraz przyłączy; 4) nieodpłatne udostępnienie Tauron Dystrybucja pomieszczeń lub miejsc na zainstalowanie układów pomiaroworozliczeniowych i sterujących, a także pokiycie innych kosztów związanych z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc i zainstalowanych urządzeń; 5) aktywne wspomaganie Tauron Dystrybucja w uzyskanie zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na budowę i eksploatację sieci elektroenergetycznej, w przypadku konieczności jej prowadzenia przez grunty osób trzecich; Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15

6) udzielanie niezbędnych danych i informacji koniecznych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 7) uzyskanie pozytywnej oceny gotowości instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Podmiotu Przyłączanego, mających być przyłączonymi do sieci Tauron Dystrybucja; 8) udzielenie, w formie pisemnej, na rzecz Tauron Dystrybucja prawa do dysponowania nieruchomością, o której mowa w 1 niniejszej umowy, na cele budowlane niezbędne do wykonania mniejszej umowy; 9) dostarczenie do siedziby Tauron Dystrybucja dokumentacji techniczno-prawnej i pozwolenia na budowę obejmującego realizacją zakresu prac określonego w 5 pkt, niniejszej umowy. Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna być przekazana w 3 egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę wydanym na Tauron Dystrybucja i obejmować: projekt budowlany, projekt wykonawczy, nakłady rzeczowe, opracowane na bazie programu (wraz zjedna kopią na nośniku magnetycznym); 10) zniwelowanie oraz protokolarne przekazanie dla Tauron Dystrybucja terenu pod budowę sieci elektroenergetycznej, o której mowa w 5 pkt niniejszej umowy. Przedmiotowe przekazanie winno nastąpić przed rozpoczęciem budowy przez Tauron Dystrybucja ww. sieci elektroenergetycznej; 11) ustanowienie, w formie aktu notarialnego, na rzecz Tauron Dystrybucja bezterminowego i nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania pomieszczeń oraz służebności pasa gruntu wzdłuż przebiegu sieci elektroenergetycznej, o której mowa w 5 pkt niniejszej umowy, niezbędnego do eksploatacji i napraw tej sieci, wraz z dojazdem; 12) uzyskanie pisemnej zgody na swobodny dostęp Tauron Dystrybucja do wszystkich pomieszczeń i miejsc zainstalowania urządzeń elektroenergetycznych w przypadku, gdy znajdują się one poza obiektem, do którego Podmiot Przyłączany posiada tytuł prawny; 13) dostarczenie dokumentu stwierdzającego, iż budowany obiekt, przyłącze oraz budowa lub rozbudowa sieci elektroenergetycznej są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; II. Uiszczenia na rzecz Tauron Dystrybucja opłaty za przyłączenie, szczegółowo określonej w 18 niniejszej umowy. 7 1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalą: a) harmonogram prac i sposób ich koordynacji, b) sposób kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia wymienionych w 1 niniejszej umowy. 2. W trakcie realizacji przyłączenia strony ustalą harmonogram przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych, prób końcowych, ostatecznego odbioru zakresu prac realizowanego przez Tauron Dystrybucja oraz sprawdzenia technicznego przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej Podmiotu Przyłączanego. 3. Do realizacji powyższych zadań strony upoważniają koordynujących określonych w 20 niniejszej umowy. 8 1. W trakcie realizacji przyłączenia wymiana niezbędnych danych i informacji między stronami będzie następowała w formie pisemnej. 2. O szczegółowych terminach prób i odbiorów, o których mowa w 7 niniejszej umowy, koordynujący Podmiotu Przyłączanego zostanie zawiadomiony pisemnie. Za równoważne z powiadomieniem pisemnym Strony traktować będą zawiadomienie dokonane pocztą elektroniczną lub faksem. 3. Tauron Dystrybucja dokona ww. czynności bez udziału Podmiotu Przyłączanego, jeżeli do udziału przy tych czynnościach nie stawią się upoważnieni przedstawiciele Podmiotu Przyłączanego, mimo prawidłowego zawiadomienia. 9 Z uwagi na w zapisy zawarte w 15 ust. l niniejszej umowy, strony ustalają, że wykonanie przez Tauron Dystrybucja zakresu prac, określonego w 5 pkt oraz przez Podmiot Przyłączany zakresu prac, określonego w 6 pkt l niniejszej umowy, nastąpi w terminie do: data po uprzednim dostarczeniu przez Podmiot Przyłączany do siedziby Tauron Dystrybucja dokumentacji techniczno-prawnej, o której mowa w 6 pkt 1.9 niniejszej umowy, wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę dotyczącą zakresu prac, określonego w 5 pkt niniejszej umowy. 10 1. Przyłączenie wybudowanych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Podmiotu Przyłączanego do sieci elektroenergetycznej, której właścicielem jest Tauron Dystrybucja nastąpi w terminie do 14 dni po zawarciu przez Podmiot Przyłączany umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług przesyłowych lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych. 2. Podmiot Przyłączany może wskazać inne podmioty uprawnione do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1. Tauron Dystrybucja nie będzie zobowiązane do zawarcia ww. umów w przypadku gdy ubiegający się o zawarcie umów nie wykaże się tytułem prawnym do korzystania z obiektu, o któiym mowa w 1 niniejszej umowy. 11 Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15 3/7

