Wzór UMOWA NR PRN -7IR-B/I/2/1/1/../13/ /. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....... 2.... Kontrasygnaty udziela... a... z siedzibą przy..., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr..., Regon:..., NIP:... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą", Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu.. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji remont odcinka pasa drogi ulicy Tarchomińskiej z wyznaczeniem miejsc postojowych w ramach zadania pn. Utrzymanie i remonty dróg gminnych 2. Zakres robót budowlanych określa projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 Termin wykonania 1. Wprowadzenie Wykonawcy na roboty nastąpi w terminie siedmiu dni od daty podpisania. 2. Termin zakończenia wykonania robót ustala się na dzień: 29.11.2013r. 3 Obowiązki stron umowy A. Obowiązki Zamawiającego 1. Udostępnienie Wykonawcy terenu robót nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 2. Dostarczenie projektu budowlano-wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 3. Dokonywanie odbioru końcowego. 4. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. B. Obowiązki Wykonawcy 1. Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją budowlaną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoŝ. oraz zaleceniami Zamawiającego 2. Ponoszenie kosztów zuŝytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót. 3. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 4. Przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót. 1
5. Wykonanie robót z materiałów fabrycznie nowych i dostarczenie Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 6. Zabezpieczenie terenu budowy i pomieszczeń, w których będą wykonywane roboty remontowe, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 7. Zlecenie prac podwykonawcom jedynie za zgodą Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 647 1 KC. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne. 8. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót. 9. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przywrócenie stanu pierwotnego terenu robót. 10. Uzyskanie zgody Zamawiającego na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 11. Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy na łączną kwotę brutto... zł (słownie:... zł), stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury końcowej. 5 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie przelewem na konto Wykonawcy...na podstawie złoŝonej wraz z kompletem dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego faktury końcowej w terminie 21 dni, od daty wpłynięcia do Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, przy czym za termin realizacji wypłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi realizację przelewu. 2. Fakturę naleŝy wystawiać na nabywcę Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481. Płatnik i odbiorca Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa. 3. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT NIP :... 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego. 6 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 5% wartości brutto robót określonej w 4 ust. l na czas realizacji robót tj.... (słownie:... zł) w formie. w dniu podpisania umowy. Wykonawca po zakończeniu robót najpóźniej w dniu podpisania protokółu odbioru końcowego wniesie nowe zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy lub pozostawi kwotę 30 % wartości zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy tj.... zł (słownie:... ) na czas trwania rękojmi za wady. 2
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. l, gwarantuje naleŝyte wykonanie umowy i słuŝy Zamawiającemu do pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 3. W przypadku dokonania wpłaty zabezpieczenia w gotówce, Wykonawca dokona wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego w Banku Handlowym nr 65103015080000000550026147. 4. Kwota... zł odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócona po upływie terminu udzielonej rękojmi. Zabezpieczenie zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy, jeŝeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonaniem, a w szczególności: a.) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę, b) zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni bez powiadomienia Zamawiającego, c) tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iŝ nie jest prawdopodobne, Ŝe zdoła je ukończyć w umówionym terminie. 2. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, ponadto gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokumentacją lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się naleŝycie z umowy. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie słuŝyło interesowi publicznemu, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego wykonanych robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót. 4. Ustalenie naleŝnego wynagrodzenia, o których mowa w ust.3, następuje w obecności Wykonawcy, chyba Ŝe Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 w terminie 7 dni od daty odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt. JeŜeli Wykonawca nie wykona powyŝszego obowiązku, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji i zabezpieczy roboty na koszt Wykonawcy. 8 Odbiory robót 1. Zamawiający przystępuje do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 2. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru nie później niŝ w 14 dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. Przez "gotowość do odbioru" rozumie się takŝe 3
skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, certyfikatów,instrukcji obsługi itp. 4. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeŝeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 5. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy powoduje zawieszenie terminów, od których Zamawiającemu przysługują kary umowne. 6. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub projektem. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezaleŝnie od kar umownych. 7. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaŝać się będzie datę zgłoszenia gotowości do odbioru potwierdzonych przez inspektora nadzoru z zastrzeŝeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania protokółu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu których nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót. 8. Wykonawca moŝe wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokóle odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad wymaga formy pisemnej. 9 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 2. Rękojmia na wykonany przedmiot umowy wynosi 39 miesięcy. 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze końcowym. 4. W przypadku wystąpienia konieczności naruszenia konstrukcji drogi (na przykład konieczność usunięcia awarii, wykonania przyłącza) w okresie gwarancji, w celu podtrzymania gwarancji, Wykonawca określi nieodpłatnie na wniosek Zamawiającego warunki odtworzenia konstrukcji drogi i wyznaczy osobę, pod której nadzorem zostaną wykonane prace naprawcze. 10 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a.) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 7 ust. 1 i 2 w wysokości 10%. wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.l, b) za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 2, w wysokości 0,5 %. wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.l, c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust.l za kaŝdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŝszającego wartość kar, na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca nie moŝe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 11 Kary umowne, o których mowa w 10 ust. 1 lit. b i c ustalone za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne: a.) za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, b) za kaŝdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 4
12 1. JeŜeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie, Zamawiający obniŝy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i dokona potrąceń przy rozliczeniu faktury końcowej, na co Wykonawca wyraŝa zgodę. 2. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z Ŝadnych innych zobowiązań umownych. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 13 Zmiany w umowie 1. Strony dopuszczają na Ŝądanie Wykonawcy zmianę umowy w zakresie przedłuŝenia terminu zakończenia wykonania robót w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, niezaleŝnych od Zamawiającego skutkujących niemoŝnością udostępnienia Wykonawcy terenu robót, b) występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych ( np. długotrwałe opady deszczu uniemoŝliwiających wykonanie robót w terminie określonym w 2) fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami. Wykonawca musi równieŝ poinformować Zamawiającego o zaistnieniu w/w okoliczności. Dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania niesprzyjających warunków. c) działania siły wyŝszej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres trwania siły wyŝszej. Przez siłę wyŝszą rozumie się okoliczności niemoŝliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec. Za siłę wyŝszą rozumie się: powódź, poŝar i inne klęski Ŝywiołowe. d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.), archeologicznych, niewypałów i niewybuchów oraz konieczności prowadzenia badań archeologicznych skutkujących niemoŝliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŝeniach technologicznych. e) wykrycia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem nie zainwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych, skutkujących niemoŝliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŝeniach technologicznych lub materiałowych. f) działania organów administracji lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycyjne robotami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji. 2. Zmiany umowy, wszelkie powiadomienia, wezwania i oświadczenia składane drugiej stronie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, w zakresie zmiany adresów, nazwy firm, np. na skutek zmiany firmy, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, w zakresie wynikającym z dokumentacji rejestrowej (np. KRS). 14 1. JeŜeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody 2. O powstałych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunięcia. 5
15 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 16 Postanowienia dodatkowe 1. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 17 Wszelkie sprawy mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 19 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąŝe się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąŝe się z dostępem do zasobów systemowych informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 1. Załącznik nr 1 projekt budowlano - wykonawczy 2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 6