U M O W A Nr /PDH/2018 zawarta w dniu roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu na realizację zadania pod nazwą Świadczenie usług konserwatorskich na rzecz U M O W A Nr /PDH/2018 zawarta w dniu roku pomiędzy: Z siedzibą: Adres Spółki: Zarejestrowaną w: Kapitał zakładowy: w Policach rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000577195 304.000.000,00 zł w tym opłacony: 211.000.000,00 zł NIP: 8 5 1 3 1 8 7 6 1 1 REGON: 3 6 2 5 6 2 3 9 3 zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM lub PDH, którą reprezentują: 1. 2... a Z siedzibą: Adres: Zarejestrowana/y w: NIP: w. rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.. / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. REGON: zwaną/ym dalej w tekście WYKONAWCĄ, którą/ego reprezentują: 1. 2. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 1 z 12

1 DEFINICJE Dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej Umowy ustala się, że następujące słowa i zwroty będą miały poniższe znaczenie: 1) GA Police spółka prawa polskiego działająca pod firmą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, kod pocztowy 72-010, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000015501, NIP 851-02-05-573, REGON: 810822270, kapitał zakładowy i wpłacony: 750.000.000,00 zł. 2) Przedsięwzięcie przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: Polimery Police polegające na budowie w Policach instalacji do produkcji propylenu na bazie propanu, instalacji do produkcji polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi i połączeniami międzyobiektowymi oraz terminalem przeładunkowo-magazynowym. 3) Przedmiot Umowy łączny zakres prac Wykonawcy oraz efekty jego prac realizowanych na mocy niniejszej Umowy. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług konserwatorskich w zakresie bieżących napraw oraz usuwania awarii w budynku S-9 położonym przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach (72-010 Police) stanowiącym własność Zamawiającego. Szczegółowy zakres usług określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej Umowie, w tym Załącznikach do Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością i rzetelnością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, wyszkolenie i doświadczenie w wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy. 5. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zamawiający jest spółką zależną od GA Police. 6. Strony dopuszczają możliwość wykonania prac dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności zakresu tych dodatkowych prac oraz wynagrodzenia z tego tytułu. Za prace dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego zlecenia ich wykonania lub bez pisemnego uzgodnienia ich zakresu i wynagrodzenia, nie przysługuje wynagrodzenie, a takie prace będą traktowane jako wykonane w ramach realizacji celu, dla którego została zawarta niniejsza Umowa i objęte wynagrodzeniem za roboczogodziny w czasie cotygodniowych dyżurów w wymiarze 2 godzin. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 2 z 12

3 OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca w trakcie realizacji zobowiązań umownych zobowiązuje się do podjęcia współpracy z przedstawicielami Zamawiającego lub osobami przez Zamawiającego wskazanymi, w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 50.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Kopia polisy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca obowiązany jest do weryfikacji informacji uzyskanych od Zamawiającego. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wątpliwości co do poprawności, wiarygodności oraz kompletności informacji pozyskanych od Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) w czasie przebywania na terenie Zamawiającego lub GA Police bezwzględne przestrzeganie obowiązujących u Zamawiającego oraz GA Police przepisów, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, innych zagrożeń występujących na terenie zakładów oraz systemu przepustkowego zgodnie ze wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela GA Police, 2) wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, jakiej można w sposób uzasadniony oczekiwać od odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych wykonawców w świadczeniu usług z podobnego zakresu, rodzaju, charakteru i złożoności, 3) postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu p.poż., BHP i ochrony środowiska, 4) bieżąca współpraca z Zamawiającym, 5) zawarcie i utrzymywanie zawartej umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowny dokument zawarcia umowy ubezpieczenia (polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) wraz z dowodem uiszczenia należnej składki ubezpieczeniowej w dniu podpisania niniejszej umowy, w formie oryginału oraz kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może: nie dopuścić Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, a także odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz nałożyć karę umowną, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy. W przypadku nie przedstawienia wymaganych Umową umów ubezpieczenia przez Wykonawcę w wymaganych terminach, Zamawiający ma również prawo - bez naruszenia innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 3 z 12