Zawarcie umów, o których mowa w 10 ust. l niniejszej umowy, nastąpi w terminie do 7 dni po: 1) dokonaniu pozytywnego protokolarnego odbioru zakresu prac zrealizowanego przez Tauron Dystrybucja, 2) dokonaniu pozytywnego protokolarnego sprawdzenia technicznego zakresu prac zrealizowanego przez Podmiot Przyłączany, 3) uregulowaniu należnej opłaty za przyłączenie określonej w 18 niniejszej umowy oraz kwoty. 12 1. Tauron Dystrybucja zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przyłączenia, wymienionych w 1 niniejszej umowy oraz terminu zakończenia realizacji przyłączenia w przypadku: 1) niedostarczenia lub dostarczenia, obarczonych wadami, wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentacji, a w szczególności odpisu z księgi wieczystej, albo zgody właściciela lub użytkownika wieczystego na budową urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych w sytuacji, gdy Podmiot Przyłączany posiada tytuł inny, niż prawo własności lub użytkowanie wieczyste, 2) nieterminowego przekazania dla Tauron Dystrybucja przez właściciela układu komunikacyjnego, zniwelowanego terenu pod budową sieci elektroenergetycznej, 3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie prac w terminie, 4) wystąpienia przez Podmiot Przyłączany o zmianę niniejszej umowy, 5) nieuzyskania przez Podmiot Przyłączany pozytywnego sprawdzenia technicznego realizowanego przez niego zakresu prac, 6) niewywiązywania się przez Podmiot Przyłączany z ustalonego harmonogramu prac, 7) niewypełnienia przez Podmiot Przyłączany zobowiązań określonych w 6 niniejszej umowy, 8) gdy Tauron Dystrybucja, przy wykazaniu należytej staranności, nie mogło z przyczyn leżących po stronie osób trzecich uzyskać dokumentacji prawnej, w szczególności wymaganych zezwoleń, uzgodnień i decyzji, od których uzależnione są czynności związane z prowadzeniem procesu budowlanego. Strony zgodnie ustalają, że z powodu takiego opóźnienia Podmiotowi Przyłączanemu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym możliwość naliczania kar umownych. 2. W przypadku zmiany wamnków przyłączenia lub terminu zakończenia realizacji przyłączenia, odpowiedniej zmianie ulegają postanowienia niniejszej umowy, przy czym nowe warunki umowne, w tym wysokość opłaty za przyłączenie i terminy realizacji przyłączenia zostaną określone aneksem do umowy. Nie uzgodnienie treści aneksu w ciągu 21 dni od daty przedłożenia jego projektu Podmiotowi Przyłączanemu przez Tauron Dystrybucja, daje Tauron Dystrybucja prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Rozwiązanie niniejszej umowy z ww. przyczyny traktuje się jak rozwiązanie umowy przez Podmiot Przyłączany z przyczyn od niego zależnych i wywołuje skutki określone w 14 niniejszej umowy. 13 Strony przyjmują, że: 1) miejscem rozgraniczenia własności sieci i instalacji między Tauron Dystrybucja a Podmiotem Przyłączanym są ZACISKI PRĄDOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA W ZŁĄCZU, W KIERUNKI! INSTALACJI ODBIORCY; 2) miejscem dostarczania energii elektrycznej jest ZACISKI PRĄDOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA W ZŁĄCZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY 14 1. Podmiotowi Przyłączanemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w każdym czasie realizacji przyłączenia ze skutkiem natychmiastowym. 2. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Podmiot Przyłączany z przyczyn od niego zależnych, po uiszczeniu części lub całości opłaty za przyłączenie, Tauron Dystrybucja zobowiązuje się zwrócić Podmiotowi Przyłączanemu całość uiszczonej przez niego opłaty za przyłączenie po potrąceniu odpowiednio kary umownej lub odstępnego - w wysokości 10 % opłaty za przyłączenie - w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, że przez przyczyny zależne od Podmiotu Przyłączanego, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć również przyczyny zależne od osób trzecich, za pomocą których Podmiot Przyłączany realizuje zakres prac określony w 6 niniejszej umowy. 4. W przypadku, gdy kara umowna określona w ust. 2 nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Tauron Dystrybucja przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, a w szczególności prawo potrącenia z uiszczonej opłaty za przyłączenie wszystkich udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Tauron Dystrybucja na realizację przedmiotu umowy, a w razie braku takiej możliwości prawo żądania zapłaty tych kosztów przez Podmiot Przyłączany. 5. Na poczet kary umownej Tauron Dystrybucja zaliczy uiszczoną przez Podmiot Przyłączany przedpłatę na Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15

