Umowa nr.. Zawarta w dniu... 2018 r. w Cieszynie pomiędzy: Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, z siedzibą przy Placu Kościelnym 6, 43-400 Cieszyn, NIP: 5481075645 reprezentowaną przez: Janusza Sikorę Proboszcza Parafii zwaną dalej Zamawiającym a z siedzibą.. zwanym w dalszej treści Wykonawcą 1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie ogólnobudowlanym nad realizacją zadania Prace budowlanokonserwatorskie kościoła Jezusowego w Cieszynie. w ramach projektu pn.: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska poprzez wykonanie prac budowlanokonserwatorskich w Kościele Jezusowym w Cieszynie planowanego do dofinansowania ze środków EFRR RPO WSL na lata 2014-2020 2 Termin Terminy realizacji realizacji zamówienia: 1. Rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy 2. Zakończenie: do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem 3 Nadzór nad pracami 1. Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami objętymi realizacją zadania w osobie: 1). 2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 25 i 26, tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 3. Zamawiający wyznacza przedstawiciela Zamawiającego: jako osobę do kontaktu. 4 Wartość zamówienia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie do wysokości. zł brutto (słownie:
/100zł), w tym 23% podatku VAT zł (słownie: Kwota netto:..zł (słownie:.../100). 1.1 Kwota wynagrodzenia za 1 miesiąc sprawowania nadzoru, zgodnie ze złożoną w dniu 2018r. ofertą Wykonawcy wynosi: Cena netto:..zł (słownie: /100) VAT:., tj...% Cena brutto:..zł (słownie: /100). 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych VAT (miesięcznie) i końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru ostatecznego robót objętych nadzorem. 3. Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 5. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy. 6. Zamawiający oświadcza, że posługuje się nr NIP 5481075645 i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. 5 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentacji projektowej pn. Prace budowlano-konserwatorskie kościoła Jezusowego w Cieszynie, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umowy z realizatorem robót najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego. 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Obowiązki ogólne: 1) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem konserwatorskim, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót, 3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy 5) dokonywanie bieżących wpisów w dzienniku budowy 2. Przedstawiciel będzie zobowiązany do: 1) obecności na placu budowy, w dniach w których prowadzone są prace budowlano konserwatorskie min. 8 dni w miesiącu. 2) udziału w odbiorach częściowych i końcowych, 3) bieżącym informowaniu Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach, 4) przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu w ramach ewentualnej umowy o dofinansowanie ze środków RPOWSL 2014-2020, 5) opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na ewentualne nieprzewidziane roboty budowlano-konserwatorskie 6) udziału w rozliczeniu końcowym inwestycji, 7) przygotowywaniu i przedkładaniu Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
3. Obowiązki szczegółowe - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego, a w szczególności: 1) Sprawowania kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 3) Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający: a. kontrolę i rejestrację postępu robót, b. rejestrację zmian. 4) Oceny użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych: a. nadzorowanie badań materiałów budowlanych, b. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, 5) Kontroli robót: a. prowadzenia regularnych, co najmniej 8 razy w miesiącu inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót, w tym obecności na radach budowy, b. monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania określonych w umowie z wykonawcą robót etapów inwestycji, c. żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, d. podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, e. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, f. dokonywania obmiaru wykonanych robót, g. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 7 Kary umowne 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości umowy z 4 ust.1 2) za każdą nieuzasadnioną nieobecność na naradzie koordynacyjnej oraz na placu budowy w wysokości 200,00 zł; 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości umowy z 4.ust. 1. 3. Jeżeli kwoty z tytułu kar umownych, o których mowa, nie pokryją szkód poniesionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty kar umownych z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.
8 Podwykonawcy 1. Wykonawca może zlecić wykonanie części usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 9 Odstąpienie od umowy 1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy. 2. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy: 1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; 2) zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy lub nastąpi otwarcie likwidacji firmy Wykonawcy; 3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 4) Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 5) Suma kar umownych przekroczy 5% wartości przedmiotu umowy 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania w terminie dłuższym niż 60 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia, pod rygorem nieważności tej czynności. 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. 10 Rozstrzyganie sporów 1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i Prawo Budowlane. 3. Wykonawca bez Zgody Zamawiającego nie może przenieść cesji należności wynikających z niniejszej umowy stronie trzeciej. 11 Zmiana lub uzupełnienia 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust.6. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac przez wykonawcę robót budowlanych. 6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 3 umowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w zapytaniu ofertowym. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 12 Forma umowy 1. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: a) Oferta Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA