UMOWA NR O/OL.D-3.2415.142.2016.I-4 W dniu.r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: P. Mirosława Nicewicza - Dyrektora Oddziału P. Jarosława Berę - Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej Zamawiającym a firmą pod nazwą zwaną dalej Wykonawcą usługi reprezentowaną przez:. - została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca usługi zwany dalej Inżynierem przyjmuje do wykonania: Usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 na ODCINKU Kisielice Ogrodzieniec w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 2. Wykonawcą robót określonych w ust.1 jest firma:.. 3. W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 Wykonawca usługi zobowiązuje się wykonywać czynności szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Obowiązki Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 2 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Ofertą z dnia.r, wyniesie PLN (słownie złotych brutto: 00/100), łącznie z 23% podatkiem VAT w wysokości. PLN (słownie złotych: 00/100). 2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana. Podstawą podjęcia prac zwanych dalej nadzorem jest podpisana niniejsza umowa. 3 4 1. Pełnienie nadzoru będzie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiami ustalonymi w umowie z Wykonawcą robót. 2. Inżynier deklaruje, że posiada określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 1
3. W wypełnianiu nadzoru Inżynier podlega Zamawiającemu, którego upoważnionymi przedstawicielami są: Pan Krzysztof Nowicki oraz Pan Karol Skubiszewski. 4. Skład osobowy Inżyniera przedstawiony jest w Ofercie. Jeżeli Wykonawca usługi, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji zadania, to nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Zgoda na zmianę będzie potwierdzona przez Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych (nowych) osób ocenianie na dzień przedstawienia propozycji zmiany będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. 5. Inżynier nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiającego zmian w zakresie i technologii robót. 6. Inżynier oświadcza, że będzie w pełni reprezentował interesy Zamawiającego i nie pozostaje w żadnym stosunku zależności lub dominacji i innych relacji wobec Wykonawcy robót, mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonywanie przez niego czynności nadzoru i kontroli. 5 1. Czas realizacji umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i obejmuje cały okres trwania robót określonych w 1 ust. 1., (planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 lipiec 2017 r.) plus okres sprawdzania przez Inżyniera kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego zakończony odbiorem ostatecznym (maksymalnie 30 dni od potwierdzenia Inżyniera) oraz 60 miesięcy okresu gwarancyjnego (liczone od odbioru ostatecznego). 2. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonych w 1 ust. 1 nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia. 6 1. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy. 2. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem, których nie można rozwiązać polubownie w ciągu 21 dni po otrzymaniu przez jedną ze stron żądania strony drugiej podanego na piśmie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Olsztynie. 7 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności. W okresie gwarancyjnym raz na pół roku wystawionych przez Inżyniera, w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego sprawozdania z przeprowadzonych przeglądów wykonanego obiektu. 2. Ustala się następującą formę płatności za wykonaną usługę: Płatności dokonywane będą z konta Zamawiającego na konto Inżyniera, w wysokościach określonych w harmonogramie płatności, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy usługi. 4. Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści umowy. W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną. 2
5. Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność z tytułu niniejszej umowy powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy usługi. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany. 6. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę usługi na Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn. 7. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę usługi do wystawiania faktury VAT bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego do otrzymania faktury VAT (NIP: 739-32-79-711). 8. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z obowiązującą na dzień płatności faktury stawką tego podatku. 1. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy usługi występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na cesje wierzytelności musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. 3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy usługi. 8 9 Niezbędne kontrolne badania laboratoryjne, zlecane będą przez Inżyniera Wydziałowi Technologii - Laboratorium Drogowemu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, na koszt Zamawiającego. 10 1. Godziny pracy Inżyniera muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót. 2. Wymagany jest stały nadzór Inspektorów Nadzoru o specjalnościach odpowiadających wykonywanemu rodzajowi robót. 11 Zamawiający przekaże Inżynierowi: 1) Kopię umowy zawartej przez GDDKiA z Wykonawcą robót. 2) Kopię oferty i kosztorysu Wykonawcy robót. 3) Dokumentację techniczną. 12 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli: 1) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie, przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 2) Wykonawca dopuścił się nieuzasadnionej zwłoki w realizacji poszczególnego zamówienia dłuższej niż 5 dni; 3) Inżynier zezwala Wykonawcy robót na realizację zadania w sposób niezgodny z projektem budowlanym oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal zezwala na realizację zadania. 3
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 3. W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca usługi może żądać wynagrodzenia jedynie za część zamówienia wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 13 1. Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zmianę przedstawionego w ofercie personelu bez zgody Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Inżynier zapłaci karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy usługi z dowolnej prawidłowo wystawionej faktury. 4. Zapłata kary przez Wykonawcę usługi lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy usługi w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcę usługi z obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 5. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1,2 i obciążenia nimi Wykonawcę usługi w ich łącznym wymiarze. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 14 W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. 15 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 17 1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Umowa zawiera 3 ponumerowane i parafowane strony. 18 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 1. Obowiązki Inżyniera (Inspektora Nadzoru) 2. Ofertę Wykonawcy usługi z dnia 3. Kopia umowy zawartej przez GDDKiA z Wykonawcą robót. 4. Kopia oferty i kosztorysu Wykonawcy robót. 5. Dokumentacja techniczna. 4
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5