o następującej treści:

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../WKŚ-II-ZZ/Z/.../2015 zawarta w dniu... 2015 roku, pomiędzy: 1. Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...,a 2......., zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi, bylinami i trawami ozdobnymi oraz ich kompleksowej pielęgnacji w 2015 roku. 2. Integralne części umowy stanowią: a) oferta Wykonawcy, b) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, c) STWiOR. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: 2 1. Etap Zakres prac I. a) przygotowanie do nasadzeń 8 szt. wież kwiatowych oraz doniczek na latarniach (bez rozstawiania wież oraz doniczek na latarniach na miejsca docelowe na terenie miasta Płocka), zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń kwiatów jednorocznych wg ilości i wykazu roślin wymienionych w załączniku nr 2 i pielęgnacja; a) ustawienie 8 szt. wież kwiatowych oraz doniczek na latarniach zgodnie z lokalizacją wskazaną w załączniku nr 2 oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru; II. b) przygotowanie kwietników i kwiatonier do obsadzeń na obiektach wymienionych w załączniku nr 2; c) zakup i dostawa materiału roślinnego oraz wykonanie nasadzeń kwiatów jednorocznych, bylin i traw ozdobnych wg ilości i wykazu na obiektach wymienionych w załączniku nr 2; d) pielęgnacja w/w kwiatów jednorocznych, bylin i traw ozdobnych; e) likwidacja w/w kwiatów jednorocznych (pozostawić byliny i trawy ozdobne). 2. Przygotowanie kwietników, kwiatonier, doniczek na latarniach i wież kwiatowych do nasadzeń oraz transport, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja i późniejsza likwidacja materiału roślinnego na obiektach i w ilościach wymienionych w załączniku nr 1 i 2 wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiOR - załącznik nr 3. 3. Nasadzenia materiału roślinnego należy wykonać zgodnie z koncepcjami przedstawionymi przez Zamawiającego. 3 Termin realizacji umowy: 1. Etap I należy wykonać w ciągu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy; 2. Etap II: pkt a oraz c wykonać od 15 maja 2015 roku, ale nie dłużej niż do... 2015 roku, przy czym Wykonawca powinien na tyle odpowiednio wcześniej zrealizować pkt b, aby móc terminowo wykonać pkt c; pkt d rozpocząć realizować od momentu posadzenia pierwszych roślin do dnia likwidacji materiału roślinnego, a w przypadku bylin (w tym traw ozdobnych do 31 października 2015 roku) pkt e wykonać na pisemną informację Inspektora Nadzoru, jednakże nie później niż do 31 października 2015 roku. 4

Wykonawca zobowiązuje się do: 1. przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania niniejszej umowy Harmonogramu dostaw i sadzenia kwiatów jednorocznych na obiektach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, z podaniem: a) kolejności dostaw, b)terminu sadzenia na poszczególnych obiektach, c)orientacyjnej ilości sztuk wysadzanych każdego dnia na poszczególnych obiektach; 2. zakupu i dostawy materiału roślinnego według parametrów określonych w (załączniku nr 3) oraz ilości i składu gatunkowego określonych w załączniku nr 2; 3. przestrzegania wytycznych zawartych w załączniku nr 3; 4. przestrzegania terminów określonych w 3; 5. dostarczenia (oraz zwrotu do Zakładu Usług Miejskich,,Muniserwis Z.B., ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock po zakończeniu sezonu wegetacyjnego kompletu wież kwiatowych i wiszących kwiatonier) materiału roślinnego, wież kwiatowych oraz wiszących kwietników do poszczególnych obiektów własnym transportem oraz do dokonywania nasadzeń sukcesywnie, w kolejności obiektów określonych w załączniku nr 2; 6. zapewnienia i sfinansowania dostawy wody niezbędnej do podlewania nasadzeń; 7. wykonania przedmiotu umowy starannie, terminowo oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, STWIOR, zapisami niniejszej umowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego; 8. zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem znajdującego się na terenie objętym zamówieniem i w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenia terenu, dróg, urządzeń, elementów małej architektury oraz roślinności i pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed przystąpieniem do robót; 9. usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i na jego koszt; 10. ścisłego przestrzegania poleceń nadzoru inwestorskiego; 11. sukcesywnego wywożenia, wytworzonych w trakcie prac, odpadów, bez pozostawiania ich do dnia następnego; Zbieranie i transport odpadów powstałych w wyniku wykonania prac będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1322 ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw; 12. pisemnego zgłoszenia do odbioru prac etapu II pkt c oraz etapu II pkt e w terminie do 7 dni po wykonaniu prac; 13. