Umowa nr ZTM.TI

Transkrypt

1 Umowa nr ZTM.TI zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań, NIP: , REGON , reprezentowanym przez: Pana Piotra Snuszkę Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zwanym dalej..., a ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)..., z siedzibą w.., kod pocztowy.. przy ulicy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:...., NIP.. zwanym w treści umowy..., reprezentowanym przez: (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko)., zam...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą. z siedzibą w w.. przy ulicy, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez, pod numerem., NIP zwanym w treści umowy.... zwanych dalej łącznie Stronami. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, wprowadzonego w ZTM w Poznaniu zarządzeniem nr 76/2016 Dyrektora ZTM w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 r., a wydatek publiczny ponoszony jest w oparciu o art. 44 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa: 1 1. koszy ulicznych KACPER K-15 o poj. 50 l. RAL 7043, w ilości 100 sztuk - cena za sztukę... zł netto, 2. ławek przystankowych o symbolu LAW-04-C-UL/PL/SK z Katalogu Mebli Miejskich Poznania, w ilości 10 sztuk - cena za sztukę... zł netto, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 1

2 2 Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:. zł netto (słownie: złotych) powiększonej o należny podatek VAT według obowiązującej stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawcę, co daje łącznie kwotę... zł brutto (słownie:...) Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturach VAT w terminie 21 dni licząc od dni dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający brak wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do roku. 2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy na 1 dzień przed dostawą. 3. Miejscem dostawy jest siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, ul. Forteczna 2, Poznań. Dostawę należy dokonać w godzinach urzędowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo odbiorczy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole zdawczo odbiorczym wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia dostarczenia wadliwego towaru. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Za prawidłowe dostarczenie przedmiotu umowy Strony przyjmują dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad i w terminie określonym w 4 ust Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przez siebie przedmiot umowy. 2. Termin gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wynosi 12 miesięcy Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpłatnie pełny zakres obsługi gwarancyjnej w czasie trwania gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, lub jeśli naprawa okaże się niemożliwa, do wymiany na pełnowartościowe tych przedmiotów umowy, które w okresie gwarancyjnym okażą się wadliwe. 2

3 Dostarczenie naprawionych lub nowych elementów przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Wykonawcę drogą pisemną lub faksem W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego określonych poniżej kar umownych liczonych od wartości brutto określonej w 2 umowy: a) w wysokości 1% w przypadku opóźnienia w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia; b) w wysokości 10% w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia; d) 2% w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu sprzedaży obarczonego wadami prawnymi. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego roszczenia o odszkodowanie na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Wykonawcę drogą pisemną lub faksem. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie spory wynikłe z treści lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3

4 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załącznik: 1. Opis przedmiotu zamówienia 4

5 ZTM.TI Załącznik nr 1 do Umowy nr ZTM.TI z dnia r. Opis przedmiotu zamówienia 1. Uliczne kosze na śmieci o parametrach: 1 rodzaj - kosz typu KACPER o pojemności 50 litrów; Kolor kosza wraz z daszkiem RAL 7043; Wysokość słupka 1,6 m; Kolor słupka (do zabetonowania) malowany RAL 7043; Śruby i obejmy do montażu kosza obejmy malowane RAL Poglądowe zdjęcie kosza (prawidłowy kolor: RAL7043) 2. Ławki przystankowe o symbolu LAW-04-C-UL/PL/SK z Katalogu Mebli Miejskich Poznania o parametrach: Ławka bez oparcia; wymiary: 196 x 45 x 45 (dł. x wys. x szer.); materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo; Kolor: Konstrukcja - grafitowy (RAL 7043), Siedzisko - drewno iglaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne. 5

6 ZTM.TI Poglądowe zdjęcie ławki (prawidłowe kolory: konstrukcja kolor RAL7043, siedzisko kolor jasny orzech) 6