WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wykaz usług /wzór/ - Załącznik Nr 3 4. Wymagane oświadczenia /wzór/ - Załącznik Nr 4 5. Umowa (projekt) - Załącznik Nr 5 6. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 7. Wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 1... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA WYKONAWCY / wzór / Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 KATOWICE II I. Dane o Wykonawcy: 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... NIP... REGON... Nr telefonu... Nr faxu... Internet: http://... e-mail:... 2. Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:...... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 30.05.2012r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.mzum.katowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZUiM: 1. Oferujemy wykonanie całości usług objętych zamówieniem tj Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów), za wynagrodzeniem w kwocie: 1.1. Bez podatku VAT /netto/...zł. słownie... 1.2. NaleŜny podatek VAT...zł. słownie... 1.3. Łącznie z podatkiem VAT...zł słownie... zgodnie z wyceną ofertową. 2. Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami. 3. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z dokumentami przetargowymi. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeŝeń. Strona 1
4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym. 6. Oferowana cena za przedmiot zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia. 7. Oferujemy termin realizacji całości usług - do 10.12.2012r będących przedmiotem zamówienia 8. Akceptujemy warunki płatności zamawiającego zawarte w projekcie umowy zał. Nr 5. 9. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. W oparciu o zapis art.8.3 ustawy Pzp następujące informacje nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp):......... / podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy / Strona 2
Załącznik Nr 2... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - WZÓR- Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr telef.:... Nr faxu:... A. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Nazwisko i imię Wykształcenie- uprawnienia (Nr, rodzaj, data wydania) Proponowane stanowisko Lata doświadczeń (od uzyskania uprawnień) WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO : Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt 5. Podpis/y/ Wykonawcy...... Strona 1
... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik Nr 3 WYKAZ USŁUG - WZÓR- Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr telefonu...nr faxu... NaleŜy ująć przedsięwzięcia zrealizowane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywane usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. L.p. Nazwa i krótki opis nadzorowanych robót budowlanych na ulicach i drogach Wartość nadzorowanych robót [PLN] Termin pełnienia nadzoru Nazwa zamawiającego ( inwestora) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia....dnia... Warunek zamawiającego: Podpis/y/ Wykonawcy Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt 5....... Strona 1
Załącznik Nr 4... ( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/) WYMAGANE OŚWIADCZENIA - WZÓR- Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 25.06.2010r. ze zm.) oraz 2.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. OŚWIADCZAM(Y), Ŝe spełniamy warunki dotyczące:: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2. ustawy Pzp...., dnia...... Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ów/ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniających łącznie którykolwiek z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 składają wspólnie niniejsze oświadczenia podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 23 ust. 1 UPzp. Strona 1
Załącznik Nr 5 UMOWA NR. o pełnienie nadzoru inwestorskiego (projekt) W dniu..2012r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach ul. J. Kantorówny 2 a zwanym w dalszej treści umowy zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor - mgr inŝ. Piotr Handwerker a......... (Nazwa Wykonawcy, adres siedziby) NIP.. NR KRS. Akta Rejestrowe prowadzi Sąd..... Wysokość kapitału zakładowego. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... -... 2... -... została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zawarcie niniejszej umowy poprzedzone zostało postępowaniem o zamówienie publiczne Nr 49/V/2012/WP z dnia 30.05.2012r. przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Strona 1
2 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów). 3 Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w przepisach art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. ze zm. ). 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową, projektem, dokumentacją projektowo-techniczną, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które są w pełni wystarczające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku ze specyfiką realizowanego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w 2. 3. Nadzór inwestorski pełnią (imiona i nazwiska z wykazu osób załączonego do oferty); - Inspektor...nr uprawnień... - Inspektor...nr uprawnień... 4. Ze strony zamawiającego funkcje koordynatora pełni. 5 Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór inwestorski od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania wszystkich robót tj. do dnia 10 grudnia 2012r. Strona 2
6 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się na kwotę: bez podatku VAT /netto/... zł./ słownie... NaleŜny podatek VAT...zł./ słownie... Łącznie z podatkiem VAT /brutto/...zł słownie... zgodnie z załączoną wyceną i ofertą. Cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie i w wycenie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeŝeniem, iŝ powyŝsza cena moŝe ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyŝszenia ceny brutto o kwotę stanowiącą róŝnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej 2. Ustala się okres fakturowania wykonanych usług na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem finansowym płatności. Wynagrodzenie płatne kaŝdorazowo po wykonaniu danego zadania zgodnie z wyceną ofertową. 3. Sprawowanie nadzoru nad ewentualnymi robotami dodatkowymi jest ujęte w cenie ofertowej. 4. NaleŜność Wykonawcy przekazywana będzie na konto podane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej na... 7 1. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór inwestorski ze szczególną starannością wymaganą dla tego rodzaju usług, a o zauwaŝonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu. 2. Z uwagi na to Ŝe niniejsze zamówienie dotyczy nadzorów nad dwoma obiektami moŝe zdarzyć się, Ŝe nie dojdzie do wyboru Wykonawców np. z powodu odwołań, braku ofert itd. W takiej sytuacji zostaną dokonane stosowne zmiany umowy (aneksem) z wybranym Wykonawcą nadzoru inwestorskiego (zmiany dotyczyć mogą zmniejszenia liczby obiektów objętych nadzorem co spowoduje zmniejszenie kwoty umownej ofertowej zamówienia). W przypadku gdyby nie doszło do wyboru dla Ŝadnego z zadań zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek skutków prawnych Strona 3
