PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W ENERGETYCE

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI MATERIAŁY KONFERENCYJNE 18-19 czerwca 2018 r. The Westin Hotel UCZESTNICTWA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W ENERGETYCE WYZWANIA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH INWESTYCJI PATRON MEDIALNY ORGANIZATOR WSPÓŁPRACA

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI Planując inwestycję infrastrukturalną powinniśmy wziąć pod uwagę szereg czynników stanowiących przeszkody dla realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorców jak i wykonawców inwestycji infrastrukturalnych w sektorze energetycznym są procedury związane z przygotowaniem inwestycji, trudności z pozyskiwaniem terenu, uwzględnienie wymaganych standardów w przypadku komunikacji społeczej. Ponadto kwestie związane z blokowanie realizacji prac budowlanych mogą prowadzić do opóźnienia oddania inwestycji, poniesienia dodatkowych kosztów przez inwestora bądź całkowitego wstrzymania przedsięwzięcia budowlanego. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, podczas którego dowiedzą się Państwo: Jak współpracować z władzami lokalnymi w zakresie dialogu z mieszkańcami i miejscowymi organizacjami, jakie metody wybrać w przypadku procedury uzyskiwania prawa do terenu pod inwestycje liniowe, jakie techniki i strategie prowadzenia rokowań stosować z właścicielami nieruchomości pod budowę. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Trudności związane z pozyskiwaniem tzw. prawa drogi Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzeń przesyłowych Realizacja inwestycji infrastrukturalnych - umowa o kompleksową realizację inwestycji (umowa EPC) Komunikacja społeczna - proces planowania i przygotowanie inwestycji Przygotowanie inwestycji w obszarze elektroenergetyki (linie, stacje, źródła wytwórcze) Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycji infrastrukturalnych oraz nadzorowanie działań wykonawców i podwykonawców Wytyczne URE i strategia PSE w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej PRELEGENCI MICHAŁ ANDRUSZKIEWICZ Adwokat, Praktyka Energetyki i Projektów, Kancelaria CMS JAKUB ARCZYŃSKI Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. MARCIN CHOMIUK Radca Prawny, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS MARIA ŁABNO Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS JAKUB MAJEWSKI Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS KATARZYNA MĘDRAŚ Radca Prawny, AD REM Kancelaria Prawna MARCIN STOLTMAN Specjalista ds. ochrony środowiska, Kierownik projektów ocen oddziaływania na środowisko DR HUBERT WYSOCZAŃSKI Adwokat, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl www.mmcpolska.pl

PROGRAM, DZIEŃ I 18 CZERWCA 2018 R. 8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa 9:00 Blokada inwestycji liniowej - trudności związane z pozyskiwaniem tzw. prawa drogi Metody oraz procedury uzyskiwania prawa do terenu pod inwestycje liniowe jaki tryb wybrać? (procedury administracyjne vs prawne) Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej i zarządcami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji Jakub Arczyński, Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. 10:30 Przerwa kawowa 11:00 Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzeń przesyłowych Zasady ustalania odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art.128 u.g.n) Zajęcie nieruchomości celem budowy urządzeń przesyłowych w trybie egzekucyjnym Składniki wynagrodzenia za służebność przesyłu i zasady jego określenia Sposoby niwelowania bądź uniemożliwiania blokowania realizacji inwestycji Techniki i strategie prowadzenia rokowań z właścicielami nieruchomości pod budowę, przebudowę i remonty inwestycji liniowych Katarzyna Mędraś, Radca Prawny, Kancelaria AD REM Kancelaria Prawna 12:30 Przerwa na lunch 13:15 Komunikacja społeczna jako integralny element procesu planowania i przygotowanie inwestycji Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie dialogu z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami planowanie inwestycji liniowych Transparentny proces konsultacji społecznych jako element utrzymania prawidłowych relacji z lokalnymi społecznościami - jak uwzględnić wzajemnie sprzeczne interesy? Przykłady rozwiązań oparte na konkretnych przykładach case study Katarzyna Mędraś, Radca Prawny, Kancelaria AD REM Kancelaria Prawna 14:45 Przerwa kawowa 15:15 Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o umowę o kompleksową realizację inwestycji (umowę EPC) Zarys najistotniejszych zagadnień w umowie EPC z punktu widzenia zamawiającego oraz wykonawcy (formuła LSTK, zabezpieczenie należytego wykonania, gwarancja, ryzyka terenu budowy, pozyskiwanie pozwoleń, odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawców robót budowlanych) Najczęściej spotykane problemy prawne przy realizacji dużej inwestycji w formule kontraktu EPC LSTK Rola dokumentacji przetargowej Pozostałe kontrakty związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w energetyce (m.in. przyłączenie do sieci, wyprowadzenie mocy, nabycie paliwa, usługi Inżyniera Kontraktu) Michał Andruszkiewicz, Adwokat, Praktyka Energetyki i Projektów, Kancelaria CMS 16:45 Zakończenie I dnia konferencji Copyright MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