na podstawie Umowy - do zawarcia wszelkich wymaganych Umową umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zasadach i kosztach przyjętych rozwiązań, które zostaną potrącone z wynagrodzeniem Wykonawcy. 5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) bieżąca współpraca z Wykonawcą; 2) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy dokumentów, oświadczeń, informacji i wyjaśnień, w terminach określonych przez Wykonawcę, przy czym terminy na przekazanie tych dokumentów muszą być ustalane w taki sposób, aby ich dotrzymanie było możliwe i nie dezorganizowało pracy w przedsiębiorstwie Zamawiającego; 3) dokonanie określonych przez niniejszą Umowę czynności związanych z odebraniem Przedmiotu Umowy; 4) zapłata umówionego wynagrodzenia. 4 TERMIN WYKONANIA Terminy realizacji przedmiotu Umowy ustalono następująco: 1. Świadczenie usług objętych Przedmiotem Umowy: od dnia zawarcia umowy. 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tzn. na 24 miesiące od daty podpisania zawarcia umowy. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę bez uzasadnienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Zmiana terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 5. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług objętych Przedmiotem Umowy, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego pisemnego lub e-mailowego wezwania Wykonawcy do podjęcia prac w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, b) w przypadku gdy Wykonawca nie podjął prac zgodnie z postanowieniami Umowy, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego pisemnego lub e-mailowego wezwania Wykonawcy do podjęcia prac w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, c) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy, w szczególności sprzeczny z postanowieniami Umowy lub wskazówkami Zamawiającego, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego pisemnego lub e-mailowego wezwania Wykonawcy do należytej realizacji Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Wymienione przyczyny wypowiedzenia uznaje się za leżące po stronie Wykonawcy. 6. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub innych przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wadliwie lub nieterminowo wykonane usługi lub roszczenia odszkodowawcze. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 4 z 12

8. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane w sposób prawidłowy do dnia rozwiązania Umowy. 5 PODWYKONAWCY 1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy osobiście, chyba że do jego prawidłowego wykonania konieczne będzie korzystanie ze wsparcia podwykonawców jednakże w takim wypadku Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę Zamawiającego na podzlecenie prac. Zgoda taka będzie uprzednia i wyrażona w formie pisemnej, po rygorem nieważności. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności finansowej wobec podwykonawcy, co Wykonawca zapewni poprzez dostarczenie oświadczeń złożonych przez podwykonawców w formie pisemnej. W przypadku niedostarczenia opisanego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zamiaru podzlecenia prac, przyjmuje się, że Zamawiający nie wyraził zgody na podwykonawstwo. 2. Wynagrodzenie podwykonawców uwzględnione zostało w wynagrodzeniu za roboczogodzinę, o którym mowa w 8 ust. 1. Wszelkie rozliczenia Wykonawcy z jego podwykonawcami mogą być dokonywane wyłącznie przez ww. podmioty, z wyłączeniem Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez lub przy pomocy podwykonawców oraz odpowiada za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 4. W przypadku gdy okaże się, że w związku z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę osoba trzecia zgłosi roszczenia do Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi w całości wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, zaś w przypadku zasądzenia takich roszczeń od Zamawiającego zwróci mu całość pokrytych przez niego roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty postępowania sądowego oraz koszty pomocy prawnej. 5. Strony ustalają, że kwestie nie wymagające jednoczesnej fizycznej obecności przedstawicieli obu Stron w siedzibie Zamawiającego ustalane będą zdalnie, w drodze konferencji audiowizualnych lub telefonicznych, rozmów telefonicznych bądź w drodze korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej. 6 REALIZACJA PRAC 1. Usługi opisane w 2 Umowy realizowane będą przez Wykonawcę w wymiarze 2 godzin tygodniowo w stałych dniach tygodnia ustalonych przez Zamawiającego i godzinach 10:00 12:00 z zastrzeżeniem ust 2. 2. W przypadku konieczności wykonania napraw awaryjnych usługi mogą być świadczone przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym limit, o którym mowa w ust 1, koniecznym w celu usunięcia awarii. 3. Zakres i harmonogram wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 będzie każdorazowo ustalany przed przystąpieniem do świadczenia usług przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w 14 ust. 1, który ma prawo wskazać kolejność realizacji poszczególnych zadań. Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych pracowników, urządzeń i narzędzi. W przypadku wystąpienia awarii wymagającej natychmiastowego wykonania prac objętych z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 5 z 12