poczet opłaty za przyłączenie z tytułu określenia warunków przyłączenia, o której mowa w 18 ust. 2 niniejszej 6 W^ypadku, gdy przedpłata, określona w ust. 5, przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2, przedpłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Podmiotu Przyłączanego w całości. 15 1. Tauron Dystrybucja przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutk.em natychmiastowym, w ie wywiązania się. lub braku podjęcia przez Podmiot Przyłączany czynności mających na celu alizację zakresu prac, określonego w 6 niniejszej umowy, a w szczególności, gdy w terminie 7 dni o dnia dokonania pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu precz Tauron Dystrybucja poszczególnych zobowiązań, określonych w 5 niniejszej umowy, Podmiot Przyłączany nie podejmie udokumentowanych czynności mających na celu realizację zobowiązań, o których mowa w 6 umowy, 2) w terminie 30 dni od dnia dokonania pozytywnego odbioru protokolarnego, o którym mowa w &1. niniejszej umowy, nie zostaną zawarte umowy, o których mowa w 10 ust. l mniejszej umowy. 2. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w ust. l pkt l i 2 traktuje się jako rozwiązanie z przyczyn zależnych od Podmiotu Przyłączanego. 3 Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Tauron Dystrybucja z przyczyn zależnych od Podmiotu Przyłączanego, o których mowa w ust. l, Tauron Dystrybucja zobowiązuje się zwrocie Podmiotowi Przyłączanemu całość uiszczonej przez niego opłaty za przyłączenie po potrąceniu kaiy umownej w wysokości 10 % opłaty za przyłączenie - w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. 4. W przypadku, gdy kara umowna określona w ust. 3 nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Tauron Dystrybucja przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, a w szczególności prawo potrącenia z uiszczonej opłaty za przyłączenie wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Tauron Dystrybucja na realizację przedmiotu umowy, a w razie braku takiej możliwości prawo żądania zapłaty tych kosztów przez Podmiot Przyłączany. 5. Na poczet kary umownej Tauron Dystrybucja zaliczy uiszczoną przez Podmiot Przyłączany przedpłatę na poczet opłaty za przyłączenie z tytułu określenia warunków przyłączenia, o której mowa w 18 ust. 2 niniejszej umowy. 6. W przypadku, gdy przedpłata, określona w ust. 5 przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3, przedpłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Podmiotu Przyłączanego w całości. 7. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Tauron Dystrybucja z przyczyn od niego niezależnych i z przyczyn niezależnych od Podmiotu Przyłączanego, Tauron Dystrybucja zobowiązuje się zwrócić Podmiotowi Przyłączanemu całość uiszczonej przez niego opłaty za przyłączenie, po potrąceniu przedpłaty, o której mowa w 18 ust. 2 niniejszej umowy - w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. 8. W przypadku braku wykazania przez Podmiot Przyłączany, iż rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 7, nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, Tauron Dystrybucja przysługuje prawo potrącenia kary umownej, określonej w ust. 3. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 16 1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Tauron Dystrybucja z przyczyn od niego zależnych, Tauron Dystrybucja zobowiązuje się zwrócić Podmiotowi Przyłączanemu całość uiszczonej przez niego opłaty za przyłączenie oraz zapłacić na rzecz Podmiotu Przyłączanego odpowiednio karę umowną lub odstępne w wysokości 10 % opłaty za przyłączenie - w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 2. Strony zgodnie ustalają, że przez przyczyny zależne od Tauron Dystrybucja, o których mowa w ust. l, należy rozumieć również przyczyny zależne od osób trzecich, za pomocą których Tauron Dystrybucja realizuje zakres prac określony w 5 niniejszej umowy. 3. W przypadku, gdy kara umowna określona w ust. l nie pokryje wysokości szkody, jaką poniósł Podmiot Przyłączany, Podmiotowi Przyłączanemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 17 Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Tauron Dystrybucja zapłaci Podmiotowi Przyłączanemu karę umowną za zwłokę w przyłączeniu w wysokości O, l % opłaty za przyłączenie za każdy dzień zwłoki, lecz nie wyższą od kwoty planowanych nakładów na realizację zakresu prac określonego w 5 niniejszej umowy; 2) Podmiot Przyłączany zapłaci Tauron Dystrybucja karę umowną w wysokości O, l % opłaty za przyłączenie za każdy dzień zwłoki, lecz nie wyższą od kwoty planowanych nakładów na realizację zakresu prac określonego w 5 niniejszej umowy, w dokonaniu każdej czynności, warunkującej terminowe przyłączenie, w tym czynności wymagających współdziałania właściciela obiektu, tj. w szczególności w: Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15 5/7

