Do zapytania ofertowego nr DP.2302.99.2018 Załącznik nr 2 UMOWA NR. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, reprezentowanym przez..., - zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)..., z siedzibą w... przy ulicy..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..., wysokość kapitału zakładowego.., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego... i kapitału wpłaconego, reprezentowanym przez:... (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko)..., przedsiębiorcą działającym pod firmą... z siedzibą w... przy ulicy..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod numerem..., - zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DP.2302.99.2018) w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi realizacja usługi polegającej na dostarczeniu zasilaczy UPS oraz ich zainstalowaniu w: - część 1. - część 2. - część 3. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i oferty Wykonawcy. 2. W związku z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania nowych zasilaczy UPS. 2 1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem należytej staranności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie poweźmie w związku z realizacją niniejszej umowy i przy jej wykonywaniu. 3 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: - w część I... zł netto (słownie:...) powiększona o należny podatek VAT, co łącznie daje kwotę... zł brutto (słownie:...); - w część II... zł netto (słownie:...) powiększona o należny podatek VAT, co łącznie daje kwotę... zł brutto (słownie:...); - w część III... zł netto (słownie:...) powiększona o należny podatek VAT, co łącznie daje kwotę... zł brutto (słownie:...). 2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 657-02-34-850. 4. Zapłata za dostarczone zamówienie określone w 1 nastąpi na podstawie prawidłowej faktury VAT wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 5. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, termin, o którym mowa w ust. 4, będzie liczony od momentu dostarczenia poprawionego dokumentu. 6. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 4 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 5 Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, nastąpi w czasookresie obowiązywania niniejszej umowy w terminie. dni. 6. 1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres miesięcy na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na aktualnym etapie. 2. W okresie gwarancji Wykonawca dokona naprawy lub wymiany niesprawnego sprzętu w przypadku, gdy jego naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu. 3. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny. 7. 1. Do wzajemnych bieżących kontaktów w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony wyznaczają: 1) po stronie Zamawiającego: - w części I - w części II - w części III 2) po stronie Wykonawcy:.., tel.:..
2. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za kontakt, strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o tej okoliczności. 3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakt nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w 9. 8 1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej za: 1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 2) opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji umowy za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,1 % wartości całego przedmiotu umowy brutto. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego 3. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia w sytuacji określonej w paragrafie 8 ust. 4 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 11 Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Kielcach. 12 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca
PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia Wykonawca:... Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Miejsce odbioru:. Data odbioru:. Dostarczono: Nazwa Ilość Strony oświadczają, że dostarczony przedmiot umowy wykonany jest zgodnie/nie zgodnie* z zapisami umowy nr, z dnia Strona odbierająca (Zamawiający) potwierdza, że wyżej wymieniony przedmiot umowy został odebrany bez zastrzeżeń przez uprawnionych pracowników.* Strona odbierająca (Zamawiający) stwierdza, że nie dokonała odbioru wyżej wymienionego przedmiotu umowy z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.* Protokół spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. UWAGI Strona przekazująca: (Czytelny podpis i pieczęć) Strona odbierająca:.. (Czytelny podpis i pieczęć)
* niepotrzebne skreślić