wzór umowy UMOWA NA USŁUGE NR... Zawarta w dniu. pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27,30-960 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej NIP 611-02-02-860, REGON 230179216,wysokość kapitału wpłaconego: 511 974 935,12 zł, posiadająca koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, reprezentowana przez : zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działają: 1. Onak Janusz - Dyrektor Naczelny 2. Kawa Włodzimierz - Dyrektor ds. Inwestycji zwaną dalej Sprzedającym a :... z siedzibą..... zarejestrowanym w pod numerem KRS:,numer identyfikacji podatkowej NIP.., REGON., wysokość kapitału zakładowego-..... zł. reprezentowanym przez :.... zwanym dalej Kupującym. Nr postępowania /../../ 1
PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem umowy jest Sprzedaż odpadu o kodzie 16.02.13* w postaci niesprawnych technicznie transformatorów rozdzielczych, olejowych SN/nN wraz z olejem odpad o kodzie 13.03.07*. Lp. TYP Moc [kva] Nr fabryczny Rok pro dukcji Ciężar rzeczywisty [kg] Cena wywoławcza brutto za sztukę (zł) Podatek VAT (zł) 1 TAOb-160/15* 160 249338 1978 956 1058,29 23% 2 TZ-100/20* 100 25541 1960 828 2342,41 23% 3 TOC-315/20* 315 634017 1964 1750 4950,75 23% 4 TONz-100/30* 100 223967 1971 1022 1391,56 23% 5 TAOa-400/20* 400 231702 1972 1724 1908,47 23% 6 TO-400/15* 400 149749 1976 1536 4345,34 23% 7 TAOfhE-630/20* 630 1105700 1986 1780 1970,46 23% 8 TOHb-63/20* 63 784655 1978 548 1550,29 23% 2. Kupujący na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym przedmiotem umowy nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego: - zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Sprzedającego, - korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Sprzedającego. 3. W razie naruszenia przez Kupującego zapisu ust. 2 Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i/lub naliczenia kar umownych oraz prawo do wykluczenia Kupującego z przetargów przeprowadzanych w przyszłości. TERMINY 2 4. Strony uzgadniają, że termin wydania przedmiotu umowy wskazanego w 1 pkt. 1 nastąpi w okresie do 30 dni od daty zawarcia umowy Nr postępowania /../../ 2
ODBIORY 3 1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania umowy jest: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Rejon Usług Technicznych Wydział Maszyn i Urządzeń Kraków ul. bpa F. Hodura 3 tel. (12) 261-24-35. 2. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Sprzedającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru przedmiotu umowy. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawiania swoich uwag Kupującemu. 4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Kupującego przedmiot umowy jest protokół odbioru podpisany przez obie strony. 5. Odbiór przedmiotu umowy będzie realizowany w dni robocze w godzinach 7:00-14:00. 6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Sprzedającego wszelkie prawa w stosunku do przedmiotu umowy, przechodzą na Kupującego. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 4 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy o którym mowa w 1 pkt. 1 Umowy. 2. Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego, właściwości oraz wszystkich pozostałych parametrów technicznych przedmiotu umowy. 3. Przedmiot Umowy określony w 1 pozostanie u Sprzedającego do czasu uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą, określoną w niniejszej umowie. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu umowy do momentu uiszczenia pełnej zapłaty przez Kupującego. 4. Załadunek i transport odbędzie się na koszt, ryzyko i staraniem Kupującego. 5. Kupujący oświadcza, że transformatory stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie zostaną ponownie zabudowane na sieci elektroenergetycznej. 6. Sprzedający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym do udostępnienia niezbędnych danych. 7. Kupujący nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie Kupującego bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie. 8. Kupujący zapewnia, że Podwykonawcy Kupującego będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 9. Kupujący odpowiada wobec Sprzedającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 10. Sprzedający i Kupujący podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. Nr postępowania /../../ 3
11. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Sprzedający i Kupujący nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu właściwego Sądu. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI i BHP 5 1. Odpad o kodzie 16 02 13* w postaci transformatorów rozdzielczych olejowych należy zabrać w całości, bez demontażu części aktywnej transformatora, celem uniknięcia ewentualnego wycieku oleju z transformatora. WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 6 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie w kwocie (wartość przedmiotu Umowy): - brutto:... zł (słownie:...) 2. Cena brutto określona w 6 pkt. 1 zawierają wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Kupującego przedmiotu umowy. 3. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przed wydaniem całego przedmiotu umowy. 4. Podstawę do prawidłowego wystawienia faktury stanowi podpisanie umowy przez Kupującego. 5. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru wszelkie prawa w stosunku do przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści przechodzą na Kupującego. 6. Faktura VAT musi zawierać dane Kupującego, dokładny adres, a także nazwę płatnika, tj.... 7. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Sprzedającego wskazany na fakturze. 8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Sprzedającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Sprzedającego w tym banku. 9. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 10. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 7 1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną: w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub nieterminowego usunięcia stwierdzonej przy odbiorze wady. Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Sprzedającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego oraz w przypadku wypowiedzenia umowy w trybie określonym w pkt. 5 w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, Nr postępowania /../../ 4
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem 100% wartości wyrządzonej szkody. 3. Jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania usługi w określonym terminie Sprzedający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 4. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Kupującego z tytułu kar umownych, ograniczona jest do 100% wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Sprzedający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, że Kupujący realizuje zamówienie: - bez zachowania należytej staranności, - z naruszeniem obowiązujących przepisów, - niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 6. W przypadkach wymienionych w ust. 5 powyżej, Sprzedający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, nie zwalniając Kupującego z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację zadania osobie trzeciej na koszt Kupującego. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 8 Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 9 1. Ze strony Sprzedającego osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest: - Wiesław Ziąbka tel: 12 261 21 41, e-mail. wieslaw.ziabka@tauron-dystrybucja.pl 2. Ze strony Kupującego osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy są: -..., tel:..., fax:..., e-mail.... -..., tel:..., fax:..., e-mail.... SIŁA WYŻSZA 10 1. Strony ustalają brak odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu umowy w przypadku działania siły wyższej. 2. Siła Wyższa - zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Nr postępowania /../../ 5
3. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź; b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.; c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje. 4. Wykazanie działania siły wyższej, która spowodowała opóźnienia leży po stronie Kupującego. Sprzedający może wystąpić o uzupełnienie dokumentów potwierdzających działanie siły wyższej w przypadku przekazania przez Kupującego dokumentów, które według Sprzedającego w sposób niewystarczający potwierdzają działanie siły wyższej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12 1. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie adresów wskazanych w niniejszej umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze stron na ostatni znany jej adres strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY... podpis i pieczęć Sprzedając... podpis i pieczęć Kupującego Nr postępowania /../../ 6