a) udostępnieniu pomieszczeń lub miejsc na zainstalowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, b) dostarczeniu wszelkich, określonych odrębnymi przepisami oraz ustaleniami, pozwoleń i dokumentacji, c) utrudnianiu przeprowadzenia sprawdzenia technicznego zakresu prac zrealizowanego przez Podmiot Przyłączany, 3) strony ustanawiają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane siłą wyższą, w tym trudnymi warunkami meteorologicznymi lub działaniem osób trzecich, 4) w szczególności strony nie odpowiadają za opóźnienia spowodowane postępowaniami administracyjnymi, związanymi z realizacją niniejszej umowy, w sprawie wydania wszelkich decyzji, pozwoleń oraz odmową uzgodnienia lokalizacji i wejścia na grunty przez strony postępowania administracyjnego. 18 1. Strony ustalają, że Podmiot Przyłączany uiści na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. opłatę za przyłączenie w kwocie netto: 2926,57 zł (słownie: ) plus należny podatek VAT ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami. * w powyższej kwocie uwzględniono 10% bonifikatę z tytułu wykonania dokumentacji technicznej i prawnej we własnym zakresie przez Podmiot Przyłączany. 2. Opłatę za przyłączenie, naliczoną na podstawie ust. 1, Podmiot Przyłączany ureguluje w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie protokołu pozytywnego odbioru zakresu prac zrealizowanego przez TAURON Dystrybucja S.A.. Do ww. kwot zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 19 1. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia rozpoczęcia wykonywania świadczeń wynikających z zawartych umów, o których mowa w 10 niniejszej umowy, za wyjątkiem postanowień dotyczących uregulowania wszelkich płatności określonych w niniejszej umowie, które wygasają w momencie ich uiszczenia przez Podmiot Przyłączany, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W zakresie określonym w 6 pkt 1.3-4, niniejsza umowa zachowuje moc przez okres eksploatacji wybudowanej sieci elektroenergetycznej. 20 1. Do koordynacji prac związanych z realizacją niniejszej umowy Tauron Dystrybucja wyznacza: Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji tel. 077/4056340, 2. Z ramienia Podmiotu Przyłączanego realizację niniejszej umowy koordynować będzie: telefon: fax: Adres do korespondencji (należy podać, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby spółki): 3. Osoby te nic mają prawa zmiany lub rozwiązania niniejszej umowy. 21 1. Tauron Dystrybucja mocą art. 23 ust. l pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, póz. 883 z późn. zm.) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Podmiotu Przyłączanego w celu wywiązania się z niniejszej umowy. Dane osobowe Podmiotu Przyłączanego przetwarzane będą odpowiednio w jednostce organizacyjnej Tauron Dystrybucja określonej na wstępie niniejszej umowy. Jednocześnie Tauron Dystrybucja informuje, że przysługuje Podmiotowi Przyłączanemu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 2. Tauron Dystrybucja zobowiązuje się do przesyłania dokumentów, zawierających wyłącznie dane osobowe Podmiotu Przyłączanego niezbędne do wywiązania się z niniejszej umowy drogą pocztową lub w inny podobny sposób. Tauron Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za tak utracone dane. 22 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r., nr 54, póz. 348 z późn. zm.), przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy kodeksu cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Tauron Dystrybucja lub jego jednostki organizacyjnej uprawnionej do zawarcia niniejszej umowy. 23 1. Uzyskane informacje: techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której nieuprawnione ujawnienie traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 - ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z dnia 08.06.1993r. póz. 211). 2. W Tauron Dystrybucja informacje chronione stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczane są klauzulą do Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15 6/7

użytku wewnętrznego". 3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez ich pracowników lub ewentualnych podwykonawców w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 24 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 25 Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: - załącznik nr l: warunki przyłączenia znak: RD3/6/RDE6/5571/2011 z dnia 2011-12-15, załącznik nr 2:, - załącznik nr 3: wyciąg z taiyfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A.. 26 Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, w tym egzemplarz dla Podmiotu Przyłączanego i... egzemplarze dla Tauron Dystrybucja. PODMIOT PRZYŁĄCZANY: TAURON DYSTRYBUCJA: Zgodnie z art. 23 ust. l pkt. l ustawy z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, póz. 883, z późn. zm.) Podmiot Przyłączany wyraża /nie wyraża* zgodę(y) na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Tauron Dystrybucja, w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości. Podmiot Przyłączany oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także może żądać ich usunięcia ze zbioru. ) * - niepotrzebne skreślić, Umowa o przyłączenie nr 1446 Data utworzenia: 2011-12-15 7/7