PROGRAM, DZIEŃ II 19 CZERWCA 2018 R. 14:15 Wytyczne URE i strategia PSE w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej Opracowywanie koncepcji rozwoju sieci, założeń projektowych dla realizowanych inwestycji Identyfikacja kierunków przyszłego rozwoju systemu elektroenergetycznego Plany rozwoju sieci do 2027 r wytyczne PSE względem OSD 15:15 Zakończenie II dnia konferencji; wręczenie certyfikatów uczestnikom Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w konferencji Copyright MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej. 12:30 Przerwa na lunch 14:00 Przerwa kawowa Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Maria Łabno, Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Jakub Majewski, Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Marcin Stoltman, Specjalista ds. ochrony środowiska, Kierownik projektów ocen oddziaływania na środowisko 11:00 Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycji infrastrukturalnych oraz nadzorowanie działań wykonawców i podwykonawców Kompleksowa analiza i uwzględnienie w dokumentacji umownej wystąpienia ryzyka w procesie inwestycyjnym jako model ochronny wykonawcy Roszczenia wobec inwestora katalog roszczeń przysługujący wykonawcy i podwykonawcy Nowe przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora w inwestycjach liniowych Elementy wyboru wykonawcy i podwykonawcy pod kątem prowadzonych inwestycji 10:30 Przerwa kawowa Dr Hubert Wysoczański, Adwokat, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions 9:00 Procedury związane z przygotowaniem inwestycji w obszarze elektroenergetyki (linie, stacje, źródła wytwórcze) Etapy inwestycji w obszarze elektroenergetyki Prace przygotowawcze i projektowe Procedury administracyjne Nowe zasady pozyskiwania decyzji środowiskowych Procedury lokalizacyjne wprowadzenie inwestycji do MPZP 13:15 Czy możliwy jest rozwój infrastruktury elektroenergetycznej bez wpływu na środowisko? Ocena oddziaływania na środowisko jako newralgiczny element planowania inwestycji - w jaki sposób minimalizować ryzyko opóźnień w harmonogramie? Raport oddziaływania na środowisko inwestycji elektroenergetycznej - kluczowe elementy, które wpływają na sprawne procedowanie Szacowanie ryzyka środowiskowego realizacji inwestycji elektroenergetycznej Działania minimalizujace oddziaływanie na środowisko stosowane przy inwestycjach elektroenergetycznych - przegląd stosowanych praktyk 8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