Przedmiotem Umowy Wykonawca obowiązany jest je wykonać w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonane zostanie telefonicznie Przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w 14 ust. 2. 7 ODBIORY 1. Ustala się, że usługi realizowane przez Wykonawcę będą stanowiły przedmiot odbioru przez Zamawiającego. Odbiory obejmować będą okres miesiąca kalendarzowego oraz przeprowadzane będą po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Odbiór usług dokonywany będzie poprzez pisemną lub e-mailową akceptację przez Zamawiającego zestawienia zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym usług ( Zestawienie ), zgodnie ze wzorem Zestawienia, które stanowi załącznik nr 3 do ninejszej Umowy. 3. Załącznikami do Zestawienia powinny być dokumenty potwierdzające koszty materiałów, o których mowa w 8 ust. 4 Umowy. 4. Miejscem odbioru będzie każdorazowo siedziba Zamawiającego, tj., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Polska. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości polegające na niezgodności wykonanych usług z treścią niniejszej Umowy albo niezgodności Zestawienia z faktycznie zrealizowanymi usługami, Zamawiający odmawia odbioru usług, wzywa Wykonawcę do korekty Zestawienia stosownie do treści Umowy oraz wstrzymuje się z zapłatą wynagrodzenia do czasu korekty Zestawienia oraz usunięcia niezgodności usług z treścią niniejszej Umowy przez Wykonawcę i akceptacji poprawionego Zestawienia przez Zamawiającego oraz akceptacji usług wykonanych w celu usunięcia niezgodności z Umową. 6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest zaakceptowane przez Zamawiającego Zestawienie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 8 WARUNKI WYNAGRODZENIA 1. Strony ustalają wynagrodzenie za roboczogodzinę w wysokości netto. (słownie.) + podatek VAT. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym w szczególności koszty dojazdu, użycia sprzętu jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 3. Jeśli Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w całości lub w części w terminie zapłaty, wówczas Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki od zaległej kwoty. 4. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wykonawcy kosztów materiałów, koniecznych w celu wykonania usług stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 6 z 12

9 WARUNKI ROZLICZENIA 1. Wynagrodzenie za realizację niniejszej Umowy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z załączonym zaakceptowanym przez Zamawiającego Zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca wystawia fakturę VAT za przepracowane roboczogodziny w okresie miesiąca kalendarzowego, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 3. Zwrot kosztów, o których mowa w 8 ust. 4 następował będzie przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z załączonym zaakceptowanym przez Zamawiającego Zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca wystawia fakturę VAT za okres miesiąca kalendarzowego, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 4. W przypadku pracy na materiałach powierzonych, faktura VAT zostaje wystawiona tylko na podstawie przepracowanych roboczogodzin. 5. Do faktury, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione przez wykonawcę koszty (rachunki, faktury VAT) pod rygorem zwrotu faktury. 6. Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8. W razie nieuregulowania należności w terminie Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych. 9. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy. 10 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za każdy dzień nienależytego wykonywania usług - w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia netto określonego w 8 ust. 1 Umowy. 2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego ponad termin wyznaczony na usunięcie tych wad lub nieprawidłowości w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1. 3) za rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10.000,00 zł; 4) za uchybienie obowiązkowi, o którym mowa w 3 ust. 4 pkt 1 lub 5 - w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) - za każdy potwierdzony przypadek naruszenia. 5) za uchybienie obowiązkowi zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, o którym mowa w 13 w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia. Jeśli szkoda poniesiona przez Grupę Azoty w związku z naruszeniem niniejszego zobowiązania przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, PDH Polska będzie dochodzić, na zasadach z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 7 z 12

ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 2. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na wskazany rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia jej noty obciążeniowej dotyczącej nałożonej kary wraz z podaniem przyczyny. 3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 11 WADY USŁUG 1. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy zostaną stwierdzone wady lub nieprawidłowości w świadczeniu przez Wykonawcę usług, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady lub nieprawidłowości nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia do czasu ich usunięcia i, z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczyć Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub nieprawidłowości bez względu na związane z tym koszty. 3. W wypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, którego długość będzie odpowiadała zakresowi koniecznych prac naprawczych i będzie skonsultowana z Wykonawcą, chyba że Strony ustalą inny termin. W wypadku niedotrzymania powyższych terminów, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia usunięcia wad lub wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki oraz szkody, w tym szkody pośrednie, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z oparcia się przez Zamawiającego na informacjach, materiałach oraz wynikach prac dostarczonych przez Wykonawcę. 12 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości dotyczącej wykonanych prac. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji gotowość do usunięcia stwierdzonych wad i usterek wykonanych prac w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zaistnieniu wady lub usterki. 3. Zamawiający może wyznaczyć na wniosek Wykonawcy inny termin usunięcia wad lub usterek biorąc pod uwagę charakter wady lub usterki oraz technologię ich usunięcia. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 8 z 12

4. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona świadczenia gwarancyjnego w terminie albo będzie się opóźniał z jego wykonaniem tak dalece, że oczywistym będzie, że nie jest możliwe jego wykonanie w terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie prac innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 13 POUFNOŚĆ 1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące treści oraz wykonania Umowy, wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w celu lub w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, dotyczące w szczególności Przedsięwzięcia, Zamawiającego, GA Police lub innych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, ich kontrahentów, planów finansowych i gospodarczych oraz inne informacje stanowiące tajemnicę handlową, tajemnicę przedsiębiorstwa lub know - how Zamawiającego, a także inne informacje, które są w sposób oczywisty poufne, stanowią Informacje Poufne. Za Informacje Poufne Strony uznają również dane osobowe pracowników, kontrahentów, klientów i innych osób współpracujących z Zamawiającym (dalej: Informacje Poufne ). 2. Informacje Poufne mogą być ujawniane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy wyłącznie swoim pracownikom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca obowiązany jest do powiadomienia podmiotów, którym ujawniane są Informacje Poufne, o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich na mocy odpowiednich umów do zachowania w poufności Informacji Poufnych, na zasadach nie mniej restrykcyjnych niż określone w Umowie. 3. Wykonawca będzie wykorzystywał Informacje Poufne wyłącznie w celu świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. 4. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony poufności Informacji Poufnych i będzie informować każdą osobę otrzymującą Informacje Poufne o ich poufnych charakterze. 5. Strony zgodnie postanawiają, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 2, Wykonawca będzie mógł ujawnić Informacje Poufne osobom trzecim jedynie za uprzednio wyrażoną w formie pisemnej zgodą Zamawiającego. 6. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest spółką zależną od spółki publicznej GA Police, wobec czego niektóre przekazywane informacje mogą stanowić również informacje poufne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) oraz aktów wykonawczych do ww. aktów prawnych. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uprawnionych osób mających dostęp do informacji poufnych w rozumieniu powyższych przepisów o obowiązku zachowania ich w tajemnicy i o skutkach prawnych ich ujawnienia, tj. odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej ww. przepisami. Ujawnienie informacji poufnych w rozumieniu ww. przepisów, może być dokonane wyłącznie w trybie przewidzianym w tych z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 9 z 12

przepisach oraz przy uwzględnieniu przewidzianych w nich obwarowań, w tym dotyczących sporządzania i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do informacji poufnych. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 10 z 12

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 ust. 6, w wyniku którego wyrządzona została drugiej Stronie szkoda, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za naruszenie obowiązku poufności przez swoich pracowników, doradców, podwykonawców lub inne osoby, którym udostępnił informacje poufne. 8. Obowiązek poufności nie znajduje zastosowania do informacji, które są ogólnodostępne lub zostały udostępnione publicznie z powodów innych niż działanie lub zaniedbanie Strony otrzymującej lub muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zostały uzyskane przez Stronę otrzymującą od strony trzeciej, niezobowiązanej przez Stronę, której informacje dotyczą, do przestrzegania klauzuli o poufności. 9. Ograniczenia i obowiązki, o których mowa niniejszym paragrafie, będą obowiązywały w okresie obowiązywania Umowy oraz w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania Informacji Poufnej w tajemnicy wygasa z chwilą ustania stanu tajemnicy. 14 PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Zamawiający ustanawia, nr telefonu, email:, swoim Przedstawicielem, upoważniając i zobowiązując go do: 1) nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy; 2) współpracy i koordynowania działań Stron niniejszej Umowy przy realizacji jej postanowień; 3) przekazywania Wykonawcy dokumentów, informacji, oświadczeń i wyjaśnień lub wskazania osób upoważnionych do realizacji tych zadań; 4) uczestnictwa w czynnościach odbioru; 5) naliczania kar umownych; 6) monitorowania terminów realizacji niniejszej Umowy. 2. Wykonawca ustanawia...., nr telefonu., email:.. swoim Przedstawicielem, upoważniając i zobowiązując go do: 1) nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy; 2) występowania o dokumenty, informacje, oświadczenia i wyjaśnienia konieczne dla realizacji niniejszej umowy lub wskazania osób upoważnionych do realizacji tych zadań; 3) przekazywania Zamawiającemu wyników prac oraz faktur; 4) kierowania pracami; 5) uczestnictwa w czynnościach odbioru. z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 11 z 12

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Szczecinie. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i poddana rygorowi tego prawa. 6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i powinny być interpretowane łącznie z zapisami Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy oraz zapisami załączników, w pierwszej kolejności należy stosować zapisy Umowy. 8. Zmiana przedstawicieli wymienionych w 14 jest możliwa po przedstawieniu pisemnego upoważnienia, nie wymagany jest aneks do umowy. 9. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 1) Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy; 2) Załącznik nr 2 Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 3) Załącznik nr 3 Zestawienie Prac ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA podpis podpis Podpis podpis z siedzibą w Policach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Strona 12 z 12