Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr.../fin/2017 na konserwację i przegląd techniczny urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczenia technicznego zawarta w dniu..2017 r. w Łasku pomiędzy: a 1. Skarbem Państwa 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku 98 100 Łask, ul. 9 Maja 95 a) z siedzibą: 98 113 Buczek, Gucin 58A b) reprezentowaną przez: Dowódcę JW 1158. c) REGON: 730097572 d) NIP: 831-000-49-53 e) zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 2....... 2.1. z siedzibą: 2.2. reprezentowana przez:... 2.3. REGON:... 2.4. NIP: 2.5. KRS: 2.6. zwana dalej WYKONAWCĄ W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: konserwację i przegląd systemów i urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczenia technicznego (tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu) zainstalowanych w kompleksach wojskowych 3961, 3962 Łask, 6030 Teodory, 4585 Wronowice, 2617, 2618 Sieradz. 2. Celem konserwacji i przeglądu technicznego jest utrzymanie systemów i urządzeń alarmowych w pełnej sprawności oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności, a także chronienie przed zniszczeniem lub zużyciem poprzez czyszczenie, smarowanie, regulowanie oraz dostrajanie parametrów elektrycznych. 3. Ilość i typ urządzeń zgodny z Wykazem urządzeń (załącznik nr 3 do umowy). 4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić dwie konserwacje systemów zabezpieczenia technicznego w zakresie prac i odpowiedzialności zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004. obiekty wojskowe, systemy alarmowe część 8. oraz jeden przegląd techniczny. Częstotliwość dokonania konserwacji, ust. 2.3 Harmonogram konserwacji oraz ust. 2.5. Harmonogram przeglądów technicznych. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 1/6

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, każdej konserwacji i naprawy urządzeń przez minimum dwie osoby uprawnione w czasie od godziny od 8.00 do godziny 15.00. 6. Zgłoszenia o awarii systemu alarmowego przekazywane będą upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy w sposób pisemny lub telefoniczny. tel.. 7. Naprawy urządzeń i instalacji nie stanowiącej zakresu konserwacji oraz montaż urządzeń dodatkowych dokonywane będą na podstawie odrębnych zleceń 8. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczenia technicznego, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy i uzyska jego akceptację do wykonania czynności naprawczych. Osobą uprawnioną do akceptacji kosztorysu jest p. Tomasz PRUSISZ tel. 261 555 157. 9. Wykonawca odnotuje w rejestrze naprawy, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wykonane czynności. 10. Odbiór wykonanej pracy, musi być potwierdzony przez upoważnionych pracowników Zamawiającego wpisem w rejestrze naprawy, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 11. Zamawiający nie dopuści do prac pracownika Wykonawcy, który nie posiada przeszkolenia w zakresie instalacji i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego. 2 DODATKOWE USTALENIA 1. Materiały do wykonania ustalonych prac konserwacyjnych zapewni Wykonawca we własnym zakresie, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych wydatków przez 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór zdemontowanych, niesprawnych urządzeń/elementów, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych wydatków przez 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające z: 3.1. nieprawidłowej obsługi; 3.2. napraw wykonywanych przez inne niż uprawnione przez Zamawiającego osoby; 3.3. uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (przepięcia, wyładowania atmosferyczne itp.) powstałych bez udziału czynnika ludzkiego; 3.4. za szkody wynikające z przestępstw jakie zaistnieją w chronionym obiekcie. 4. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pracowników wykonujących zamówienie: 4.1. legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawioną przez pracodawcę dla pracowników wykonujących prace; 4.2. świadectwa/zaświadczenia ukończenia kursów w zakresie instalowania konserwacji systemów alarmowych; 4.3. poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach POUFNE kierownictwo wykonawcy; 4.4. poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach POUFNE pracownicy wskazani do realizacji zamówienia. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 2/6

5. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 spowoduje nie wpuszczenie Wykonawcy na obiekt i naliczenie kar umownych z 7 oraz niedopuszczenie do realizacji umowy z winy Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wymiany pracownika uzyskać zgodę Zamawiającego oraz aby nowo zaangażowany pracownik posiadał, co najmniej takie same kwalifikacje i uprawnienia. 7. W przypadku wystąpienia awarii systemu alarmowego, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy w czasie nie dłuższym niż godziny (liczba zostanie wpisana na podstawie oferty Wykonawcy) od momentu powiadomienia przez 8. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, Wykonawca na czas trwania naprawy zamontuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia. 9. W przypadku nieskutecznego lub niezgodnego z warunkami technicznymi wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać powtórnie roboty na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 10. W przypadku, gdy wykonawca podczas wykonywanych prac uszkodzi urządzenia systemu zabezpieczenia technicznego lub inne urządzenia, dokona ich naprawy na własny koszt. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 12. Wykonawca po naprawie lub wymianie urządzeń na nowe zobowiązuję do wydania deklaracji zgodności tj. oświadczenia instalatora lub jego upoważnionego na piśmie przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami określonymi w Normie Obronnej NO-04-A004, zawierające dane wystawiającego, datę wydania, wyszczególnienie składowych systemu, miejsce zainstalowania, uzyskany poziom bezpieczeństwa. 13. Pojazdy Wykonawcy poruszają się po terenie Zamawiającego tylko i wyłącznie po wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 14. Wykonawca bierze pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pojazdy w mieniu 15. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć koordynatora ds. bhp oraz zawrzeć stosowne porozumienie w tej sprawie z pracodawcą, Dowódcą JW 1158. 16. W celu poprawnego wykonania konserwacji i napraw urządzeń zabezpieczenia technicznego, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca posiadał pojazd umożliwiający poruszanie się po terenie trudnym (grząski, piaszczysty, podmokły) oraz odpowiedni sprzęt do wykonywania prac na wysokości do 8 m. 17. Wykonawcy zabrania się używać na terenie JW 1158 w Łasku, JW. 4585 Wronowice oraz JW. 2617 Sieradz urządzeń latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku. 3 OKRES REALIZACJI UMOWY 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do instalacji, elementów systemu alarmowego i przestrzeni chronionej w ciągu całej doby przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami. 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 3/6

4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 1. Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizację umowy oraz kontakt z Wykonawcą: p. Tomasz PRUSISZ tel. 261 555 157. 2. Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za nadzór nad wykonaniem prac konserwacyjnych, naprawę urządzeń oraz odbiór przedmiotu umowy w kompleksie: Nr 6030, Nr 3961, Nr 3962 Łask: p. Andrzej STANISZ tel. 261 554 621; 261 555 995. p. Henryk MICHOŃ tel. 261 554 621; 261 555 995. Nr 4585 Wronowice: sierż. Arkadiusz KURUC tel. 261 554 003. Nr 2617, Nr 2618 Sieradz: st. chor. Artur ERDMANN tel. 261 611 666. 3. Osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz kontakty z Zamawiającym:. tel.. 5 CENA 1. Na oryginale faktury dostarczonej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni wykonaną usługę, cenę i wartość oraz poda numer umowy, do której odnosi się wykonana usługa. 2. Wartość zamówienia ustala się na kwotę brutto... zł. (słownie: złotych), w tym VAT w kwocie.. zł. 3. W okresie obowiązywania umowy cena usługi objętej umową jest stała, zgodna z przedstawionym Formularzem cenowym Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia dokonania odbioru i złożenia u Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę przyjęcia przez bank zlecenia z obciążenia rachunku 6 ROZLICZANIE USŁUG 1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury przedstawionej przez Wykonawcę po wykonaniu usługi. 2. Przyjęcie przedmiotu umowy następować będzie przez upoważnionego pracownika 3. Po wykonanej obsłudze sporządzony zostanie Protokół z realizacji czynności wchodzących w zakres umowy. 4. Zamawiający odmówi przyjęcia faktury, w przypadku braku danych, o których mowa w 5 ust. 1. 5. Faktury wystawione przez Wykonawcę muszą obejmować należny podatek VAT. 7 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają następujące kary umowne: 1.1. Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto na rzecz Zamawiającego, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 1.2. Wykonawca w wysokości 0,12% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku opóźnienia w realizacji umowy przez Wykonawcę za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto; 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 4/6

1.3. Wykonawca w wysokości 5% wartości umowy za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w 2 ust. 4; 1.4. Wykonawca w wysokości 0,06% wartości umowy brutto za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w 2 ust. 7 za każdą godzinę opóźnienia od momentu powiadomienia. 2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z umowy Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru zastosowania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub zastępczego wykonania umowy. Zastępcze wykonanie umowy polega na tym, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zamówienia takiej samej czynności u innego wykonawcy na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie będzie wówczas związany ceną usługi, jaka obowiązuje go w kontaktach z Wykonawcą, a ponadto Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy wyrównania szkody spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. 4. Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowań w wysokości przekraczającej wysokość wyegzekwowanych od Wykonawcy kar umownych, w celu całkowitego naprawienia szkody. 5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 i 2 umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę. 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadać aktualne atesty, wszelkiego typu odpowiednie zezwolenia i okazywać je Zamawiającemu na każde wezwanie. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 5/6

zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej. 6. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy. 9 ZMIANY W UMOWIE 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ust 1 1e upzp. 2. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego. 4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone. 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 7. Integralną częścią niniejszej umowy są: 7.1. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego (załącznik nr 1) 7.2. Formularz cenowy (załącznik nr 2); 7.3. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji (załącznik nr 3); 7.4. Harmonogram prac (załącznik nr 4). 8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) informujemy, że: 8.1. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej 1158. 8.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne w JW Nr 1158 w Łasku i są udostępniane podmiotom uprawnionym. 8.3. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 9. Umowa zostanie sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. ZAMAWIAJĄCY (pieczęć, podpis) WYKONAWCA.. (pieczęć, podpis) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku 6/6