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wykonanych nasadzeń i przekazania jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego (w postaci papierowych odbitek w albumie oraz na 1 szt. płyty CD); 14. kompleksowej i systematycznej pielęgnacji nasadzeń objętych przedmiotem umowy w okresie pielęgnacji nasadzeń roślinnych, w tym uzupełnianie lub wymianę roślin w ciągu 48 godzin od stwierdzenia braków lub utraty ich żywotności; 15. pobrania i transportu na własny koszt (pobranie 8 szt. wież kwiatowych oraz 44 szt. doniczek na latarniach z Zakładu Usług Miejskich,,Muniserwis Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock) w miejsce przechowywania wież oraz doniczek na latarniach do dnia ich przetransportowania (15 maja 2015 roku) przez Wykonawcę na miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru na terenie miasta Płocka; 16. przechowywania na własny koszt obsadzonych 8 szt. wież kwiatowych oraz 44 szt. doniczek na latarniach do 15 maja 2015 roku. (tj. do dnia wystawienia ich na miejsce stałe na terenie miasta Płocka), w szklarni, tunelu itp.; 17. dostarczenia na własny koszt ukwieconych 8 szt. wież kwiatowych oraz 44 szt. doniczek na latarniach w dniu 15 maja 2015 roku na miejsca stałe na terenie miasta Płocka wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przed wystawieniem wież kwiatowych oraz 44 szt. doniczek na latarniach na miejsca stałe kwiaty posadzone na wieżach muszą być uprzednio zahartowane; 18. transportu na własny koszt opróżnionych z roślin i ziemi (dokładnie oczyszczonych z ziemi i innych zanieczyszczeń) 8 szt. wież kwiatowych oraz 44 szt. doniczek na latarniach do Zakładu Usług Miejskich,,Muniserwis Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock; 19. w przypadku braku kompletu/uszkodzonych kwietników wiszących Wykonawca na własny koszt dokona zakupu i dostarczy nowe, w kolorystyce i jakości zbliżonej do reszty kwietników wiszących; 20. nie stosowania wody z fontann do podlewania posadzonego materiału roślinnego.

5 Zamawiający zobowiązuje się do: 1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 2. odbioru w ciągu 7 dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru prac etapu I, II pkt od a do c oraz etapu II pkt e oraz odbioru pielęgnacji nasadzeń (z etapu II pkt d) za poszczególne miesiące, W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin; 3. jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może: - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, lub - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w zakresie stwierdzonych wad, na koszt Wykonawcy, lub - odstąpić od umowy. 6 1.Kierownikiem prac ze strony Wykonawcy będzie... 2.Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego będą: 1) Ryszard Dudzic - w zakresie nasadzeń na wszystkich obiektach; 2) Marta Kamińska - w zakresie nasadzeń na wszystkich obiektach oprócz Parku Północnego; 3) Weronika Sławańska - w zakresie nasadzeń na Parku Północnym. 3.Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję kierownika robót posiada wymagane przygotowanie zawodowe. 4.Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania i informowania się wzajemnie o swoich oczekiwaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 7 1.Zamawiający za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie wyższe niż...(......) złotych brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach: 1) za wykonanie prac etapu I i II pkt od a do c w wysokości... zł brutto wypłacone będzie na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 4, po bezusterkowym odbiorze końcowym prac etapu II pkt c, potwierdzonym podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego etapu II pkt c; 2) za prace związane z etapem II pkt d umowy, tj.: pielęgnacją nasadzeń, płatne będzie w formie ryczałtów miesięcznych na podstawie stawek określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4, po protokolarnym odbiorze robót za poszczególne miesiące. 3) za wykonanie prac etapu II pkt e w wysokości... zł brutto wypłacone będzie na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 4, po bezusterkowym odbiorze końcowym prac etapu II pkt e, potwierdzonym podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego etapu II pkt e; 2. Protokoły odbioru sporządzane będą w formie pisemnej i zawierać będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie stwierdzonych wad. Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły, o których mowa w 7 ust. 1 pkt od 1 do 3, o ile stwierdzają całkowitą prawidłowość wykonania prac. 3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie prace i czynności niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów przedmiotu zamówienia i jego kompleksowej pielęgnacji oraz obejmuje wszelkie inne koszty wynikające z realizacji obowiązków Wykonawcy, o których mowa w 4. 4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę kalkulacji, w której Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na prace określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączone do tego opisu specyfikacje. 5.Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na Gminę Miasto Płock,

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712, z podaniem na fakturze numeru niniejszej umowy. 6.Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 774-31-35-712. 8.Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT -... 8 1.Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie prac wymienionych w 2 ust. 1 w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ( 7 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia ponad termin umowny; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas prac lub przy poszczególnych odbiorach, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i 3 w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ( 7 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony przez Strony; 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie pielęgnacji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego za pielęgnację w danym miesiącu ( 7 ust. 1 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia; 4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ( 7 ust. 1); 5) za każdorazowe stosowanie wody z fontann do podlewania posadzonego materiału roślinnego w wysokości 1.000,00 złotych brutto. 6) za opóźnienie w złożeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w 4 ust. 1 500,00 (pięćset 00 / 100) złotych brutto za każdy dzień opóźnienia; 7) za brak uzupełnienia, brak wymiany lub niepełną wymianę/uzupełnienie roślin w ciągu 48 godzin ( 4 ust. 14) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ( 7 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia; 2. W przypadku stwierdzenia wad wykonania prac Wykonawca wykona je ponownie bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z zapisami 5 ust. 3. 3. Stwierdzenie wad zostaje potwierdzone pisemnie w protokole podpisanym przez Strony, w którym zostaje wyznaczony termin na ich usunięcie. 4. Usunięcie wad po upływie terminu na ich usunięcie zostaje potwierdzone pisemnie w protokole podpisanym przez Strony. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 6. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej. 7. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar umownych. 9 1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia, szczególności gdy, choć nie wyłącznie: 1)zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy, 3)Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 2 dni prac bez uzasadnionych przyczyn albo przerwał ich realizację na okres dłuższy niż 7 dni i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 4)Wykonawca realizuje prace niezgodnie ze specyfikacjami i zapisami niniejszej umowy. 2.Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 10 1. Skutki cywilnoprawne wynikłe ze szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obciążają Wykonawcę; 2. Koszty wynikłe z uszkodzenia, bądź zniszczenia wież kwiatowych powstałe w wyniku transportu lub ustawiania w terenie/szklarni itp. przez Wykonawcę pokrywa Wykonawca. 11 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej w postaci aneksu - pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1)osób określonych w 6 ust. 1 i 2, 2)wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 3)terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na: a)wystąpienie długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, b)zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane przez Wykonawcę, c)zaistnienia klęski żywiołowej, jak: huragan, powódź, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki. 13 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu 14 1. Wykaz załączników do umowy: 1) załącznik nr 1 - wykaz ilościowy kwiatów jednorocznych, bylin i traw ozdobnych do obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta płocka w 2015 roku; 2) załącznik nr 2 - wykaz obiektów i ilości kwiatów jednorocznych, bylin i traw ozdobnych potrzebnych do obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka w 2015 roku; 3) załącznik nr 3 - STWiOR; 4) załącznik nr 4 - Formularz ofertowy. 15 Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......