WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwaną dalej w tekście Zamawiającym a reprezentowaną przez :. NIP: zwanym dalej w tekście Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie z ofertą przetargową z dnia..., zamówienie publiczne pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży sanitarnymi w specjalności: 1) konstrukcyjno budowlanej,/* 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,/* wodociągowych i kanalizacyjnych./* 2. Zakres usług objętych niniejszą umową obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę, umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn.: Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży sanitarnymi, w szczególności: 1) pełny zakres czynności określonych w art.25 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr 156, poz. 1118, z późn.zm.) 2) ochrona interesów Zamawiającego, 3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą inwestycji, w tym harmonogramem rzeczowo finansowym, 4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy inwestycji, 5) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 6) uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym, 7) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, 1
2 Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 8) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 9) w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 10) do pobytu na budowie w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór min.2 razy w tygodniu w trakcie realizacji nadzorowanych robót, 11) do przyjazdu na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 12) doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji, 13) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie w nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 14) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych, 15) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 2 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2010r. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust.1 w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Frydman roboty wykończeniowe z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia wraz z podatkiem VAT. 2. Wykonawcy za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: 1) konstrukcyjno budowlanej przysługuje wynagrodzenie w wysokości.% netto od całkowitej ostatecznej wartości brutto robót wykończeniowych, ustalonej w umowie na realizację zamówienia pn. Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży sanitarnymi plus podatek VAT,/* 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych przysługuje wynagrodzenie w wysokości.% netto od całkowitej ostatecznej wartości brutto wykonania instalacji elektrycznych, ustalonej w umowie na realizację zamówienia pn. Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Frydman roboty wykończeniowe z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi plus podatek VAT,/* wodociągowych i kanalizacyjnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości.% netto od całkowitej ostatecznej wartości brutto wykonania instalacji sanitarnych, wodociągowo kanalizacyjnych, c.o., wentylacji, ustalonej w umowie na realizację zamówienia pn. Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Frydman roboty wykończeniowe z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi plus podatek VAT./* 3. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi % i zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę. /* 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad, o których mowa w 1 ust.2 pkt.7.
4 1. Wykonawca oświadcza, że: 1) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, 2) wycenił wszystkie elementy objęte zamówieniem, 2. Wykonawca ponosi: 1) całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności przy realizacji umowy. 2) odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej. 3) pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 5 1. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Frydman roboty wykończeniowe z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi w specjalności: 1) konstrukcyjno budowlanej będzie pełnił osobiście posiadający uprawnienia budowlane w specjalności nr.. oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, nr telefonu kontaktowego.. /* 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych będzie pełnił osobiście posiadający uprawnienia budowlane w specjalności nr.. oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, nr telefonu kontaktowego.. /* wodociągowych i kanalizacyjnych będzie pełnił osobiście posiadający uprawnienia budowlane w specjalności nr.. oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, nr telefonu kontaktowego.. /* 2. Jako koordynatora czynności na budowie inspektorów nadzoru inwestorskiego specjalnościach instalacyjnych Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno budowlanej. 6 1. Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne. 2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku świetlicy wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Frydman roboty wykończeniowe z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. 3. Bez pisemnej zgody Zamawiający Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy inwestycji poleceń wykonania robót dodatkowych. 7 1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie zatwierdzona przez Zamawiającego faktura wykonawcy inwestycji za zakończone roboty objęte danym nadzorem. 3
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do. dni po przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę Zamawiającemu, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na papierze formatu A4 na Urząd Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, NIP 735-00-18-470. 8 W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 9 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 2 i 2 ust.2 2. Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 2 ust.2. 10 1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku, gdy w wyniku błędnych decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego dojdzie do opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust.2 niniejszej umowy, b) za każdą pełną godzinę zwłoki w stawieniu się na budowie po terminie, o którym mowa w 1 ust.2 pkt.11 niniejszej umowy w wysokości 10zł, c) za nie stawienie się na budowie zgodnie z 1 ust.2 pkt.10 w wysokości 100,00zł d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 2 niniejszej umowy. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust.2 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w 3 ust.2 niniejszej umowy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 11 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 4
2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy., 2) wystąpią dotyczące go zdarzenia losowe, uniemożliwiające mu wykonywanie przedmiotu umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 12 1. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 13 Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 1. Kopia uprawnień budowlanych w specjalności 2. Kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego 3.. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: */ niepotrzebne skreślić 5