Załącznik nr 4 do SIWZ 18/PN/SKO/2018 Wzór umowy DO ZAPOZNANIA SIĘ PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY do przetargu nr 18/PN/SKO/2018 Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zwana dalej Umową, zawarta dnia ( ) 2018 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, NIP 584-035-78-82, REGON 000326121, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN pod numerem RIN-IV-9/98, reprezentowany przez:.... zwany dalej Zamawiajacym a.... zwany dalej Wykonawcą który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t. j.) pn. nazwą dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dalej Sprzęt, wg zestawienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiących załączniki do Umowy. Sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz ze Sprzętem kompletną dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, licencje na oprogramowanie oraz dokument gwarancyjny. 3. Wykonawca oświadcza, że licencje na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu Umowy ściśle odpowiadają warunkom zamówienia określonym w SIWZ. 2 MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz dokonać jego montażu, co oznacza ustawienie, instalację oprogramowania i uruchomienie Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, w terminie do dnia ( ). 2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiajacego o gotowości do dostawy i montażu Sprzętu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych. Strony Umowy uzgodnią w formie pisemnej dzień i godziny dostawy i montażu. 3. Zamawiajacy może odmówić odbioru Sprzętu w wypadku gdy stwierdzi wady lub usterki zarówno Sprzętu jak i oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 15 dni roboczych. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu Umowy zawartym w SIWZ i/bądź ofercie Wykonawcy. 4. Odbiór Sprzętu odbywa się protokolarnie. Protokół odbioru dla swej ważności wymaga podpisania przez przedstawicieli obu stron Umowy oraz opatrzenia go klauzulą bez zastrzeżeń dalej Protokół. 5. Dniem wykonania Umowy jest dzień podpisania Protokołu. Przejście na Zamawiajacego ciężarów i ryzyk związanych ze Sprzętem następuje z chwilą jej protokolarnego odbioru. 3 FINASNOWANIE 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostawę i montaż Sprzętu wraz z oprogramowaniem cenę w wysokości: Część 1 Część 2
Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Cena jest zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu Umowy i które zostały określone w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 2. Podstawą zapłaty ceny jest prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy potwierdzone Protokołem. Zapłata ceny nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści. Ceny jednostkowe na fakturze VAT winny być zgodne z cenami jednostkowymi z formularza rzeczowo-cenowego oraz formularza ofertowego. Zamawiający wymaga aby faktury VAT były wystawione osobno dla każdej części zamówienia. 4 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu kary umowne z następujących tytułów: a) za opóźnienie w dostawie i montażu Instalacji w wysokości 0,2% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić dostawa do dnia dostawy włącznie, b) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % ceny, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane do dnia wykonania zobowiązania włącznie.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych. 3. Każda ze Strony może dochodzić kary umownej w wysokości 20 % ceny brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po drugiej Stronie. 5 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela gwarancji na Sprzęt i oprogramowanie na okres i warunkach wyszczególnionych w SIWZ i formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania Protokołu, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez strony Umowy Protokółu. 2. Koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy składnika wchodzącego w skład zamównionego Sprzętu lub oprogramowania poza siedzibą Zamawiającego, ryzyko ich uszkodzenia lub utraty ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub usterek w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie przekraczał 10 dni roboczych od zgłoszenia. 4. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego składnika wchodzącego w skład Sprzętu na nowy, gdy po 2 naprawach gwarancyjnych niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej samej czy też różnych wad bądź usterek będzie wykazywał te same lub kolejne wady, bądź usterki. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad i usterek w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 5. Serwis gwarancyjny realizowany będzie zgodnie z Ofertą Wykonawcy przez:. 6 ODSTĄPIENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
3. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Umowy przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do wykonania Umowy. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie. 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, w zakresie wywołanym przez "siły wyższe". Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron. 4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 5. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji Umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktów w sprawie realizacji Umowy jest Michał Mulik, Krzysztof Mucha. 7. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 9. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy. 10. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron....... Wykonawca Zamawiający