Załącznik nr 7 do SIWZ w postępowaniu 2-Dz.A.-PN-2019 Projekt umowy Umowa nr... zawarta w dniu.....2019 r. w Krakowie, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 2-Dz. A.-PN-2019 przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych -Dz. U. z dnia 16 października 2018 r. poz. 1986) pomiędzy : Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Krakowie RADIO KRAKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049387 NIP: 675-02-00-083 REGON: 350635144, wysokość kapitału zakładowego 2 752 500 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 2 752 500 zł reprezentowanym przez Przemysława Bolechowskiego Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną. a...... reprezentowanym przez:...
posiadającym REGON:... i NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 1 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Utrzymania czystości w siedzibie Radia Kraków S.A. zlokalizowanej w Krakowie przy al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 2. Szczegółowy zakres prac, częstotliwość ich wykonania, warunki dotyczące organizacji pracy oraz wymagania dotyczące sprzętu, którym winien dysponować zostały zawarte w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę z należytą starannością a także zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że do szkody doszło z powodu winy lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub osoby trzeciej. Wykonawca przejmie od Zamawiającego odpowiedzialność dotyczącą wszelkich roszczeń, odszkodowań, odpowiedzialności, wydatków i kosztów wynikających z szkód osobowych i majątkowych powstałych w wyniku szkód, za które odpowiada Wykonawca. 5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia co najmniej 1 000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wszystkie zdarzenia związane z wykonaniem niniejszej umowy. 2 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj od.do. 2. Integralną część umowy stanowią: szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące jego realizacji załącznik nr 1
wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia załącznik nr 2 3 1. Za wykonanie pełnego zakresu prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na kwotę: netto..... Słownie:.., brutto:... Słownie:... 2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust.1 płatne jest miesięcznie w kwocie stanowiącej 1/48 części wartości przedmiotu zamówienia tj. netto. Słownie:. brutto:. Słownie:.. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przy zastosowaniu systemu rozliczeń miesięcznych, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 4. Za dzień zapłaty strony przyjmować będą dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Faktura za usługi będzie wystawiana na Zleceniodawcę: Radio Kraków Spóła Akcyjna al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków NIP: 675-02-00-083
a następnie dostarczona za pośrednictwem poczty e mail, tradycyjnej bądź też osobiście do siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4 1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności sprzątania obiektu Zamawiającego, w zakresie realizacji zamówienia wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 26.06.1974 roku Kodeks pracy, tj. w Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm. 2. Osoby wskazane w załączniku nr 2 będą wykonywać powierzone im prace osobiście. W przypadku nieobecności Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób, które pisemnie zostaną wskazane Zamawiającemu. 3. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji zadań określonych w niniejszej umowie podwykonawcy w trakcie trwania umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 5 1. Zamawiający ustanawia p... osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ustanawia p... jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Strony ustalają, że podczas realizacji umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się na piśmie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. 6 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Wykonywania usług terminowo i z należytą starannością oraz:
a) zgodnie instrukcjami pracownika Działu Administracji/ Techniki odnośnie czyszczenia specjalistycznego sprzętu (np. w studiach emisyjnych); b) z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie; c)posiadania specjalistycznych urządzeń własnych lub wypożyczonych celem mechanicznego czyszczenia garażu oraz okien zewnętrznych za co Zamawiający nie będzie dodatkowo płacił; 2. Przedstawienia do 25 dnia każdego miesiąca harmonogramu prac określonych w załączniku nr 1 do umowy na kolejny miesiąc. 3.Zapewnienia przy wykonywaniu usług skierowanym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (w tym na wysokości), a także zachowanie wymogów p.poż. 4. Przy realizacji przedmiotu umowy w pomieszczeniach technologicznych, pracowników Wykonawcy obowiązuje zakaz kontaktu z aparaturą. 5. Pracownicy Wykonawcy codziennie pobierać będą klucze do sprzątanych pomieszczeń i po zakończeniu pracy rozliczać się z nich z dyżurnym recepcji Zamawiającego. 7 Zamawiający zobowiązany jest do: 1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń w celu realizacji umowy. 2.Zapewnienia środków czystości używanych do sprzątania oraz materiałów higienicznych w toaletach i dużych worków na śmieci. 3. Zapewnienia Wykonawcy zamykanego pomieszczenia na składanie materiałów, urządzeń, narzędzi i odzieży ochronnej na czas trwania umowy. 4. Zapewnienia Wykonawcy możliwości poboru energii elektrycznej i wody. 5. Zapewnienia pokoju socjalnego dla pracowników Wykonawcy.
8 1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: I. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a. odstąpienia od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w 3 ust. 1, b. opóźnienia w wykonaniu świadczenia określonego w umowie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do przyjętego harmonogramu prac na dany miesiąc. 2. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia za wykonane prace w kolejnych okresach miesięcznych po zaistnieniu zdarzenia, aż do miesiąca w którym wyczerpana zostanie całość kary umownej. 9 1. Zamawiający może nadto odstąpić od umowy w przypadku: a. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydanie nakazu zajęcia jego majątku, b. powzięcia przez Zamawiającego informacji o utracie przez Wykonawcę zdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, c. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.
10 1. Zmiana istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn zm), zwanej dalej Pzp, a w szczególności: a. jeżeli zmiana wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów prawa miejscowego jeżeli zmiana ta ma wpływ na wykonanie umowy, b. zmiana dotyczy wynagrodzenia w zakresie jakim jest to korzystne dla Zamawiającego i była nie do przewidzenia na etapie zawierania umowy c. zmiana postanowień umowy jest podyktowana siłą wyższą powstałą w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, iż zaistniała siła wyższa wpływa na wykonanie umowy, d. zmiana jest spowodowana zmianą stawek podatkowych, w szczególności podatku od towarów i usług, e. zmiana jest spowodowana zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, f. zmiana jest spowodowana zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy, podpisanego pod rygorem nieważności w formie pisemnej i musi zostać poprzedzona wnioskiem strony umowy, która występuje o sporządzenie aneksu. 11 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a także Prawa zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej jako Rozporządzenie Zamawiający spełnia e obowiązki informacyjne, wskazując, że:
a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający, tj.: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie, Radio Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 22; b) dane osobowe Wykonawcy/pracowników Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/pracowników Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. d) dane osobowe Wykonawcy/pracowników Wykonawcy przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiły ostatnie rozliczenia z tytułu realizacji umowy, lub też okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynoszący sześć lat od daty zakończenia realizacji umowy w zależności od tego, który z terminów zapadnie później. Niezależnie od powyższego Strony przewidują możliwość przechowywania danych osobowych przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązujących Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1083 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2017 r. poz. 217 ze zm.) stosownie do pkt 50, 52 i 65 preambuły oraz art. 5 ust. 1 lit. b w związku z art. 89 Rozporządzenia. e) Wykonawca/pracownicy Wykonawcy posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 3. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany umowy mogę być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: