Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy ulicy..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla,.. Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości., NIP reprezentowaną przez:...... ( Wykonawca ), zwanymi dalej Stronami została zawarta Umowa o następującej treści: Paragraf 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest zakup sprzętu i oprogramowania, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dalej zwanych Dostawą, na zasadach i w terminach określonych w Umowie. Paragraf 2. Termin i miejsce wykonywania Umowy Dostawa zostanie wykonana w terminie do dnia Paragraf 3. Odbiór Dostawy Odbiór Dostawy zostanie poświadczony przez Zamawiającego wystawieniem Protokołu Odbioru. Paragraf 4. Wynagrodzenie umowne 1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) 1
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie. Paragraf 5. Płatności 1. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokółu Odbioru. 4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. 5. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej. Za wynikające z tego opóźnienia płatności nie będą naliczane odsetki ustawowe. Paragraf 6. Gwarancja 1. Na dostarczony przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru. 2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w reżimie 7/24 z 4 godzinnym czasem naprawy liczonym od momentu powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej awarii. Zgłoszenia będą dokonywane na nr telefonu. oraz mailowo 2
Paragraf 7. Odpowiedzialność 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto. 1.2. z tytułu przekroczenia umownego terminu realizacji - jednorazowo w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za pierwszy dzień opóźnienia; za każdy następny dzień w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za Dostawę nie zrealizowaną w terminie; 1.3. z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Łączna suma kar umownych z tytułu przekroczenia terminu realizacji i opóźnienia w usunięciu wad i usterek nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego netto. 2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych strat, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w pkt 4. 4. Termin siła wyższa oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach. Paragraf 8. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Dostawy o więcej niż 14dni. 2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3
Paragraf 9. Porozumiewanie się stron 1. Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązującej do przedstawienia określonych dokumentów w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej. 2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Paragraf 10. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Umowy mogą być dokonane na piśmie za zgodą Stron pod rygorem nieważności. 2. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający 4
5