PRELEGENCI MICHAŁ ANDRUSZKIEWICZ Adwokat, Praktyka Energetyki i Projektów, Kancelaria CMS Specjalizuje się w doradztwie w zakresie umów związanych z działalnością przedsiębiorców z sektora energetycznego i chemicznego, a także z kwestiami regulacyjnymi sektora energetycznego. Powyższe doświadczenia obejmują doradztwo przy przygotowywaniu projektów infrastrukturalnych, w tym realizacji nowych bloków energetycznych oraz dużych instalacji chemicznych w oparciu o umowy EPC, negocjowanie wieloletnich umów sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, a także umów serwisowych, umów licencyjnych, umów z inżynierem kontraktu oraz negocjowaniu umów dostawy i o świadczenie usług w projektach realizowanych w formule multi-contracting. Michał przygotowywał również szereg analiz i opinii z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, w tym taryfowania przedsiębiorstw energetycznych, rozporządzenia REMIT, świadczenie usług systemowych na rzez OSP, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce. JAKUB ARCZYŃSKI Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010). Od 2009 roku stale współpracuje z poznańską kancelarią M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Współpracował przy realizacji szeregu inwestycji budowlanych, w tym budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska Kromolice oraz połączenia energetycznego Polska Litwa. Przygotowywał i prowadził szkolenia z zakresu stosowania ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, praktycznych zagadnień prawnych w procesie budowlanym oraz zmian w prawie budowlanym. Od początku kariery zawodowej m.in. reprezentuje strony w sporach sądowych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu oraz procedurach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją inwestycji liniowych. Na co dzień zajmuje się również sporządzaniem opinii i analiz prawnych przepisów regulujących proces budowlany, ich zmian oraz wpływu na realizację inwestycji. Autor publikacji i członek zespołu redakcyjnego portalu dla inwestorów i wykonawców: www.inwestycjeliniowe.pl MARCIN CHOMIUK Radca Prawny, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Specjalizuje się w doradztwie kontraktowym, w sektorze energetycznym oraz przemysłowym, w tym dla branży motoryzacyjnej. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji handlowych (M&A) oraz prawa kontraktów. Doradza inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom i projektantom. Największe projekty dla branży energetycznej obejmują kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora przybudowie nowego bloku gazowo-parowego o mocy 600 MWe ( CCGT ) oraz doradztwo w związku z negocjacjami kontraktowymi oraz wykonawstwem umowy dotyczącej pełnienia funkcji generalnego projektanta, koordynatora wykonania oraz dostawy wymaganej kompletnej dokumentacji projektowej bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w jednej z największych elektrowni wpolsce. MARIA ŁABNO Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Adwokat w Zespole Infrastruktury oraz Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych (w szczególności branży energetycznej, drogowej oraz tramwajowej). Doradza zarówno wykonawcom jak i zamawiającym. Prowadziła kompleksowe doradztwo prawne m.in. na rzecz lidera wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w związku z budową nowego bloku gazowo-parowego o mocy 600 MWe oraz na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących modernizację bloków energetycznych w formule EPC. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych z tego zakresu dotyczących m.in. rozliczania robót budowlanych w tym zwłaszcza wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz sporów dotyczących kar umownych. JAKUB MAJEWSKI Adwokat, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS Adwokat w Zespole Infrastruktury oraz Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie na rzecz podmiotów z branży budowlanej, infrastrukturalnej i energetycznej: generalnych wykonawców, podwykonawców, projektantów i inwestorów. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne i in. W ramach świadczenia usług dla branży energetycznej najważniejsze projekty obejmują m.in. kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora na wszystkich etapach budowy nowego bloku energetycznego gazowo-parowego o mocy 600 MWe, na rzecz generalnego wykonawcy stacji elektroenergetycznej 110/220/400 kv oraz na rzecz inwestora w związku z awarią przy rozbudowie i przebudowie jednej z elektrowni. Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl www.mmcpolska.pl

PRELEGENCI KATARZYNA MĘDRAŚ Radca Prawny, AD REM Kancelaria Prawna Posiada szeroka wiedzę i bogate doświadczenie (negocjacyjne oraz sądowe) w przedmiocie prawa energetycznego, budowlanego, ochrony środowiska, nieruchomościach, oraz nowych technologiach. i Mędraś realizowała (w tym doradzała w zarządzaniu procesami) projektów dużych inwestycji liniowych, w tym reprezentowała inwestora przed sądami cywilnymi i administracyjnymi. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Deutsche und Europäische Rechtsschule der Rheinischen Fridrich-Whilhelms- Universität, University of Cambridge Institute of Continuing Education Faculty of Law Centre for European and British Legal Studies, oraz podyplomowych Studiów Podatkowych i Prawa Podatkowego na UW. Stypendystka Uniwersytetów w Niemczech oraz w Estonii, w 2005 na Uniwersytecie Konstanz uzyskała stopień LL.M. z zakresu prawa niemieckiego oraz europejskiego. Radca prawny Katarzyna Mędraś odbyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie, obecnie jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu. MARCIN STOLTMAN Specjalista ds. ochrony środowiska, Kierownik projektów ocen oddziaływania na środowisko Poprzez kompleksową koordynację zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami wspiera Wykonawców i Inwestorów w uzyskaniu decyzji środowiskowych oraz przygotowaniu dokumentacji wymaganej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Autor i współautor raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięć dla linii elektroenergetycznych 110/220/400 kv o łącznej długości ponad 500 km oraz lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 180 MW. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego umiejętnie łączy konieczność ochrony przyrody z potrzebą rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Doktorant na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie ukończył również studia w specjalizacji ochrona środowiska, absolwent studiów podyplomowych zarządzania projektami prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się oceną fragmentacji krajobrazu przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej oraz wpływem działalności człowieka na rzeźbę terenu. Członek International Association for Impact Assessment. DR HUBERT WYSOCZAŃSKI Adwokat, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, na etapie realizacji projektów, negocjacji umów oraz przy rozwiązywaniu sporów przed sądami oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie budownictwa, infrastruktury, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych, prawa spółek i handlu. Ekspert w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Doradzał w ponad 90 wielomilionowych projektach infrastrukturalnych o łącznej wartości 2,4 miliarda dolarów. Współpracował z globalnymi spółkami z Chin, USA, Kanady, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Szwecji, Polski, Danii, Cypru. Występował jako pełnomocnik zagranicznych i polskich podmiotów w postępowaniach arbitrażowych. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów dotyczących m.in. budowy autostrad, elektrowni, linii energetycznych, sieci ciepłowniczych, farm wiatrowych, kopalni, kompleksów biurowych, lotnisk, galerii handlowych, stadionów i nieruchomości deweloperskich. Nadzorował prace zespołów w badaniach due diligence. Prowadził kompleksowe sprawy dotyczące projektów energetycznych, występował przed sądami w sprawach dotyczących decyzji środowiskowych, planowania przestrzennego, pozwoleń na budowę. Doradzał w sprawach regulacyjnych i uczestniczył w opracowaniu ustaw związanych z energetyką odnawialną. Jest autorem dwóch specjalistycznych książek poświęconych tematyce kontraktów budowlanych, Warunków Kontraktowych FIDIC i inwestycji infrastrukturalnych, stanowiących pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowania dotyczące zagadnień istotnych dla praktyki kontraktowej i sądowej: (1) Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, Wydawnictwo C.H. Beck, (2) Kontrakty budowlane. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo, Wydawnictwo POLCEN Sp. z o.o., patronat honorowy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) jedynej organizacji członkowskiej FIDIC w Polsce. Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent prawa na University of Melbourne Melbourne Law School w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Członek SIDiR oraz innych organizacji prawniczych i branżowych. Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl www.mmcpolska.pl