8 1. Zamawiający płaci Wykonawcy poza wartością umowną kary : - odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w terminowej zapłacie faktury za przedmiot umowy. 2. Wykonawca płaci zamawiającemu kary: - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 pkt 1 w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy (bez względu na poniesioną szkodę), w tym zwłaszcza w przypadku stwierdzenia nie wykonania obowiązków określonych w przepisach wskazanych w 3 umowy. - w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 pkt 1 za stwierdzoną nieobecność inspektora nadzoru na budowie podczas robót - W wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 pkt 1 w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Kary umowne wymienione w pkt. 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty Ŝądania zapłaty przez stronę. 9 Wykonawca nie moŝe powierzyć sprawowania nadzoru Inspektorskiego innym podmiotom. 10 Z mocy art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Strona 4
11 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany, okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy). 2. Oprócz przypadku określonego w pkt.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, c) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieobecności na budowie. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach. 13 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : - Oferta wykonawcy - Opis przedmiotu zamówienia - Pismo akceptujące 14 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kaŝdej ze stron.... /Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/ Katowice, dnia. Strona 5
Załącznik Nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów). Lp. Nazwa zadania Uwagi Kosztorys inwestorski kwota w PLN brutto Okres obowiązywania umowy 1 2 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Telewizyjnej. Modernizacja oświetlenia drogowego ul Kościuszki. 1) Kabel YAKXS 4x35mm2 1779mb, 2) Słup typu MAKRA h=12m 53szt., 3) Oprawa firmy ALUROD+SON-TPP 150W 53szt. 1) Kabel YAKXS 4x35mm2 8580mb, 2) Słup typu MAKRA h=12m 207szt., 3) Oprawa firmy ALUROD 250W 238szt. 474 982,16 1.836.984,75 do dnia zakończenia inwestycji, jednak nie później niŝ do dnia 10.12.2012r. do dnia zakończenia inwestycji, jednak nie później niŝ do dnia 10.12.2012r. 2 Zakres obowiązków /usług/ objętych niniejszym zamówieniem: Przy wykonywaniu funkcji (usługi) nadzoru inwestorskiego dla ww. zadań zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wypełnienia wszystkich obowiązków zawartych w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm. a w szczególności będzie to: a) Analiza dokumentacji technicznych (projektowych) dla zadań objętych nadzorem inwestorskim, będącym przedmiotem tego zamówienia publicznego. b) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń budów (robót). c) Współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeŝeń do projektu. d) Stałe pobyty na budowie inspektora nadzoru zapewniające bieŝącą kontrolę technologii wykonywania poszczególnych robót - potwierdzone (w przypadku potrzeby) wpisem do dziennika budowy. e) Kontrola zgodności realizowanych robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjami projektowymi dla zadań objętych niniejszym nadzorem inwestorskim. f) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i wnioskowanie o ewentualne zapewnienie nadzoru autorskiego, wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji inwestorowi zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez wykonawcę roboty dodatkowe. g) Wnioskowanie o przesunięcie planowanej daty zakończenia, jeŝeli wystąpi tego typu konieczność wynikająca z zaistniałej sytuacji w trakcie realizacji, której nie moŝna było wcześniej przewidzieć. h) Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy i inwestora. i) Sprawdzenie robót i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach, polecenie ich usunięcia. j) Prowadzenie inspekcji baz materiałowych wykonawcy robót. k) Kontrola zgodności realizacji przez Wykonawcę zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczeń stanowisk roboczych przy realizacji zadania. Akceptacja znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających. Strona 1
l) Współdziałanie z władzami lokalnymi i uŝytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowania od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw. m) Opiniowanie wniosku Wykonawcy o wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna. n) Akceptacja wyników pomiarów i badań, akceptacja formularzy wyników badań i pomiarów. o) Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, kontrola prawidłowego gromadzenia dzienników atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy. p) Na czas nieobecności wyznaczenie zastępstwa z powiadomieniem zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. q) Uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy. r) Doprowadzenie do przekazania obiektu inwestorowi (tj. MZUiM w Katowicach) s) Rozliczenie końcowe robót 3 Termin realizacji zamówienia wymagany do 10.12.2012r od daty zawarcia umowy (na bieŝąco przez okres realizacji robót) - w terminie uwzględniono końcowe rozliczenie robót. 4 Uwagi do ceny ofertowej a) Cena nie podlega waloryzacji przez cały okres realizacji zamówienia. b) Ceną ofertową jest cena za całość zamówienia łącznie z VAT (brutto). c) Wszystkie ceny naleŝy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Katowice, dnia 30.05.2012r. Zamawiający:. Dyrektora MZUiM mgr inŝ. Piotr Handwerker Strona 2
... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik Nr 7 WZÓR WYCENY NADZORU INWESTORSKIEGO - WZÓR- LP Nazwa obiektu Cena za nadzór (netto) VAT (23%) Wartość brutto PLN 1 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Telewizyjnej. 2 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Kościuszki. RAZEM /Tak wyliczoną kwotę netto, naleŝny podatek VAT oraz kwotę brutto za całość zamówienia naleŝy wpisać do oferty wzór - zał. Nr 1/ Oświadczamy, iŝ określona w wycenie i zawarta w ofercie cena, obejmuje całość usług (określonych w zał. Nr 6), będących przedmiotem tego zamówienia.... /podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy / Strona 1