ORGANIZATOR MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design. DO UDZIAŁU W WYDARZENIU ZAPRASZAMY: Konferencję kierujemy do przedstawicieli firm energetycznych, w szczególności pracowników działów: Planowania i realizacji inwestycji Rozwoju sieci Prawnych Przetargów KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH Jagoda Krasuska Junior Project Manager Workshops Department T: 22 379 29 56 e-mail: j.krasuska@mmcpolska.pl KONTAKT DO SPRZEDAWCY Dawid Sulik Business Advisory Manager Creative Specialist Business Advisory Department T: +48 22 379 29 14 e-mail: d.sulik@mmcpolska.pl ADRES WYDARZENIA The Westin Warsaw Hotel Al. Jana Pawła II 21 00-854 Warszawa Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl www.mmcpolska.pl

18-19 czerwca 2018 r. The Westin Hotel PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE W ENERGETYCE WYZWANIA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH INWESTYCJI ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na zgloszenia@mmcpolska lub zarejestruj się online na stronie www.mmcpolska.pl. Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon E-mail WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w konferencji Projekty infrastrukturalne w energetyce wyzwania na poszczególnych etapach inwestycji, termin: 18-19 czerwca 2018 r. Cena 1 995 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 16.05.2018 r. Cena 2 795 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia po 16.05.2018 r. TAK, proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres email właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: e-mail: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Fax DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Kod pocztowy Miasto Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi: Cena 1995 zł + 23% VAT do 16.05.2018 r. Cena 2795 zł + 23% VAT po 16.05.2018 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 16.05.2018 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 16.05.2018 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji wydarzenia i prowadzących. 13. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część Regulaminu wydarzenia, zamieszczonego na stronie internetowej sklepu www.mmcpolska.pl. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ KONFERENCJI? kontakt telefoniczny z naszym konsultantem... newsletter... portale internetowe (jakie?)... blogi tematyczne (jakie?)... prasa (jaka?)... inne (jakie?)... S.KM1021 Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences S.A.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. data i podpis pieczątka firmy Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz i/a usług przez MMC. Przysługuje i/u prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia. WYRAŻAM ZGODĘ NA:»» używanie przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).»» otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.»» rejestrowanie mojego wizerunku na zdjęciach oraz filmach będących wideo relacją z wydarzeń organizowanych przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 i jego rozpowszechnianie przez MMC na stronie internetowej pod adresem www.mmcpolska.pl, w formie VOD, oraz w wersji papierowej i elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w związku z wydarzeniami organizowanymi przez MMC oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC.»» przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis